《弱电工程施工合同(共6页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电工程施工合同(共6页).docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上弱 电 工 程施 工 合 同工程名称：*工程地点：*建设单位：*施工单位：*年 月 日弱电施工合同建设单位：* （以下简称甲方）施工单位：* （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中国人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况：1、工程名称：*工程地点：*2、工作内容：（1） 网络高清监控系统 （2） 数字可视对讲系统 （3）出入口管理系统、过道门禁一卡通 （4） FTTH项目（光纤到户） （5） 公共广播系统 （6） 五方对讲 （7） 综合管路 （8） 机房工程第二条
2、 承包工程范围：1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内 ，甲方不再支付其他费用。2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。第三条 承包方式及承包造价：1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。2、本工程合同总价为：*元（人民币：*整）。3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。第四条 付款方式及时间：1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。2、主要设备（监控、对
3、讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。5、余下3%的保修金在保修期满后付清。第五条 施工工期：1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为 8 0天。2、如遇下列情况，经甲方现场代表 签证后，工期相应顺延。（1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。（2） 不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。第六条 工程质量及保修：1、本工程质量须达到国家合格标准。2、由乙方提供的主要原材料、设备等材料必须按规定提
4、供质量合格证，检测报告，合格的方可用于工程。3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表会同监理工程师检查同意后，方可进行下一道工序；甲方派驻代表和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天内进行检查。4、保修期为两年，在保修期间，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理费用由乙方负责，甲方有权直接从保修金中扣除。第七条 双方职责：1、甲方职责：（1）甲方应及时审定乙方提交的设计方案图纸、经审核后，任何一方不得单方向更改施工方案。（2）指派驻工地代表 ，对工程进度、质量进行督查，全面负责组织管理工作。（3）施工期间协助乙方处理周边关系。（4）按合同约定付款。2、乙
5、方职责：（1）乙方指派 担任该项目胡负责人，对工程全面负责。（2）做到安全施工，文明生产，严格按施工规范，施工操作流程进行施工，施工中所发生的一切安全事故由乙方负责，并负责一切赔偿。（3） 乙方及时向甲方提供三份施工图纸。（4）、乙方免费为甲方培训安防方面的维修操作人员3名并提供技术服务。第八条 违约责任：1、乙方在施工过程中，不得履行合同中乙方职责的情况。乙方单方面无故停工6天或累计停工16天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。工程要求按期完成，乙方逾期竣工交付工程，每逾期一天乙方向甲方支付合同总包干造价胡万分之五赔偿金。2、甲方违反合同，不按期付工程款，超过合同约定十天，甲方应按银行同期贷款
6、利率向乙方支付逾期部分的利息。超过合同约定三十天，或因其他原因停建、缓建，乙方可以停工，并采取相应措施，停工损失费用由双方协商解决。第九条 纠纷解决方法：任何一条违反合同，双方应协商解决。协商不能解决时，由工程所在地人民法院裁决。第十一条 本合同经双方法人代表或委托人代理人签字，公司盖章后生效。第十二条 本合同未尽事宜，另行协商后可签署补充协议。第十三条 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，并送有关部门备案。第十四条 本合同附件（材料提供明细）附件1： 弱电工程报价清单附件2： 甲方确认的设计施工图纸甲方单位： 乙方单位： 甲方法人代表： 乙方法人代表： 联系电话： 联系电话： 电话： 开户银行： 账 号： 签约时间： 年 月 日专心-专注-专业