《合同管理复习资料(共13页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理复习资料(共13页).doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上一、填空题1.监理招标的标的是监理服务.2. 工程师易人发包人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人3建筑工程招标时要约邀请，投标是要约，招标通知书是承诺。4.招标投标法规定招标方式主要有公开招标、邀请招标.5.评标委员会的成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的23.6.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，并退还他们的投标保证金和保函.7.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。8. 合同法的基本原则：平等、自愿、公平、诚实信用。9. 施工合同范本由协议书
2、、通用条款、专用条款组成的。10.邀请招标的邀请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家.11.代理的类型包括：法定代理、委托代理、指定代理12. 担保的形式主要包括保证、抵押、质押、留置和定金13. 合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权14.合同争议的解决方式主要有协商、调解、仲裁、诉讼15.仲裁是由仲裁委员会开展，需出具仲裁协议书。16.合同法律关系的主体包括自然人、法人、其它社会组织。17. 自然人是基于出生而成为民事法律关系主体的有生命力的人。必须具有民事权利能力与民事行为能力。18.权利与义务是合同法律关系的主要内容。19.物、行为、智力成果是合同法律关系的客
3、体。20. 投标班子：一般应包括下列三类人员：经营管理类人员、专业技术类人员、商务金融类人员二、单项选择题1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( ) a.同质业主后即可调换 b.无需通知业主即可调换 c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换2. 关于无效合同，下列说法错误的是（）a.违反了法律规定的条件 b.自订立起就没有法律效力 c.不受到法律保护 d.自宣布无效之日起无效4.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（ ）。 a.建设项目依据国家计划被取消 b.战争 c.动乱 d.协议条款内约定等级以上的地震 5.当承包商部分的施工质量未达到合同规
4、定的要求时，监理工程师（ ）。 a.不承担责任 b.承担连带责任 c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量的酬金6.fidic合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（ ）来判断。a.业主 b.监理工程师 c.承包商 d.政府主管部门7.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（ ）签发。 a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商 8.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（ ）书面同意方可运至现场。 a.业主 b.监理工程师 c.施工承包商 d.设备供应商9.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（ ）
5、负责。 a.业主 b.监理工程师 c.承包商 d.分包商 10.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（ ）。 a.该项索赔视为已经批准 b.视为已被拒绝 c.尚待批准 d.承包商应进一步提交索赔证据 11.需要对施工图设计进行修改时，应经（ ）批准。 a.监理工程师和业主 b.监理工程师和初步设计原批准单位 c.监理工程师和上级主管部门 d.监理工程师和原设计单位12.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（ ）加以澄清，并允许其补充和修正。 a.投标工期 b.投标报价 c.工程质量标准 d.施工组织设计 13.合同一方当事人提出
6、变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）。 a.立即停止执行 b.继续有效 c.宣告无效 d.对要求变更的条款部分无效14.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（ ）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。a.委托授权书 b.订货单 c.履约保证书 d.钢材需求计划15.订购500吨水泥的合同价为300元吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（ ）。 a.可单方宣布解除合同 b.必须按原单价交付剩余水泥 c.有权拒绝按原单价供应水泥 d.可单方面修改价格条款强制采购方执行 16.fidi
7、c合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ ）止。 a.工程移交证书指明的竣工日 b.颁发工程移交证书日 c.颁发接触缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日17. 根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ ）a.罚金 b.利息 c.赔偿金 d.违约金18.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应( )递交索赔通知。 a.向业主 b.向监理工程师 c.以业主和承包商的共同名义向设计单位 d.以监理工程师和承包商的共同名义向设计单位 19.采用（ ）
8、方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。 a.公开招标 b.邀请招标 c.议标 d.比价招标20.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（ ）。 a.业主 b.承包商 c.合同标的 d.合同条款 21. 在评标委员会成员中，不能包括（ ） a.招标人代表 b.招标人上级主管代表 c.技术专家 d.经济专家22委托监理合同法律关系的客体是（ ）。A监理规划 B监理工程 C监理服务 D监理投标方案23依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（ ）。A招标公告 B寄送的价目表 C投标书 D招标说明书24某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了进度，放慢
9、施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是（ ）。A不安抗辩权 B先履行抗辩权 C同时履行抗辩权 D后履行抗辩权25. 投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。 a.投标文件的密封不符合招标文件的要求 b.投标文件中附有招标人不能接受的条件 c.购买招标文件后不递交投标文件 d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正26、与邀请招标相比，公开招标的特点是（ ）A.竞争程度低 B.评标量小 C,招标时间长 D.费用低27、在评标委员会成员中，不能包括（ ）A.招标人代表 B.招标人上级主管代表 C.技术专家 D.经济专家28、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清
10、单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（B）为准。A.原总价 B.原单价与工程量乘积之和 C.新总价 D.新单价与工程量乘积之和29、监理合同有效期是指（ ）A.监理合同中书面约定的履行期间 B. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和 C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止30、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）A.对设计、施工承包单位的选定权 B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定
11、权C.对工程设计变更的审批权 D.对工程规模、规划设计等要求的认定权31、工程项目的设计成果完成后，由（ ）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A.设计人 B.监理人 C.审图机构 D.发包人32、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付（ ）。A.合同约定设计费的60% B.双倍定金作为赔偿 C.合同约定设计费的一半 D.合同约定的全部设计费33、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ）A.中标通知书
12、 B.投标书 C.施工合同专用条款 D.规范34、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用，但由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ ）承担。A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.发包人与承包人共同35、施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按照工程师的要求进行了抽检试验，并标明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延 B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
13、D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延36 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A监理单位 B分公司 C建设单位 D施工企业 37. 按照合同法的规定，（ ）属于委托合同。 A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同 38. 法人成立进行注册登记时，应当以（ ）为住所。 A主要办事机构所在地 B主要经营场所所在地 C主要合同履行地 D董
14、事长的户口所在地 39. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（D）。 A建筑物 B施工工程技术 C施工工程款 D工程施工行为 40. 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。 A抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B抵押人使用的宅基地 C抵押人拥有的股票 D学校设施 41. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 （ ）。 A不成立 B成立 C无效 D可撤销 42. 合同法规定，要约生效条件为（ ）。 A要约人向受要约人发出要约 B要约人与受要约人共同在要约文件上签字
15、 C受要约人作出有效承诺 D要约以任何形式到达受要约人 43. 合同法规定，缔约过失责任属于（ ）责任。 A违约 B侵权 C“先合同义务” D无过错 44. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。 A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任45. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能
16、按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。 A订立合同时订立地 B订立合同时履行地 C履行合同时订立地 D履行合同时履行地 46. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。 A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权 C不安抗辩权 D合同中止履行的权利 47. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的（ ）。 A债权转让 B合同
17、变更 C债务转移 D合同转让 48. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（ ）。 A要约生效 B承诺生效 C合同成立 D合同生效 49. 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。 A工程所在地 B仲裁申请人所在地 C纠纷发生地 D双方协商选定 50. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。 A必须适用违约金条款 B必须适用定金条款 C可以选择适用违约金或定金条款 D两者都不能适用，因约定无效 51. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。 A必须公开招标 B必须邀请招标 C可
18、直接委托发包 D必须聘请招标代理机构委托发包 52. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。 A投标人应要求招标人继续解释 B以书面解答为准 C以招标文件为准 D由人民法院判定 53. 施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（ ）。 A.建设项目依据国家计划被取消 B.战争 C.动乱 D.协议条款内约定等级以上的地震 54. 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（ ）。 A按无效投标处理 B要求投标人补交投标保函 C进入评标程序后淘汰 D要求投标人赔偿损失55. 承
19、包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ ）止所经过的日历天数。 A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日 C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日56. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ ）。 A中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 57. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。 A发出中标通知书后 B完成评标后 C提交履约担
20、保后 D合同履行完毕后 58.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（ ）。 A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任 D.同意扣除一定数量的酬金 59. 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。 A.工程所在地 B.仲裁申请人所在地 C.纠纷发生地 D.双方协商选定60. 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（ ）。 A发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B发出终止合同的通知，通知发出后14日
21、内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止 D发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止 61. 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A.能力 B.人员 C.设备 D.报价62. 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.抵押人使用的宅基地 C.抵押人拥有的股票 D.学校设施63. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项
22、目（ ）。 A.必须公开招标 B.必须邀请招标 C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包64. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。 A设计院没收建设单位支付的定金 B设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30 C建设单位支付合同设计费的50 D设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50 65. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（ ）。 A承包
23、人的损失都由发包人承担 B发包人的损失都由承包人承担 C双方的损失各自承担 D双方的损失都由审批部门承担 66. 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。 A审查单位与监理单位共同承担 B承包人与审查单位连带承担 C承包人全部承担 D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 67. 某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（ ）。 A由发包人复制，复制费用发包人
24、承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担 C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担 68. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。 A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 69. 某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（ ）承担。 A承包人 B钢材供应商 C监理单位 D发
25、包人 70. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担 71. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。 A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责，检验费用由承包人承担 C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责，检验费用由发包人承担72. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（ ） A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C防护
26、措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担73. 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ） A无权对该工程主张任何权利 B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D可以留置该工程 74. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（ ）承担。 A发包人 B监理单位 C承包人 D维修公司 75. 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供
27、货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（ ）。 A30万元 B70万元 C100万元 D170万元 76. 某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（ ）。 A500天 B538天 C865天 D903天 77. 依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。 A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B增加
28、的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 78. 依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。A在颁发接收证书时全部返还 B在颁发履约证书时全部返还C在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D不再返还 79. 合同法规定，要约生效条件为（ ）。 A.要约人向受要约人发出要约 B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C.受要约人作出有效承诺 D.要约以任何形式到达受要约人80. 工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫
29、终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。 A索赔的合同依据 B索赔的目的 C索赔事件的性质 D索赔的起因 81. 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。 A索赔报告 B索赔意向通知 C索赔依据和资料 D工期和费用索赔的具体要求 82. 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。 A在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 B工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 C工程师的索赔处理决定对
30、承包人是最终的决定 D工程师的索赔处理决定不需通知发包人83.施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险oA.发包人 B.承包人C.监理人 D.项目经理84.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。A.同时履行抗辩权 B.代位权C.撤销权 D.不安抗辩权85.一般情况下，（ ）应当由招标人完成。A.确定中标人 B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价 D.推荐合格的中标候选人86.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密87.施工
31、合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、标准88. 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。 A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延89.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权
32、进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任90.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰三、多项选择1.依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件（ ）。 a.依法成立 b.有必要的财产和经费 c.有自己的名称、组织机构和场所 d.有符合法定条件的法定代表人 e.能独立承担法律责任 2.当事人
33、能行使留置权的合同有（ ）。 a.购销合同 b.加工承揽合同 c.仓储保管合同 d.借款合同 e.运输合同3.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ ）。 a.正常的监理工作 b.附属工作 c.附加工作 d.额外工作 e.业主要求的工作4.监理单位对监理工作承担责任的原则是（ ）。 a.在监理合同有效期内承担责任 b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任 c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任 d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任 e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责
34、任5.监理单位的投标书由（ ）组成。 a.技术建议书 b.承接监理任务意向书 c.投标说明书 d.财务建议书 e.资质资格证书 6.工程施工招标文件，主要由（ ）组成。 a.招标申请书 b.工程综合说明和设计文件 c.单价表和工程量清单 d.投标须知 e.招标邀请书7.代理法律制度中的委托代理，代理人因（abce）承担法律责任。 a.委托授权不明 b.无权代理未经追认 c.与第三人恶意串通 d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果 e.超越代理行为未经追认 8. 下列行为中属于委托代理的法律行为有（ ）。 A施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人 B监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的
35、负责人 C施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 D建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜 E总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作 9 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。 A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保 E承包人提交的预付款保函 53. 建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。 A业主 B总承包商 C分包商 D业主聘用的监理工程师 E设备供应商 54. 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。 A要约所处法律效力状态不同 B撤回和撤销
36、的目的不同 C撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 D受要约人对要约知晓的情况不同 E对要约人的约束条件不同 55. 合同法规定的合同有效条件包括（ ）。 A合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B当事人意思表示真实 C合同当事人签字或盖章 D合同应当采用书面形式 E不违反法律或社会公共利益 56. 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为（ ）。 A甲、乙公司作为合同主体不变 B甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E乙公司不能强迫丙公司履行义务 57.
37、合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。 A补偿性原则 B严格责任原则 C惩罚性原则 D有限责任原则 E连带责任原则 58. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。 A施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B通过有关调解仍未解决合同纠纷 C施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D和解无效 E人民法院没有管辖权 59. 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（ ）。 A要求施工企业必须具备一定的资质等级 B要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 C要求投标人必须拥有进口的施工机具
38、 D要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 E要求专业工程的施工企业必须是本系统的 60. 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ）。 A参加现场考察投标人的费用自行承担 B参加现场考察投标人的费用由招标人承担 C未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E未参加现场考察的投标人将被取消投标资格61. 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。 A只减少1名招标人代表 B减少
39、1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家 62. 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A投标人资质 B监理大纲 C总监理工程师业绩 D监理单位业绩 E监理费报价 63. 建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人的主要义务包括（ ）。 A依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B推荐选择工程的施工单位 C选派合格的监理人员及总监理工程师 D不得泄露与工程有关的保密资料 E代表委托人与承包人解决合同争议 64. 监理人依据建设工
40、程委托监理合同（示范文本）规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（ ）。 A发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 B对工程的质量、工期、费用实施监督控制 C审查批准工程设计的变更 D在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E批准承包人的索赔要求 65. 在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（ ）。 A委托人违约应承担违约责任 B监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算 C监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任 66. 建设工程设计合同示范文本中，
41、发包人委托的设计任务可以包括（ ）。 A项目建议书 B初步设计 C技术设计 D产品设计 E施工图设计 67. 按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。 A招标公告 B招标文件 C投标书 D工程量清单 E中标通知书 68. 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。 A办理土地征用 B向工程师提供工程进度计划 C提供保证施工安全需要的围栏设施 D协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E提供施工现场的地下管线资料 69. 某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（ ）。 A承包人应通过