《建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)(共22页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)(共22页).doc（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上 建设工程设计合同（民用建设工程设计合同） 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项 建设规模 设计阶段及内容 估算费率估算目总投资% 设计费名称层数建筑面方案初步施工（万元） （元）积（m2）设计图说明第三
2、条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计支付进度详见下表。付费次序占总设计费 %付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20% 定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费第六条双方责任61发包人责任：611发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，
3、设计人员有权重新提交设计文件的时间。612发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。613发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。614发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计
4、人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。62设计人责任：621设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。622设计人采用的主要技术标准是：_。 623设计合理使用年限为_年。624设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。625设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年
5、内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。626设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：71在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。72发包
6、人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按71条规定支付设计费。73设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。74由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延
7、误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。75合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他81发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。82设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。83本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。84发包人
8、委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。85发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。86由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。87本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。88本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。89本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。810本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查
9、部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。811本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。812其它约定事项：_。发包人名称（盖章）：_设计人名称（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_委托代理人（签字）：_委托代理人（签字）：_住所：_住所：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：鉴（公）证意见： （盖章） （盖章）备 案 号： 备案日期
10、： 年 月 日鉴证日期： 年月日 合同编号：_定作人（买方）：_（甲方）承揽人（卖方）：_（乙方）双方根据合同法、消费者权益保护法等法律法规，经协商一致，签订本合同。第一条甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或购买乙方服装：身长裤长服装名称数量金额上腰裙长中腰腰大下腰开档前胸下档合计后背中档来料名称数量金额肩宽裤角过肩膝盖袖长腿肚布样或式样袖口臀围领大领高帽大台肯前腰积下乍后腰积合计金额：￥预付订金：￥取衣日期年月日尚欠余款：￥第二条质量要求：甲方制作或出售的商品必须符合国家标准（）、行业标准（）、企业标准（）（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打）。第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第
11、一条表格所列要求交付商品。第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（）项处理。（1）申请_仲裁委员会仲裁；（）（2）依法向人民法院提起诉讼。（）第六条其它约定事项：_第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（签字）：_经办人：_身份证：_联系电
12、话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 甲方：_地址：_电话：_传真：_法人代表：_联系人：_乙方：中国质量认证中心地址：_电话：_传真：_法人代表：_联系人：_根据中华人民共和国技术合同法等国家法律法规和中国质量认证中心的有关规定，_（甲方）向中国质量认证中心（乙方）申请对其生产的产品按有关产品认证的规则程序实施产品环保认证。经甲乙双方协商一致签订本合同，以便共同遵守。一、实施产品认证范围及依据的标准实施产品环保认证的范围为_，开展认证所依据的标准及技术要求为_。二、实施产品环保认证的基本程序1认证申请和受理；2抽样检测；3现场检查；4认证结果评价和批准；5获得认证
13、后的监督。三、双方的责任和义务1甲方的责任和义务（1）始终遵守认证计划安排的有关规定；（2）为进行评介做出必要的安排，包括审查文件，进入所有的区域查阅所有的记录（包括内部审核报告）和评价所需人员（例如检验、检查、评定、监督）和解决投诉的有关规定；（3）仅允许在获准认证的产品或包装上使用认证标志；（4）在使用产品认证结果时，不得损害乙方的声誉，不得做出使乙方认为可能误导或未经授权的声明；（5）当证书被暂停或撤销时，应立即停止涉及认证内容的广告，并按乙方要求交回所有认证文件和标志；（6）认证仅用于表明获准认证的产品符合特定标准；（7）确保不采用误导的方式使用或部分使用认证证书和报告；（8）在传播媒
14、体中，对产品认证内容的引用应符合乙方的要求；（9）按时付清认证的有关费用。2乙方的责任和义务（1）按照标准和有关认证程序的要求，客观、公正地为甲方申请的产品提供认证服务；（2）按照认证活动计划，在收到甲方支付的认证费用后，立即进行各阶段的认证工作并保证工作的质量；（3）在认证的各个阶段，乙方向甲方提出的要求，内容应明确、具体，不应使甲方产品理解上的歧义；（4）保守甲方的技术、经营管理和秘密等知识产权，未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露。四、费用1乙方按有关认证收费标准和甲方实际申请产品认证时发生的项目收取认证费用。2甲方应交纳的认证费用。合同金额为：_具体收费项目以本中心报价单（编号：_）为
15、准。3在认证过程中，如发生再检测或现场再检查时，甲方应按有关规定交纳相应的再检测或再检查费。4监督检查和管理年金费用，甲方应在每年的监督检查之前向乙方支付。5乙方认证某一阶段活动正常开始之后，若甲方提出活动中止，乙方不退回该阶段费用。6认证人员为履行本合同到甲方所在地的差旅费及食宿费由甲方承担。五、风险责任的承担1乙方对认证结论的准确性负责；2乙方对甲方产品的认证不能减轻甲方对产品环保及质量的责任；3若因甲方的原因，影响认证计划的正常进行，并造成费用增加，其增加的费用由甲方承担；4若因乙方执行认证计划失误造成的费用增加，其增加的费用由乙方承担；5由于公认的不可抗拒原因影响认证计划不能正常进行，造成费用增加，其增加的费用由双方协商解决。六、有关争议解决及违约处理1在履行合同过程中发生争议时，双方协商解决。如协商未能解决，可向中国国家认证认可监督管理委员会提出申诉。2若甲方或乙方有违反合同行为，使另一方遭受损失，则受损失方可要求赔偿或向中国国家认证认可监督管理委员会提出申诉。七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同共三页，一式两份，甲乙双方各持一份。八、本合同解释权在中国质量认证中心。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签字）：_代表（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 专心-专注-专业