《保利土方挖运承包合同(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保利土方挖运承包合同(共4页).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上保利城土方挖运承包合同甲方（承包人）：广州保利置业有限公司乙方（分包人）： 广州美都运输有限公司 经双方协商，甲方将其承建的保利土方开挖承包给乙方施工，为顺利地完成任务，共同守信，规范双方行为，特制定本合同。工程名称：保利城三期小学、幼儿园工程工程地点：广州市花都区风神大道与与花港大道交汇处一、 承包范围： 保利土方开挖、汽车清运土方离场、按甲方指定场地堆放土方。二、 承包方式：1、 乙方自带挖机、泥头车、推土机等机械工具把土方挖运。2、 运泥车行走路线的修路材料由乙方负责，修路的机械由乙方提供。3、 乙方包机械、包工人、动力燃料、包进度、包质量、包安全（含劳保用品）
2、、包验收合格、包文明施工。三、 承包单价：1、 开挖土方量按甲方提供图纸标高，双方测定土方量约10000立方米（实际土方量按实际测量为准）。土方挖运综合单价为10元/立方米。2、 上述单价包含挖、运并按甲方要求用机械堆好，该单价不含税，并且必须考虑燃油涨价的风险。3、 工人的工资、劳保、机械台班、机械进退场、维修等一切费有已包在土方综合单价。三、合同工期1、 保证工程主体在2012年1月13日前完工，具体工期以项目部通知为准。2、双方约定工期顺延情况为不可抗力、重大设计变更（以设计文件和建设单位文件为准）、发包人书面通知或经发包人项目经理书面签字确认的工期延误，除上述约定以外的任何原因均不是承
3、包人延误工期的理由。如产生非双方约定的原因造成的工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付千分之三违约金。如因施工现场内民扰、甲方违章指挥造成暂停施工，不能视为乙方工期违约，如暂停施工超过一天，甲方承担因民扰、甲方违章指挥造成必须滞留在施工现场内的，超出一天时间的机械租赁费用按天数收取。四、质量标准工程质量标准：合格 1、 乙方土方开挖施工时必须与锚喷护坡施工单位紧密配合，并严格按照规范要求控制分步挖土深度且不能因此影响总工期，如有违反甲方有权对乙方进行处罚。2、 乙方施工必须保证施工质量，如因超挖、乱挖出现基槽坑底松动、边坡坍塌质量、安全事故（透水产生的质量、安全事故除外），乙方负全部责任；并对由
4、于质量、安全事故给甲方造成的各种损失进行赔偿。五、结算及付款1、工程结算方法：土方工程开挖施工经发包人验收合格后，土方工程量按建筑物基坑实际几何尺寸计算实方体积；结算工程量经发包人施工现场负责人签字认可后方可进行结算。2、工程付款：拨付额度双方根据工程施工难易程度协商确定；当形象进度施工至总工程量的65%时，暂不支付进度款，基坑土方开挖完验收合格后，工程款支付到承包人结算价的80%进度款；本项目所有部位回填土施工完成后，14个工作日内付清承包人工程款。六、施工组织设计提交1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：土方施工开工前3天 2、工程师确认的时间：收到承包人资料3个工作日内
5、。七、质量与验收 双方约定验收部位：基础土方挖至设计深度标高。八、安全施工、文明施工、环境保护 1、乙方负责本部施工人员的安全管理，因违章指挥、违章施工造成安全事故由乙方自负，并应赔偿由此给甲方造成的所有损失；乙方进场施工人员必须证件齐全、身体健康，管理体制健全、固定，施工人员和机械车辆必须充足能够满足施工需要；如管理体制不健全，或施工人员、机械车辆缺乏而影响工程施工，甲方有权终止合同并向承包人追偿损失。2、乙方现场文明施工必须符合国家和广州市的有关规定和标准。施工环保方案应依照ISO14000标准，需对现场的噪音、粉尘等方面制订具体措施和管理程序，并保证满足广州市有关部门的各种要求与规定，不
6、会因此而影响工程进度。3、乙方对所承包工程施工现场以外产生的扰民负责，有责任采取必要的措施，协调并解决扰民及民扰问题，乙方必须遵照国家、广州市政府及甲方的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而造成的日、夜扰民及民扰影响，及施工带来日常行人路及道路使用之干扰，以免造成窝工、停工、延误工期现象的发生。不能以扰民或民扰问题的处理为理由，向甲方提出任何索赔。4、 乙方现场所有施工人员必须严格遵守广州市施工工地“卫生检疫”的所有规定、措施，保证所有进场施工人员的身体健康，乙方不能以预防“传染病”为理由，向甲方提出经济索赔或工期延长的要求。5、 乙方对甲方负责，施工过程必须服从甲方管理人员、本
7、工程监理单位、建设单位的领导；乙方有责任与其他承包人默契配合，如发生不服从管理或因乙方自身原因配合不到位的情况，甲方有权对其进行处罚，情节严重或直接影响本工程的事件发生，发包人有权终止合同并进行索赔。 6、乙方进场施工前必须与甲方签定安全协议，无安全协议书严禁施工。九、双方其他责任（一） 甲方责任1、开工前对乙方进行书面交底，交底内容包括本工程的有关标高、基槽挖土施工范围（以施工测量的灰线范围为准）；向乙方提供本工程的地勘报告，对乙方进行安全交底。2、坚持安全生产，不得强行司机作业。3、使施工现场具备土方开槽作业条件，提供现场内的夜间施工照明。4、负责施工中的技术监督指导，负责施工中的测量、放
8、线、人工配合清理基槽清底。5、负责车辆进出施工现场的拍土、清扫工作，负责工地大门50米范围内的土方移撒清扫工作。6、负责施工现场内施工期间夜间扰民工作，办理夜间施工证。（二） 乙方责任1、 乙方自行负责进出现场道路的覆盖材料的铺设及相关费用。2、 乙方负责挖土马道所需的土方外购、内运输、挖出、外运等全部工作。3、 严格按甲方技术、质量、安全交底进行施工。4、 根据施工需要随时调配各种施工机械、人员，并保证使用车辆、机械技术状况良好。5、 乙方必须配备足够保障本工程项目的现场组织机构人员，包括现场负责人、安全员、各种车辆的司机、外协人员等。6、 乙方全面负责本工程施工期间施工现场大门以外的建委、
9、市容、环卫、城管、交通等政府机关的检查、处理等工作并承担由此产生的全部费用，大力配合甲方办理夜间施工证。7、 乙方必须与本项目的护坡施工单位紧密配合，严格按深基坑施工工艺标准执行，根据护坡和土方的工期要求组织人员和机械积极配合施工。8、 乙方负责承担本项目地下室施工完成后所有回填土方的外购、回运至甲方现场指定地点的工作。 9、 乙方在施工中必须遵守建筑安装工人安全技术操作规程，严格按照甲方提供的设计图纸、工程技术交底要求施工，按期完工。10、乙方应确保现场施工人员具有合法的用工手续，按规定交纳保险金，不拖欠施工人员工资，违反规定后产生的一切责任和费用由乙方自行承担。十、 违约责任 1、甲方代表
10、不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同等级，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 2、除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。 3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天作出答复，超过7天不予答复视为同意终止或解除合同，由违约方承担违约责任。 4、违约金额由双方根据具体情况与造成对方损失程度协商确定。5、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约
11、定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。十一、不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。十二、争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，应依法向广州市朝阳区人民法院起诉。十三、其他1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力；2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准；3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日；4、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话：年 月 日专心-专注-专业