《工程施工合同(通用15篇)（精品）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同(通用15篇)（精品）.docx（96页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程施工合同(通用15篇)工程施工合同(通用15篇)随着时间的推移，合同出如今我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我精心整理的工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。工程施工合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商,甲方将_小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。二、开完工时间：开工：年_月_日完工：年_月_日施工合同补充协议三、工程内容及造价：基础工程及地下室：_元阁楼：_元平房车库：_元化粪池：_元(包括池外管道项目)合计人民币：_(_元)四、工程质
2、量等级：合格。五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房完工后一次付清。六、承包范围、土建、电气、水暖。七、水电费由乙方承当,税金由甲方负责支付。八、施工经过中出现的安全事故由乙方负责。九、未尽事宜,双方协商解决。此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：_年_月_日工程施工合同2建设单位(甲方)：_施工承包单位(乙方)：_为明确甲乙双方在施工经过中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：_质量要求：_工程造价：_本合同全部工程施工预算造价为人民币￥
3、：_元工程期限：_年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利：_一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究介入设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的
4、停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工经过中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，假如乙方因疏于防备、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工经过中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承当责任如数归还相关费用。合同份数及相关讲明：_一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对十分情况尚有未尽事宜，双方可根据详细情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具
5、有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位(甲方)签章：_施工单位(乙方法人)签字：_年_月_日工程施工合同3甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互利，诚实信誉的原则，按照（中华人民共和国合同法）等有关法律、法规的规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和责任，经双方协商同意达成下面条款：一、工程项目：1、工程名称：五印乡政府机关附属及基础设施建设工程。2、工程地点：五印乡政府机关。3、工期：(1)经双方协商，达成一致。(2)开工日期：20xx年10月7日完工日期：20xx年2月17日4、合同价款：按甲、乙双方现场核实实际完成工程量结算。二、工程内容：1、C20毛石砼涵洞一个(工程量按实际发生计)。2
6、、涵洞进出口段排水沟(工程量按实际发生计)。3、路基挡土墙(工程量按实际发生计)。4、土方回填(工程量按实际发生计)。5、毛石挡土墙砌筑(工程量为200m)。6、防撞墩(工程量按实际发生计)。7、绿化(工程量为400)。三、完工验收及完工结算的支付1、乙方以为工程具备完工验收条件后，应于完工验收前十五天内向甲方提出完工验收申请。甲方收到申请后十天内组织有关部门验收，验收应符合国家质量标准。若不符合国家质量标准并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承当由乙方原因造成修改的费用。2、验收合格后甲方应在规定的时间给予结算，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效根据;并将结算金额一次性支
7、付给乙方。四、保修1、保修期限：以工程完工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行。2、保修责任范围：除甲方使用经过中人为损坏，自然灾祸及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。3、保修费用：从工程结算款中截留，即结算总价款的5%。4、保修期满后，甲方应将剩余保修费一次性支付给乙方。五、争议的解决双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地五印乡人民法院诉讼解决。六、合同的生效与终止1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效
8、。至办完工程验收交接和完工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。七、合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份，附加条款与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同4合同编号：签订地点：签订时间：甲方业主：_乙方承包方：_按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）、（中华人民共和国消费者权益保护法）以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信誉的原
9、则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程大概情况装饰工程施工地点：施工内容：承包方式：合同总工期_天，目_年_月_日开工至_年_月_日完工。合同总价款金额大写；其中：人工费_元；材料费_元。见附表一二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方提供装饰方案及做法讲明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。13向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并讲明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承当相应费用。
10、2乙方工作21根据甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法讲明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派姓名为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑构造及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。25工程完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1工期延误11因下面原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1甲方不能按约定提供开工条件。2设计变更和工程量变化。3甲方同意工期相应顺延的其
11、它情况。12由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。13由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。五、材料供给1甲方供给材料甲方供给的材料、设备应有材料设备表见附表二。甲方供给的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承当责任。甲方供给的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损
12、失，由乙方负责。甲方供给的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承当由此造成的损失。2乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，见附表三注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工经过中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提早与乙方代表联络，在签订变更单见附表四后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员约定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1工程
13、质量11工程以施工图纸、做法讲明、设计变更为根据，以（天津市建筑装饰工程质量检验评定标准）为质量评定标准。12乙方应认真根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并承当由于本身原因导致返工、修改的费用。2完工验收与保修21回工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单见附表五。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为完工验收已被确认。22双方约定隐蔽工程和中间验收部位：_。23双方约定的保修项目内容期限为：_。本条22和23款的内容太多可另加页八、安
14、全和防火1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法讲明，应符合忡华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2由于乙方在施工生产经过中违背有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行本人的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承当违约责任。乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承当违约责任。甲乙双方承当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人能够要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在
15、履行合同经过中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方能够按下述第_种方式解决：1由_仲裁委员会仲裁；2向人民法院起诉。十一、其他约定_。十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法讲明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。十四、其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定签字、鉴证、公证后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主：签章承包方：公章注册地址：住地：法定代表
16、人：委托代理人：联络联络年月日年月日鉴公证单位：公章经办人：鉴公证日期：年月日工程施工合同5甲方：乙方：甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就进贤县20xx年、20xx年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议：一、工程基本情况：1、20xx年及20xx年县奖励资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。2、本工程地点为：梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、张公镇、温圳镇、民和镇等。二、承包形式及建设主要内容：1、甲方将梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、温圳镇、张公镇、民和镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。2、工程内容分二类：一类沼气池壹佰陆立方的2个规格：直径5米*4米
17、深化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方含出料池贰拾立方。二类沼气池壹佰贰拾立方的1个规格：直径6.2米*4米深化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘壹佰伍立方含出料池贰拾立方。三、承包金额：甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。四、付款方式：1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。2、如乙方每完工一个结工程款的90%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方承当。3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气使用后甲方一次性付清给乙方。时间不得超过完工产气半年内。五、
18、工程质量1、乙方在本工程经过中，须根据建筑施工规范进行施工操作，确保工程合格。2、如因乙方在施工经过中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部承当。3、如因乙方在施工经过中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。六、施工工期：1、乙方应在二O*年十月一日之前进入工地施工。七、安全生产：乙方在该工程项目的施工全部经过，必须充分注意安全，严格根据（安全生产操作法规）施工，指安全保障措施，杜绝一切大小安全事故的发生，如小事故，由乙方承当，如出现大事故，甲、乙双方共同承当。八、其它：1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份，
19、甲、乙双方各执一份。甲方签字：乙方签字：年月日工程施工合同6发包方：_承包方：_签约时间：_签约地点：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：_(一)开工：_年_月_日;(二)完工：_年_月_日;(三)合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：_共计人民币元。八、付款方式：_本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程完工且验收合格后，支付工程价款的_
20、%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，知足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工经过中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承当施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他
21、(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_承包方：_委托代理人：_委托代理人：_年_月_日_年_月_日工程施工合同7发包方：下面简称甲方分包方：xx工程有限公司下面简称乙方签订时间：；签订地点：；根据（中华人民共和国合同法）、（建筑工程承包合同条例）及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，结合本工程详细情况，甲、乙双方协商达成一致，特
22、此签订本合同，以明确双方的权利义务。一、工程大概情况1.工程名称：；2.工程地址：；3.工程面积：跨度为米，长度为米，檐口高米，合计幢，面积平方米。二、承包内容聚氨酯保温喷涂施工；三、承包方式包工方式：喷涂聚氨酯厚度为mm。四、工程期限1.开工日期暂定为年月日，完工日期暂定为年月日；2.工期暂定为个晴天，如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素顺延；3.因甲方原因造成乙方不能按合同约定工期开工的，甲方应在合同约定的开工日期前一星期，以书面形式通知乙方，推延开工日期，并相应顺延工期；如甲方没有提早通知乙方，给乙方造成的相关损失的，乙方提供相应清单及凭证，由甲方承当。五、工程造价及结算方式1.工程造价：
23、本工程总面积约为平方米，单价为元/平方；总造价约为元，大写金额按实结算2.付款方式：材料设备全部进场付总工程价的50%，即元；聚氨酯喷涂至70%时付款至总工程价的90%，即元验收合格后付至总工程价的97%，留3%作为质保金，一年内无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。六、双方责任甲方责任：1.甲方应按合同约定按时付款。2.甲方有对乙方施工质量监督的责任。3.甲方应为乙方提供电源、水源及可施工的场地，假如甲方不能按期提供，加工时间另议。乙方责任：1.乙方应按合同约定按期施工。2.乙方应按合同约定，根据质量标准的要求保质施工。3.乙方对施工现场原材料进行防火监管，并备有消防器材；4.高空作业时，乙
24、方要对工人进行安全教育，如出现安全事故由乙方负责，并承当相应的法律责任和经济损失。5.乙方对甲方不按期付款，有权中止施工。双方未履行验收手续，甲方即行进驻装修场地，则视为工程验收合格，乙方不再承当任何责任。七、违约责任1.如乙方未能及时完工，延期一天罚款500元；制作安装的产品有显著质量问题，承当甲方相应损失；2.如甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，或其他事项未能按合同要求履行付款，延期一天罚款500元，并承当乙方相应损失；超过合同要求应付款项日期一个月后，应向乙方额外支付20%违约金；3.乙方验收通知书送达甲方后，甲方3日内不进行验收，按规定偿付逾期违约金
25、。八、其他1.本合同本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效；工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效；2.本合同在履行经过中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向xx省盐城市建湖县人民法院提起诉讼。甲方：乙方：xx工程有限公司地址：地址：代表：代表：手机号码：手机号码：年月日工程施工合同8发包方下面简称甲方_承包方下面简称乙方_根据（中华人民共和国经济合同法），（中华人民共和国建筑法），（建筑工程质量管理条例）及其他有关法律、行政法规及_省公布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细情况，为了明确工程项目及双方责任，
26、本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程大概情况1、工程名称：_.2、工程地点：_.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准1、质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范包括但不限于下面内容1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术验收规程和规范。2本工程适用的地方标准、规程必须符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_统一解释进行编制。2、人工、材料价格确实定：人工工资按
27、_计取，材料价格根据_执行。3、详细工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾祸，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上以_市气象局报告为准，一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预
28、算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应承当赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行经过中发生的争议，双方当事人协商解决，可以由当地建
29、设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工经过中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。甲方公章_乙方公章_年_月_日工程施工合同9甲方：_(发包方)乙方：_(承包方)经学校研究决定，为了改善学校办学条件，确保合格学校建设顺利验收，根据现行建筑法律法规，结合学校校实际，经甲乙双方协商，达成如下协议：_工程内容：_八百亩完小新建下水道50米及实验室出水沟25米(挖沟、沟内硬化、盖板)、修
30、补花池、清理垃圾等工程。二、工程地点：_八百亩完小校园内。三、施工要求(一)、挖沟：_沟宽：_60厘米、深50厘米，沟内硬化(三面)，每面(两边与底沟)用50#水泥砂浆粉刷10厘米厚，盖板规格：_40_50厘米，建成后去除干净。单价：_120元/米。(6000.00)(二)实验室出水沟：_同(一)，另加600元水泥板开凿。(3600.00)(三)学校花池修补：_学校负责购买材料，乙方只负责安全施工，以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(四)学校垃圾清理：_承包方对校园内所有的垃圾死角进行清理，学校提供简单工具，乙方负责安全施工，清理干净。以180元/天计价(包
31、生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(其他用工也按180元/天计价)四、施工安全：_2乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格根据安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工经过中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。五、付款方式：_合同签订后，预付施工生活费3000元与工程材料款7000元，学校自购的材料由学校总务、工会及一名教师代表负责采购，剩余工程招待工程验收后支付。七、开工日期：_八、完工日期：_九、验收：_甲、乙双方共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：_乙方：_法定代表人：_工地负责人：_工程施工合同10发包方(建
32、设单位)：承包方(施工单位)：根据（中华人民共和国合同法）和（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。一、工程名称：xx厂区桩基工程二、工程地点：xx开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩)按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量
33、计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。八、施工工期：本工程有效工期25天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：
34、发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工经过进行旁站、巡视等检查及验收。十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。2、负责开工前施工场地的“三通一平工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。5、按协议条款的规定及时拨付工程款。6、承当本工程的桩基检测费用为：(二)、承包方责任1、按双方确定
35、的分工范围，做好材料的采购、供给和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各种准备工作。2、严格根据施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时完工和移交。3、根据国家有关规定提供完工验收资料，参加完工验收，办理完工结算。4、在开工前3天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。6、施工中严格根据国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。十一、工程结算与工程款拨付1、本工程完工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量根据综合单价计算。2、工程款拨付：根据合同通用条款
36、的要求，双方签定合同后分期付款：(1)设备进场拨付至工程总价款的50%(2)桩基检测到达设计要求后10日内拨付全部工程款。十二、工程质量和验收标准1、承包方严格根据施工图及相关讲明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的监督。2、完工工程验收，以国家现行（工程施工及验收规范）、施工图纸及讲明、施工技术文件为根据。3、工程完工后，工程完工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。4、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。5、工程完工验收合格后发包方方可使用。十三、工程保修期从开场强夯施工时至夯后基础完工验收合格终止。十四、
37、违约责任一、发包方责任1、-工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。2、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承当。3、工程完工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。4、工程未经历收，提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。(二)、承包方责任1、因施工造成的质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。2、工程未按合同规定工期完
38、工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。十五、争议的解决方式如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时向东营市人民法院起诉。十六、本合同双方签字盖章后生效，工程完工验收符合要求，结清工程款后终止。十七、本合同一式6份，其中发包方3份，承包方3份。十八、补充条款1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50米处2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承当费用。3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。4、工农关系由建设方处理并承当费用。5、（试夯），如有设计图纸变更，所造成强夯施工桩延误，设备进出场费用由建设方承当6
39、、设备进场前，先签订施工合同，设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。本合同执行经过中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，方协商一致的，签定补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。发包方：(盖章)承包方：(盖章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：年月日委托代理人：年月日工程施工合同11甲方：_省_市_建筑公司乙方：_身份证：_为优质、高效完成_二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将_二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成下面协议：一、合作项目工程名称_二级公路第五合同段昔董至瓦晓段二、工程技术承包范围1工程施
40、工复测及相关资料编制。2工程施工放样及相关资料编制。3工程试验及相关资料编制。4工程质检及相关资料编制。5工程计量及相关资料编制。6工程变更及相关资料编制。7工程施工技术及工程的现场管理。8工程施工工艺及工序的控制。9工程完工资料的编制。三、合同工期1从甲方通知乙方人员进场复测开场至工程交工为止。2双方拟定施工合作时间为_个月，即从_年_月_日到_年_月_日，工期共_个月。3以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程完工资料编制时间。4完工资料编制时间为_个月。5若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。6如工期超出_个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。四、工程技术承包费用1施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按_%计。2工程变更增加工程技术费：在施工经过中所产生的工程变更增加金额总量按_%计。3工程中的非计量增加工程技术费：按该款项_%计。4前两项总计所产生的技术费若低于_元人民币，则甲方支付给乙方_元人民币；若超出则按前两项计算。5工程延期费：超出双方约定的_月的工期甲方每月支付乙方_元人民币的工程技术费。6施工复测费：_