《拖拉管施工合同(共3页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拖拉管施工合同(共3页).doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上管线穿越施工合同发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和图合同法、中华人民共和国建筑法及其其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况及承包范围：工程名称： 给水和消防管道拖管施工 工程地点： 江苏汤沟两相和酒业有限公司老厂区内工程主要内容： 管道焊接、地坪破碎、工作坑开挖、钻导向孔、预扩孔、牵引管、管线回拖等承包范围：本工程除水泥砼路面恢复及管件安装以外的全部工作内容。钻导向孔、预扩孔、穿越管线高程定位、管线回拖按相关标准规范（包括图纸说明及有关技术资
2、料所规定的内容）执行。地质情况： 咨询业主或甲方 二、工程承包方式：乙方负责管线非开挖定向穿越工程施工并保证管线穿越工程的质量。三、 合同价款：此合同为单价包死，管径不大于200mm的单价60元/米，总施工米数约3500米。具体选用型号及各型号管线施工长度以现场实际施工为准。本工程合同价包括：拆除路面或就近移栽绿化、挖工作坑、焊接管材、钻导向孔、扩孔、拖拉管和泥浆处理等全部费用。四、 合同工期：开工日期：合同签署后入厂施工或等甲方通知进场竣工日期：入厂后25日内全部完成 遇到下列情况经发包人签字确认后，工期相应顺延：1、由于甲方原因或业主原因造成的停工以及重大设计变更。2、因人力不可坑拒的自然
3、灾害而造成停工等。五、发包人（甲方）工作：1、甲方派驻施工现场工程师代表，负责监督工程施工的质量，工期及工程进度。2、甲方负责协调施工道路、临时用水用电等有关事宜，使现场满足施工条件。3、甲方负责向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。4、甲方按照合同约定合同价款支付相应的款项。5、甲方不提供乙方食宿，乙方自行解决。六、承包人（乙方）工作：1、乙方指派 同志为乙方代表（即项目负责人）负责该工程施工进度的管理及质量控制。2、乙方严格按照施工图纸、相关质量检验评定标准、施工验收规范以及操作规程进行施工。3、乙方负责道路通畅并设置施工警示安全标识。4、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪
4、音以及环境保护和安全生产的管理规定，采取有效措施做到安全施工。5、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标，乙方必须在规定的工期内完成本工程的施工、交工。乙方做好原始施工记录，须提供拖管记录及走向埋深图。6、乙方施工人员进入厂区必须服从厂规，肆意毁坏和破坏设施，按价赔偿。七、双方的基本权利1、如果乙方在施工时遇到了无法遇见的地下情况，要在第一时间通知甲方，由甲方上报业主解决或双方协商处理。2、如回拖不到位或管线变形、因焊口断裂造成的问题由乙方负责承担损失。3、如遇不可抗力因素（如下雨、地震等）属双方风险，工期顺延。发生的费用双方协商解决。4、乙方施工过程中不得损坏甲方厂区内设施，施工需要损
5、毁的，上报甲方或业主，处理结果通知乙方，否则，自行承担赔偿；不得堵塞和污染厂区内马路、排水沟等，违反本款，甲方有权对乙方处以500元/次的罚金，从乙方工程款中扣除，并勒令乙方恢复原样。5、根据甲方要求，乙方及时安排机械和人员进场，并对进场的机械进行检查和保养，同事对进场施工人员进行安全技术交底，在施工期间，发生的安全事故，由乙方承担责任，与甲方无关。6、在施工期间，遇地下不明情况，及时通知甲方和甲方代表查勘，待查明情况解决后，方可继续施工。若地下不明情况未及时通知甲方，擅自施工导致造成质量和安全事故的，损失均由乙方自行承担。7、严格按照施工图纸和施工规范施工，不得随意变更路线；未经甲方和业主同
6、意擅自变更路线的造成损失及无法验收通过的，一切损失由乙方承担。八、工程款（进度款）的支付和结算1、工程施工完成50%时，付给乙方完成工程量的70%，全部完工时付至合同价款的60%，余款至验收合格后结清。2、工程结算审定值=承包单价总施工米数。九、违约责任1、因甲方或业主原因造成的停工，工期相应顺延。2、因乙方原因造成的停工或存在工程质量问题造成的整改、返修，乙方负责赔偿甲方损失。3、乙方不得随意拖延工期，无故每拖延一天罚款1000元。十、争议的解决方式：因履行合同发横争议时，双方应协商解决，协商不成将向施工工程所在地的人民法院起诉。十一、其他约定：1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，双方另行协商。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：合同订立时间： 年 月 日专心-专注-专业