《电力工程合作意向书(共29页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程合作意向书(共29页).doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上电力工程合作意向书电力工程合作意向书 篇一： 电力工程施工框架协议 - 模版编号： 电力工程安装施工合同 甲方： 乙方： 电力工程合同书 根据中华人民共和国合同法及有关国家规定,和目 前供电工程的进展情况，为明确双方在项目进展过程中的权 力、义务和责任，经双方协商签订本合同。 甲方： 乙方： 第一条 工程概况 一、建设单位： 二、工程名称： 。 三、工程地点： 。 四、工程规模： 本10kV配电工程范围内全部工程，具体规 模及内容详见工程设计施工图。 第二条 工程承包范围及方式 一、承包范围： 乙方负责本配电安装工程项目全部工作内容。 具体包括： 用电项目的报装、获得
2、供电方案的审批；工程设 计及审批；工程设备材料的采购；聘用工程监理；管线预埋 预设、施工安装、系统调试、竣工验收、接火送电等本工程 有关的全部内容。 二、承包方式： 总承包。根据甲方提供的实际用电需求，乙 方包报装、包供电方案及审批、包设计及审批、包设备材料 采购、包施工安装、包竣工验收送电；包质量、包安全文明 施工、包进度。第三条 工程工期 一、本工程工期： 本工程预计工期 个工作日。 二、开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日（包括项 目报装、方案审批、图纸设计及审查等阶段）。 第四条 质量标准 一、工程质量标准： 达到国家现行电力工程施工质量验收规 范合格标准。 二、本工程项目的材料、设
3、备、施工必须达到国家现行工程 建设标准、规范的要求，本工程所有管线预埋、设备安装预 埋必须达到相关标准规定。 三、因承包人原因造成工程质量达不到约定验收标准的，发 包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成 的费用增加或工期延误由承包人负担。 第五条 合同价款 一、本项目合同价款以设计施工图预算金额为基础，经双方 协商确定。最终合同价款待工程设计施工图审核完毕后，双 方根据工程设计施工图预算确定合同金额并另行签订补充 协议。 二、如遇甲方提出设计变更或其他要求增减项目或由于甲方 原因造成施工量变化，应按变更内容据实调整工程量，并以 调整后的工程增减工程费用，另行签证结算。 三、执行定
4、额： 本安装工程执行河南省建设工程工程量清单综合单价（201X）及其配套解释。 第六条 双方的一般权利和义务 一、乙方按照有关标准、规范及政策性文件要求，负责实施 施工现场生产、生活临时设施的修建以及竣工交付前的拆除 和场地清理，负责施工现场安全维护、保卫、环卫等工作。 三、工程竣工后经有关方验收合格后，从送电之日起，承包 人免费保修壹年，保修期满后的维护由双方另行协商。保修 范围为承包方的所有施工内容，保修时间从送电之日起算 起。 第七条 安全施工 一、安全施工与检查。乙方应遵守工程建设安全生产有关管 理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检 查人员依法实施的监督检查，应采取必要
5、的安全防护措施， 消除事故隐患，确保安全生产。乙方施工期间出现的安全事 故，一概由乙方负责。 二、事故处理。 1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即 上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处 理，甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。 2甲方、乙方对事故责任有争议时，应按当地政府有关部 门的认定处理。 第八条 工程款的支付 一、工程款按照工程的施工进度分次支付。 二、第一次支付在乙方完成设计施工图预算并经双方确定合同价款后10日内支付30%的工程款；第二次支付在主要设备 开始到场10日内支付至70%的工程款；第三次支付在竣工验收 合格并送电前10日内累计支付至
6、竣工结算定案金额（合同价 款加签证费用）的95%；余款留作质量保证金，竣工验收合格 之日壹年后10日内无息付清。付款日期以甲方转账日期为准。 第九条 争议 一、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，按照下列顺 序解决： 请监理方调解；向市仲裁委员会提请仲裁；向工程 所在地法院提起诉讼。 二、发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行 合同，保持施工连续，确保工程如期完成： 1由于单方违约导致合同确已无法履行，造成停止施工的 违约方应赔偿由此发生的一切经济损失； 2.仲裁机构要求停止施工。 第十条 不可抗力 一、不可抗力是指合同的任何一方所不能控制的、并非由于 该方的错误或疏忽而造成的和不
7、可预见的事件。这类事件使 得该方不能履行其义务，或者在此种情况下履行义务是不可 能的。这类事件包括下述事件： 战争、暴乱、火灾、洪水等 人为不可抗力的因素。 二、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完 全履行合同时，应在合理的期限内向对方通报不能履行或不 能完全履行的理由。因不可抗力导致合同不能履行的，不能 履行的一方在合理的履行通知义务后，可以解除合同；因不可抗力导致合同不能完全履行的，已履行的部分继续有效， 未履行的部分可由双方协商解决，协商不成的，终止未履行 的部分。 三、不可抗力影响期结束后，合同未终止时，受影响的一方 应立即恢复履行其合同义务。 四、因合同一方迟延履行合同后
8、发生不可抗力的，不能免除 迟延履行方的相应的一切经济责任。 第十一条 其他 一、 本合同书未尽事宜，由双方协商确定后另行签订补充 协议，补充协议和本合同具有同等效力。 二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律 效力。 三、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合 同章后立即生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 委托代理人： 委托代理人： 订立时间： 年 月 日 签订地点： 河南郑州 篇二： 电力工程承包合同电力工程承包合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包 合同条例的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责
9、任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双 方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。 一、 工程名称： XX小区配电工程及居民用电 二、 工程地点： XX 三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，施工方案以XX为准。 四、 开竣工时间： 201X年8月1日 至9月10日 五、配电工程总造价为人民币 XX 万元整，经甲方双方协商， 甲方提供该工程所有材料计人民币XX万元整，乙方的承包 方式为包干制，施工费为人民币XX万元整。 六、工程款支付方式： 施工完毕验收合格后付全部工程款。 七、技术资料： 凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备， 特别是保证项目资料必须齐全。保
10、证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订 成册为一式四套。 八、损失责任： 工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响 结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目 的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权 变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项 目均由乙方承担全部经济损失。 九、安全生产： 工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、 组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙 方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、 警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方 承担，包含国家强制规范要求
11、、人身伤害保险费用，甲方概 不负责。 十、违约责任： 按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定 执行。 十 一、保修条款： 以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量 造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。 十 二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。 合同签订日期： 年 月 日 甲方（盖章）： 代 表： 乙方（盖章）： 代 表： 篇三： 电力工程承包合同电力工程承包合同 工程名称： 安装工程 发包人： 承包人： 合同编号： 签订时间： 签订地点： 发包人（全称）： _ 承包人（全称）： _ _
12、 _ _ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点： 厂内_ 工程内容： _配电柜安装工程_ 资金来源： _自筹_ _ 二、工程承包范围 承包范围： _包工包料_ 三、合同工期： 合同工期总日历天数_15_天 四、质量标准 工程质量标准： _合格_ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）： 壹万圆整 （人民币） ￥： _10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区
13、进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工： 施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任： 承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正
14、式发票。 七、合同份数： 肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定： 双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。 2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。 3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。 4、其他未尽事宜，双方另行协商。 发包人:（公章）承包人： （公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 年 月 日 年 月 日 篇四： 电力
15、施工合同*线 新 建工 程 施 工 合 同 合同编号： 工程名称： 发 包 人： 承 包 人： 签订日期： 签订地点： * * * * 年* 月 日使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建筑、安装施工合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及
16、合同文本脚注。 *线 新 建 工 程 施 工 合 同 第一部分 合同协议书 发包人： * 承包人： * 鉴于发包人拟委托承包人承担 * 工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条 工程概况 1.1 工程名称： * 。 1.2 工程地点： * 。 1.3 工程概况： * 第2条 承包范围 承包范围： * 第3条 合同工期 3.1 开工日期： 年 月 日 3.2 竣工日期： 年 月 日 第4条 工程建设目标 3.1 质量目标： ： 建筑工程： 分项工程合格率为100
17、%，分项目工程优良率98%，单位工程优良率为100%，观感得分率95%（国标90%）；安装工程： 分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故；工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。 3.2 安全目标： 总体目标： 努力实现安全“零事故”。 具体目标： 不发生人身死亡事故和重伤事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。 3.3 进度目标： 严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑
18、计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。 3.4 投资控制目标： 严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标： 必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序；涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。 第5条 签约合同价 签约合同价为人民币（大写）*（￥*）（含税），价格构成详见价格表（附件）。 第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分： 6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 6.2 合同协议书； 6.3 合同专用条款； 6.4 中标通知书； 6.5 合同通用条款； 6.6 合同附件（包括
19、技术标准和要求、图纸、工程量清单等）； 6.7 招标文件和投标文件； 6.8 形成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。 第7条 承包人承诺 7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。 7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。 7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。 7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的
20、各项管理要求，并确保相应的资源配置。 7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。 7.7 严格按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-201X）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现： 档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。 7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。 第8条 发包人承诺 保
21、证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。 第9条 词语含义 本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。 第10条 合同生效 合同生效条件见合同专用条款。第11条 签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 第12条 合同份数 本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份；副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。 （以下无正文）签 署 页 发包人： （盖章） 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： 签订日期: 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 承包人：
22、（盖章） 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 签订日期: 年 月 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 篇五： 电力施工工程补充协议补 充 协 议 甲方: 乙方: 为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发 展打下基础.经双方平等协商,在电力工程施工合同的基础上 订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工 队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班 组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提 高各施工队的工作效益 。 1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人 召开会议,提供各个施工单位施工
23、图纸并进行安装技术交底、交 流,并确定准确的水平高差点。 2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲 方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。 3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题 进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质 量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生 的费用全部由甲方承担。 4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场 存在的技术及存在问题。 5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实
24、际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。 6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的1 3.6。 7、其他费用按电力工程造价201X年版本软件定额标准支付。 8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。 9、承包范围: 10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。 1 1、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准
25、时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。 1 2、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。 1 3、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报 告所需费用由甲方承担。 1 4、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。 1 5、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。 1 6、本协议一式两份,甲、乙双方各一份
26、。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 签订地点: 签订地点: 年 月 日 年 月 日 篇六： 电力工程施工协议书电力工程施工协议书 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程的顺利进行，明确双方的责、权、利，双方就工程施工劳务协作事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况及施工内容 工程名称： xx线改线工程（按设计图纸） 工程地点： xx地区 施工内容： 铁塔基础工程；挡墙及排水沟工程；接地工程；杆塔组立工程；架线及附件安装工程 二、承包方式及工程结算方
27、式 1、乙方承包施工内容内的人工费。 2、合同价款按图纸内工程量计人民币 包干。 3、结算方式： 全部工程完工经验收合格资料移交完毕后，甲方付至合同价款总额的80%，送电后付合同价款总额的95%，余款5%在保修期满后一次结清。 三、工期及进度管理开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同期为（ 个月） 1、甲方在开工前5天，向乙方提供施工设计图纸1套。 2、乙方必须按甲方进度要求组织施工，指挥调度施工人员，根据施工组织设计总进度计划的要求，每周五前提交下周施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力、工器具等
28、资源的安排计划，经甲方批准后严格实施。 3、因乙方原因造成的工期延误的，乙方每日应按 元/天支付违约金；如因甲方原因造成的工期延误，则工期顺延。 4、乙方原因不能履行本合同或无法按时竣工或工期明显滞后可能影响后续工序时，甲方有权终止本合同，并拒绝支付已完及未完工作量的施工费用，同时，甲方可另行安排其他施工单位进行施工。 四、材料供应 1、甲方应按乙方要求提供材料的时间，按期送到安全的存放地点。 2、乙方应妥善保管，由于乙方提料、保管或使用不善，造成材料超量、丢失、损坏，超出部分及丢失损坏部分根据市场价扣减乙方施工劳务结算费用。 五、质量标准及质量管理 1、本工程质量标准： 工程质量达到国家电网
29、公司输变电优质工程和福建省电力有限公司输变电工程质量评级A级质量标准，保证分项工程合格率100%，单位工程优良率100%。乙方应确保工程施工质量达到本合同的要求，同时参照执行福建省电力有限公司闽电基建201X249号文福建省电力有限公司220KV及以上输变电工程质量评级与奖惩办法（试行）有关规定进行奖惩及考核。 2、工程质量应符合国家、行业和电力部门的标准和现行堆积、规范以及设计要求，杜绝质量事故。架线施工必须采用电力施工专用工具，保证工程质量。在施工时，现场监理或甲方现场代表如发现施工质量问题，有权提出返工。属乙方原因造成的问题，费用及工期由乙方负责。 3、工程具备验收条件后（工程阶段性验收
30、应在乙方自行完成三级验收的基础上），乙方应及时书面通知甲方，现场监理和甲方代表必须在10天内组织有关人员以施工图说明书及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收，验收合格应及时办理工程竣工验收合格证书，作为本工程验收移交的依据。隐蔽工程覆盖前，乙方应提前两天通知现场监理和甲方代表到现场验收，并办理隐蔽工程验收手续。若现场监理和甲方代表未按时检查验收，乙方应认真地自行检查，并填写隐蔽工程记录，乙方应作好各项工作完整的记录。 六、安全管理 1、乙方应严格执行部颁DL50092-201X电力建设安全工作规程及电力建设安全健康与环境管理工作规定及甲方制定的“安全施工管理制度”，确保操作规程的遵守和安全措施
31、的落实。 2、乙方应自觉接受甲方的安全管理和监督，若违章施工，按甲方的有关规定进行经济处罚。 3、工程安全施工保证金及其它安全管理事项按双方签订的施工安全协议书执行。 4、安全文明施工及考核按照福建省电力有限公司输变电工程安全文明施工管理实施细则（试行）（Q/FJG201X1-201X）执行（详见附件）。 七、双方分工协作 1、甲方负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，乙方未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系。 2、甲方指定项目经理 经常在工地现场与乙方配合。 3、乙方指定 为工程负责人； 为现场施工负责人。 八、青赔工作 本工程青赔工作由甲方负责进行，乙
32、方必须指派专人配合甲方，不单独计列配合费用；若因客观原因，在甲方授权委托的情况下由乙方进行的青苗赔偿工作，其所发生的费用按实际发生额列入结算或另行签订青赔委托协议书。 九、违约责任 1、乙方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，应对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。 2、乙方应严格遵守有关该工程项目甲方与建设单位签订的合同条款及承诺，若违约则承担合同条款中的全部责任。 3、不可抗力事件发生后，乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，并立即通知甲方。因不可抗力事件发生，工期顺延；因不可抗力而导致的费用双方分别承担： 工程本身的损害由甲方承担；人员伤亡由其所属
33、单位负责，并承担相应费用；造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；已完工程所需清理、修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。 十、本协议的构成 1、本协议 2、乙方提交并经双方确认的施工组织设计 3、图纸等设计文件及有关建设标准 4、经双方确认的材料供应清单 5、工程质量保修书 6、工程安全管理协议书 十 一、争议 本合同执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向xxx人民法院提起诉讼。如合同效力出现问题，双方承担连带责任。 十 二、合同份数 本合同一式八份，正本二份，副本六份。双方各执正本一份，甲方执副本三份，乙方执副本三份
34、。本合同若有未尽事宜，届时双方另行协商解决。 本合同自双方签章之日起生效。工程施工完毕保修期满结算清楚后失效。 甲方： 乙方： 授权委托人： 授权委托人： 身份证号： 身份证号： 电话： 电话： 篇七： 电力工程施工安全协议书发包单位（甲方）： 以下简称 甲方 承包单位（乙方）： 以下简称 乙方为确保电力建设工程在施工中人身、电网、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、建筑法、国务院建设工程安全生产管理条例、国家电监会电力生产事故调查暂行规定、国家电网公司安全生产工作规定以及电力安全工作规程等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，提高电网建设工程施工安全文明水平，确保施工安全，保证员工
35、和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，保证电网运行和设备安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。 一、 工程项目名称： 二、工程地址： 三、 工程范围： 四、协议期限： 本协议与电力建设工程施工合同同步有效 一、发包方的安全责任： 1、 工程项目发包前，发包方安全监察机构必须对承包方资质和条件进行审查，并出具资质和条件审查书，合格后方可参加工程招、投标等活动。 2、 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件： 2.1 持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书： 持有法定代表 人身份证明书、授权委托书： 有施工简历和近3年的安全施工记录。 2.2 相关负责人
36、、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符 合安全生产要求。 2.3 配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生 产需要。 2.4 应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特 种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。 2.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构： 施工队伍 超过30人的配有专职安全员： 30人以下者设有兼专职安全员。 3、 在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确
37、“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程项目主管机构、生技和安监部门审查合格后方可施工。 4、 不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。 35kV输变电工程和工程合同总价在50万元及以上的其他工程，发包方必须委托有资质的工程监里机构全过程进行监理，确保工程的安全和质量；工程合同总价在50万元以下的工程，应派专人或委托有资质的工程监理机构进行全过程安全质量监督。所有发包工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不
38、得验收；验收不合格的不准投入使用。 二、承包方的安全责任： 1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方工程项目主管部门、生技、安监和委托的监理单位审查合格后监督实施。 2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。现场施工中，严格执行电力安全工作规程、电力建设安全工作规程，遵守现场的各项规章制度。进入电力生产区域内施工，在开工前必须得到相关运行值班人员的许可。 3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进
39、入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的特种作业证。 4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。 5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。 6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。 7、承包方应自觉接受发包方安监部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的
40、安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。 8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌
41、和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。 10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安监部批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。 1 1、应按中华人民共和国劳动法等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。 1 2、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。 三、必须严格控制工程项目的
42、施工范围： 施工项目，不准承包方再次让给分包单位单独承建： 四、安全施工保证金： 经承发包单位协商一致，本工程所提取的质保金，同时作为施工安全保证金，由发包方负责在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下： 1、发生人身死亡事故、设备和电网事故，扣除全部保证金； 2、发生人身重伤事故、扣除50%保证金； 3、发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金； 4、现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1-10%保证金。 按上述条款执行后，仍追究其它责任。 五、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关安全生产规程制度时，发包方安监部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并
43、给予经济处罚，直至停止承包方的工作。 六、因承包方责任造成的发包方设备、电网事故，由发包方按事故调查规程处理，承包方安全监察机构参与调查。根据中华人民共和国建筑法第四十五条的规定： “施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。 发包单位(章)： 承包单位(章)： 法人代表: 法人代表: 法人委托代理人 : 法人委托代理人: 签定日期： 年 月 日 注： 本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。 篇八： (电力工程)合同补充协议电力工程合同补充协议书 甲方（全称）： XXXXX房地产开发有限公司 乙方（全称）： 湖北XXX电力工程有限公司 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L201X428-8 的 XXXXXX 合同（以下简称“原合同” ）中的定义相同。 鉴于： 因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。 一、协议内容补充部分为： 乙方责任： 1、乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。 甲方责任： 1、 原合同中的一期合同总价（