《劳务合同弱电(施工)(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同弱电(施工)(共6页).doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上合同编号：建筑安装工程劳务合同甲方： 乙方： 建筑安装工程劳务合同甲方： 乙方： 甲方经承接的建设工程，由乙方负责劳务施工，为明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关法律、法规，双方经友好协商并根据平等、自愿、诚实、信用的原则，依法签订本合同，并共同信守下列条款 。第一条 工程概况：1.1工程名称： 1.2工程内容： 图纸内视频监控、可视对讲及门禁、电梯五方通话布线、周界防护、停车场管理、背景音乐、场区弱电管网等 1.3工程质量： 一次性验收合格 第二条 合同价款：承包的工程合同价（暂定）为：46260.00元（大写：肆万陆仟贰佰
2、陆拾元整）（详见附件）（已包括图纸范围内所有施工项目费用），单价为包干性质，即已包括人工费、机械费、辅材费、砌井用材料费（井盖除外）、工具费及其工具耗材、施工管理费、安全措施费、所有间接费、其他直接费（如超高费）、保险、利润、预期的市场人工价格的涨跌、特殊条件施工增加费、必须的加班费、赶工措施费等，在限定的工期内完成施工项目及至整项专业工程，并达到合同规定的质量标准。发生的零工按实计，160元/工日。 第三条 承包方式：自带工具、机具、脚手架、安全用品等所有工程施工用品（包括所有耗材），包清工、包辅材（见辅材、耗材表）、包质量、包安全、包进度、包验收。 第四条 施工期限：以满足业主要求为准。施
3、工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。第五条 双方的主要责任：一、甲方的职责：1、组建与工程相适应的项目经理部，全面履行与业主签订的施工合同，对工程实施全面的、全过程的施工技术、施工组织管理。2、编制施工组织设计和方案并组织实施，向乙方进行技术交底，负责现场工程签证、现场技术资料，办理工程验收手续及其资料。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在开工前将 壹 套电子版施工图纸及有关技术资料送交乙方。4、负责本工程的一切对外联系，包括业主、监理等各方的工作联系与协调，协调施工用库房、电源。5、按双方协定的分工范围和要求，按合同拨付资金。供应材料、设备。6、对乙方的工作监督
4、检查，对存在的问题提出整改意见，若乙方未能全面履行合同或在施工中对甲方的整改指令执行不力时，有权采取处罚措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。二、乙方的职责：1、按双方商定的分工范围，做好施工前的各项准备工作。对所承包的工程和所属人员进行严格管理，按甲方批准的施工组织设计和方案精心组织施工，全面履行本合同。专业劳力一经进场，未经甲方代表同意，不得擅离工地，否则按每人次1000元从工程结算中扣罚。2、按照甲方确定的施工进度计划，及时组织充足的专业劳力进行施工作业，做到人员数量充足、技术熟练、工种配套、劳动组织健全、遵纪守法。每周向甲方报工种人员数量表一份供甲方核查用，制定合理的劳动力用工
5、计划，劳动力必须满足施工现场进度要求。3、对合同承包范围内的工程向甲方负责，严格按施工图、施工规范及相关文件规定进行施工，确保质量，安全文明施工，按合同规定的时间竣工和交付。负责承包范围内已完成项目的成品保护和该工程施工现场的安全保卫工作，搞好成品保护。4、乙方应密切配合各专业的施工进度，因乙方原因造成工期延误，每拖延一天，扣罚合同价款的百分之一。5、按施工现场平面布置图要求，建筑垃圾每天清理外运一次，保持施工现场清洁、干净、安全文明。场区内施工用分箱、管、线、表由乙方根据施工现场平面布置图和要求的方式铺设，费用由乙方自理。6、按照有关规定尊重和服从甲方的管理，执行甲方企业有关工程管理方面的规
6、章制度。应满足甲方因业主要求抢工而提出的调整施工作业计划的要求，当甲方认为乙方现场劳力不足而应增加劳力时，乙方应根据甲方的要求及时向现场增派劳力，否则，甲方有权直接向现场增派劳力，由此而所发生的一切费用从乙方结算中加倍扣除。7、乙方应自觉接受甲方的工作检查和监督，接受甲方因乙方未全面履行合同或工作不力而给予的处罚。若因乙方管理不善致使甲方受到有关方面处罚时，其经济损失由乙方承担。8、按照有关规定乙方协助办理竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，乙方负责无偿修理。9、乙方人员施工时须按要求佩戴安全帽、安全带、绝缘手套等安全防护用品，不得在作业时吸烟喝酒，不得在施工现场嬉戏
7、打闹，不得穿拖鞋进入现场施工。不按以上规定被发现将处第一次100元，第二次500元处罚。乙方所有人员的安全由乙方负全责。10、提出准确的材料明细。11、双方签订农民工工资保障协议（后附）。乙方负担并缴纳国家规定的农民工养老保险、医疗保险等保险。乙方应对所属员工按时发放工资。禁止所属员工到甲方及业主工作场所扰乱甲方及业主的工作，若发生，每人每天罚乙方人民币壹仟元整。12、服从甲方的领导及安排，遵守甲方的各项规章制度。第六条 材料供应甲方供应所有设备、主材，余料由乙方全部采购供应。第七条 工程价款的支付与结算1具体额度和办法是：队伍进场预付定金3000元，每月支付上月进度款的60%，工程验收合格且
8、双方完成工程结算后办理付款，付款至结算值的80%（扣除相关费用，诸如：丢失的材料费、因乙方造成的罚款等），工程综合验收通过后付款至结算值的95%，余款待质保期满后视情况支付；2、本工程按实结算，单价不变；第八条 工程变更1设计图纸经会审定案后，原则上不准变更。如确需变更时，应提前三天办理变更手续，按实结算。2在施工中，如乙方发现施工图纸或说明书与现场不符，要书面通知甲方，甲方应在七天内解决。第九条 工程质量和验收标准1乙方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量。2待隐蔽工程完成后，乙方在24小时内通知甲方进行检查，合格后乙方可进行下一道工序施工；若验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内整改
9、完毕，由甲方重新验收。未经甲方检查不得隐蔽，若未通知甲方擅自隐蔽，甲方提出隐蔽检查，发生的相应费用由乙方承担。如甲方未按时到场，乙方自行检查隐蔽。甲方提出重新检查时，如结果不符合要求，费用由乙方承担；若结果符合要求，费用由甲方承担。 3竣工验收标准以国家、市颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。第十条 工程保修期，按建设部颁发的建筑工程保修办法的规定为 二年 ，从工程竣工验收合格之日起开始计算。第十一条 其他条款：如因乙方原因工程质量一次性验收不合格，则按工程总造价的5%进行处罚，同时所造成的一切损失由乙方负责。第十二条 违约责任一、甲方1由于设计变更以及设计错误造成的返工，应按实计算
10、。二、乙方1工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程合同价款百分之 一 的比例偿付逾期违约金。2工程拖期交工，每日向甲方偿付工程合同价款百分 一 的违约金。3保修期内发生的质量问题，由乙方无偿进行返修。4、若乙方在施工过程中单方解除合同，应将甲方前期已支付的工程款全部退还甲方，且应赔偿甲方本合同额2倍的罚款。三、其他约定：1、乙方未经甲方允许停工,每停工一天赔偿甲方1000元,超过5天甲方有权拒付前期已完成工程款。2、乙方应严格管理劳务队伍，如果乙方劳务队伍内部出现纠纷，乙方应立即解决，如果由此给甲方造成不良社会影响，每发生一次，甲方对乙方按合同总价的2%进
11、行罚款。3、由于乙方原因导致甲方被业主罚款，相应罚款由乙方负责支付。4、乙方所有人员的生活费用自负。 5、乙方必须节约材料，浪费、丢失材料、设备者应按双倍价值赔付甲方。转移或挪用甲方供料、设备的处罚：如果乙方擅自转移或挪用甲方供料、设备，一经发现，甲方将对乙方按其转移或挪用材料、设备的价值处以两倍的罚款。6、本合同双方必须保密，任何一方泄密，应支付对方5000元赔偿金及所有损失。7、乙方应确保安全施工，做好相应安全施工措施。因安全方面造成的任何损失均由乙方承担。8、乙方应合理安排施工人员，因乙方原因导致人员窝工、滞工的所有损失由乙方承担。9、本合同手写部分与打印文本同样有效，手写部分、改动部分需甲乙双方共同盖章有效。第十三条 乙方应无偿履行甲方和业主签订合同中的责任和义务。第十四条 争议解决方式合同执行过程中出现的争议和异议，双方本着友好协商态度共同解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。第十五条 本合同在工程保修期满后终止。第十六条 劳务分包报价、施工图纸作为合同的附件。第十七条 本合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 地址： 法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：电话：签约地点：签约时间： 年 月 日乙方（盖章）： 地址： 委托代理人： 身份证号： 开户银行：帐号：电话：签约地点：签约时间： 年 月 日专心-专注-专业