《土石方运输合作协议(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方运输合作协议(共6页).doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上土石方运输合作协议甲方： （以下简称甲方）注册号： 乙方： （以下简称甲方）注册号： 为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目，与乙方合作承包施工，为了双方的合法权益，经双方协商，根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等相关法律、法规以及本工程具体情况遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商达成以下协议，以便双方共同遵守：第一条、工程概况 1、工程名称：珠海机场航空城土石方工程。2、工程地点：珠海市金湾三灶镇黄竹山。3、工程范围和内容： 第二条、承包方式乙方只负责（装、运、平）工作，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。第三条、工
2、程单价运输车要求是18-20立方米内的车辆，泥头至泥尾4公里范围内结算，税后单价为 元整（ /立方米）（如超过4公里路，另行计算），以车上方计算工程量。第四条、付款方式正常土石方运输当天开始计算，第一个月付当月工程款的85%，次月结算当月工程款的85%，同时结算上月扣除的15%，以此类推。（结算时需扣除甲方往来、加油费、材料款及其他款项）结算后，款项在七个工作日内汇入乙方指定账户内，如超过48小时内款项未汇入乙方账户，甲方应按3付乙方进行补偿。为了确保工人工资每月能按时、足额发放到工人手中，杜绝工人因工资上访、闹事，乙方必须每月在上报工程量，同时向甲方报当月工人工资、机械设备等发放及往来表，优
3、先发放当月工人工资及机械设备款，发放时必须由甲方财务全程参与、监督，工人工资及机械设备款发放完，甲方再支付乙方当月剩余工程款，否则甲方可以拒付乙方工程款。第五条、合作工期 按甲方要求的开工日算起，共计36个月（以甲方开工通知书为准）。第六条、甲乙双方的权利与义务甲方的权利与义务 1、负责派遣施工管理人员对本工程质量、进度及安全进行全面监控，负责与交警、城管等相关部门上的协调工作。 2、负责乙方车辆的正常工作，当乙方工程车辆进场达到20辆以上，甲方必须安排乙方在48小时内作业，台汛、不可抗力的自然灾害及政府决策、决定除外。 3、负责上方受纳场地的联系工作，并承担费用。并派专人在现场指挥车辆施工，
4、如政府部门查车、扣车，甲方应及时赶往现场配合乙方处理。 4、甲方提供乙方停放车辆、住宿、生活场地，所产生的相关费用由乙方承担。 5、乙方车辆到现场施工后，甲方负责保障乙方辆辆油料，加油款每月结算二程款时扣除。 6、甲方在施工期间负责协调保障道路畅通，如因此造成乙方超过48小时仍无法施工，应给乙方每天每车补贴150元，由于特殊情况造成不能施工，经双方协商，可顺延工期。 7、如因天气等其他原因不能正常施工，而甲方要求乙方进行施工，因此造成的一切后果由甲方负责。 8、甲方必须有合法开采资源及施工许可证，如因甲方手续不全而发生误工的情况，甲方赔偿乙方车辆每天每车150元。 9、乙方车辆到现场施工后，甲
5、方应按协议支付每一辆车调遣费人民币1000元。 乙方的权利与义务 1、乙方必须确保车辆合法性，必须手续齐全并报甲方备案，否则甲方不与认可。乙方必须确保施工期间的车辆安全行驶。 2、乙方必须积极配合甲方的施工工作，坚决服从甲方的工作安排和管理，如不服从甲方的工作安排和管理，甲方按乙方违约论处。如因工程的需要和实际工程量需增加车辆和设备，必须得到甲方的书面同意。否则属于乙方私自行为，发生任何事故与甲方无关。 3、乙方按甲方通知要求安排车辆进场（按大甲方通知为准，车辆规格为18-20立方米自卸车），如乙方不能按甲方要求的时间将车辆到达甲方指定的停车场，超过一天乙方赔偿甲方损失10000元（在保证金中
6、扣除），因特殊天气原因，不计算在内。乙方车辆进场工作后，不可以任何理由中途退场（甲方原因除外）或参加第三者的工作，否则，本合同解除，甲方有权扣除乙方所交纳的保证金和已产生的运输费用。如乙方在施工期间无故停工超过48小时，本合同自动解除，同时甲方有权扣除乙方所交纳的保证金和已产生的运输费用，乙方承担相应法律责任。 4、乙方在施工过程中违反操作规程，造成人员伤亡、安全事故及机械设备损坏等，责任由乙方全部承担，与甲方无关，同时必须赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延。 5、乙方在施工期间严禁打架斗殴、拉帮结派。如发生暴力事件，造成流血事件及人员伤亡的，一切经济和法律责任由乙方全部承担，并承担甲方对乙
7、方的罚款（参与人员每次每人10000元人民币）。 6、乙方必须保障乙方自己车辆行驶道路的维修，费用由乙方承担。如因乙方不及时维修道路，造成停工、窝工、机械损坏、人员伤亡等一切经济、法律责任全部由乙方承担，并赔偿甲方的相应损失。 7、为保证工程项目按时、正常运行，签定本合同 日内，乙方必须向甲方交纳合同履约金和安全保证金总计 万元人民币（ 万元）。合同履约金和安全金两个月内甲方无息退给乙方。 8、在土石方运输过程中，因乙方原因造成的一切事故处理、罚款、工期延误，全部在乙方工程款、保证金中扣除。 9、本合同甲乙双方签字、盖章即生效，合同生效后，乙方在 日内交清保证金到甲方指定帐户（单位名称： ，开
8、户行： ，帐号： ）逾期合同作废，同时按乙方违约论处。10、为了保证工程项目的管理和项目的整体性，甲乙双方食堂由甲方统一安排，按每人每天 元标准组织伙食。11、乙方每月结算的土石方运输工程款，由甲方支付到乙方指定的专用帐户，乙方指定的专用帐户为：开户行 ，开户账号： ，乙方不得以任何借口随便更换专用帐户，如乙方更换专用账户，甲方有权拒绝支付乙方运输款，一切责任由乙方负责。12、乙方进场后七日内必须为所有人员、车辆、设备办理好保险，并将保险单扫描件报甲方备案。若乙方因此造成停工、窝工所产生的经济、法律责任全部由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。第七条、本协议签订后，甲乙双方任一方不能遵守
9、本协议的所有条款（除自然灾害和政府调控、不可抗拒的因素除外）均属违约，违约所造成的一切经济和法律责任由违约方承担。第八条、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商无效，可由第三方调解，调解不成，可向本工程所在地人民法院提起诉讼，费用由违约方承担。第九条、其他1、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。2、本协议甲乙双方签字盖章即生效，工程完工、运输款结清后，本协议终止。3、本协议只限于甲乙双方，不得外泄，如任一方外泄均为违约行为，违约方将承担因此而引起的所有经济和法律责任。本协议的补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字、盖章）： 乙方（签字、盖章）：甲方代表身份证号： 乙方代表身份证号：甲方代表联系电话： 乙方代表联系电话：甲方公司电话： 乙方公司电话：甲方邮箱： 乙方邮箱：协议签订日期： 年 月 日后附乙方合同签订人身份证复印件专心-专注-专业