《光伏电站安装施工合同(共7页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏电站安装施工合同(共7页).docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上分 布 式 光 伏 电 站安装施工合同发 包 人：承 包 人：签订地点：河南许昌签订日期：201年月日专心-专注-专业合同协议书鉴于发包人拟委托承包人承担 分布式光伏电站工程（以下简称“工程”）的安装施工任务，且承包人同意接受该委托。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：承包范围： 电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）、桥架安装、并网交流
2、柜接入柜安装，协助并网接入、协助调试和验收，具体详见工程量清单。二、 合同工期：1、计划开工日期： 年 月 日。2、 计划竣工日期： 年 月 日。三、 质量标准要求：合格（符合国家和行业验收标准）。四、 合同方式：本合同是固定总价合同。上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。五、 合同价格：1、 本工程合同价格为RMB 元（大写 ）。 2、 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、组成合同的文件（1） 本合同协议书。（2） 本合同专用条款。（3） 标准、规范及有关技术文件。（4） 图纸。（5） 报价清单。（6） 双方签订的补充协议。注：双方有关工程的洽商、变更
3、等协议或文件视为本合同的组成部分。七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照专用合同条款中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。八、合同生效本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。九、其它本合同一式四份，双方各执两份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。发包人：（公章或合同专用章）承包人：（公章或合同专用章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月
4、 日合同专用条款发包人: 承包人： 项目现场： 1、发包人权责（1）在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)。（2）本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等，费用由发包人负责。（3）组织验收在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。（4）发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作，对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重的通知政府相关主管部门。2、承包人权责（1）服从发包人的管理、组织，按照发包人项目经理的要求提
5、交施工计划；（2）承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育，经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现，除了进行罚款之外，由承包人承担所带来的后果责任。（3） 承包人必须严格按照安全操作规程施工，由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的，均由承包人自行承担后果。（4）承包人必须强化施工现场的环境保护及整治，做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失，由承包方承担。（5）承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。 3、质量保证（1）工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本
6、工程项目业主验收的目标，否则，因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10的违约金，并承担发包人因此遭受的损失，包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时，承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。（2）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工或修改，直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时，仍由承包人承担责任，进行返工、修改。（3）承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案，经发包人认可后才可进行施工。（4）承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案
7、施工，工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的施工规范要求施工，保质保量按时完工，如有现场临时更改设计方案时，承包方需及时通知发包方，得到发包方认可后方可更改。（5）在屋顶安装施工前，发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看，确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况，确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求（如不允许掉落灰尘等），各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。4、恶劣的气候条件异常恶劣天气的范围为：连续24h降雨量累计超过200mm或连续72h累计降雨量达到500mm；连续6h风速超过38m/s。 5、付款方式预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的3
8、0%作为预付款；进度款：支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款；安装款：所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款；质保金：质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。6、违约（1）如非因承包人责任，发包人要求中止本合同时，发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失，包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。（2）若发包人延期支付合同款，每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金，最高不超过合同金额的10%，由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。（3）若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的，发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。（4）若因承包人原因导致竣工工期延误，竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元，最高不超过合同金额的10%。7、争议的解决方式：合同双方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决，若协商不成的，可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。