造价咨询合同(共15页).doc

《造价咨询合同(共15页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价咨询合同(共15页).doc（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上造价咨询合同 项目名称：攀枝花市2018 年红果片区棚户区改造配套基础设施项目-道路工程 委托人（甲方）：盐边县城市建设投资经营有限公司 受托人（乙方）： 签订地点： 四川省攀枝花市盐边县 签订日期：2019年 月 日专心-专注-专业第一部分协议书 委托人（全称）： 受托人（全称）： 根据及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 。 3.工作内容： 。 4.投资金额： 万元 。5.资金来源： 。6.建设工期或周期： 。7.其他： / 。二、

2、服务范围及工作内容 双方约定的服务范围及工作内容：根据委托人要求编制招标控制价及工程量清单，提交相应技术成果。三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务实施，工程项目招标控制价及工程量清单编制实施总期限： 。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：现行的定额解释及其相关配套文件的相关规定，招标控制价及工程量清单所列工程项目包括了施工图设计范围所有工程内容，工程量计算准确，不漏项_。五、酬金或计取方式 酬金计取方式： 元（大写： 整）。 六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:1.中标通知书或委托书（如果有）；2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；3.专用条件及附

3、录；4.通用条件；5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1.订立时间： 年 月 日。2.订立地点： 九、合同生效本合同自双方签字并盖章后生效。十、合同份数本合同一式_陆 份，具有同等法律效力，其中委托人执 叁 份，受托人执 叁 份。委托人： 受托人： 法定代表人 法定代表人或其授权的代理人： （签字） 或其授权的代理人： （签字） 住 所： 住 所：

4、 账 号： / 账 号： 开户银行： / 开户银行： 邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真： 第二部分通用条件 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.1词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。 1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.4“受托人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。 1.1.5“第三人”是指除委托人、受托人以

5、外与本咨询业务有关的当事人。1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。1.1.7“附加工作”是指受托人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。1.1.8“项目咨询团队”是指受托人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目受托人员。1.1.9“项目负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。1.1.11“酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指在协

6、议书中载明的，受托人完成正常工作，委托人应给付受托人的酬金。 1.1.13“附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的酬金。1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.15 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。1.2语言本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.3合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能

7、相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.协议书2.中标通知书或委托书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；6.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。1.4适用法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性

8、文件。2.委托人的义务2.1提供资料委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向受托人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。2.2提供工作条件委托人应为受托人完成造价咨询提供必要的条件。2.2.1委托人需要受托人派驻项目现场受托人员的，除专用条件另有约定外，项目受托人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。2.3合理工作时限委托人应当为受托人

9、完成其咨询工作，设定合理的工作时限。2.4委托人代表委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知受托人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知受托人。2.5答复委托人应当在专用条件约定的时间内就受托人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。2.6支付委托人应当按照合同的约定，向受托人支付酬金。3.受托人的义务3.1 项目咨询团队及人员3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。3.1.2项目负责人受托人应以书面形式授

10、权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。3.1.3在本合同履行过程中，受托人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。受托人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。受托人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，受托人更换项目咨询团队其他受托人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。3.1.4受托人员有下列情形之一，委托人要求受托人更换的，受托人应当更换：（1）存在严重过失行为的；（2）存在违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌

11、犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。3.2 受托人的工作要求3.2.1受托人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。3.2.2受托人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。受托人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或

12、行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。3.2.3受托人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖受托人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。3.2.4受托人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。3.2.5受托人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。3.2.6受托人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。3.3受托人的工作依据受托人应在专用条件内与委托人协商明确履行

13、本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。受托人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。3.4使用委托人房屋及设备的返还项目受托人员使用委托人提供的房屋及设备的，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。4.违约责任4.1委托人的违约责任4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。4.1.2委托人违

14、反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额中国人民银行发布的同期贷款基准利率逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。4.2受托人的违约责任4.2.1受托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。4.2.2因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方

15、法。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。5.2支付申请受托人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3 支付酬金支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有异议部分的支付委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6.合

16、同变更、解除与终止6.1合同变更 6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.1.2除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。6.1.4 因工程规模

17、、服务范围及工作内容的变化等导致受托人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。6.2合同解除6.2.1 委托人与受托人协商一致，可以解除合同。6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）受托人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同； （2）受托人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经受托人催告后，在28天内仍未支付的，受托人可以解除合同；（4）因不可抗力致使合同无法履行；（5）因一方违约致使合同无法实际履

18、行或实际履行已无必要。除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向受托人支付已完成部分的咨询服务酬金。因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非受托人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因受托人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。6.3 合同终止除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止： （1）受

19、托人完成本合同约定的全部工作； （2）委托人与受托人结清并支付酬金； （3）受托人将委托人提供的资料交还。7.争议解决7.1协商双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。7.2调解如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他8.1考察及相关费用除专用条件另有约定外，受托人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。8.2奖励对于受托人在服

20、务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.3保密在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。 8.4联络8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。8.4.2委托人和受托人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视

21、为未发生变动。8.4.3委托人和受托人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。8.5知识产权除专用条件另有约定外，委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。除专用条件另有约定外，受托人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于

22、受托人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因受托人侵犯他人知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。第三部分专用条件1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.2 语言 本合同文

23、件除使用中文外，还可用_无_。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的解释顺序为：按通用条件执行。1.4适用法律本合同适用的其他规范性文件包括: 按通用条件执行 。2.委托人的义务2.1提供资料委托人按照约定无偿向受托人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：_合同签订之日和设计文件齐全之日_。2.2提供工作条件2.2.1项目受托人员使用中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为： 无 。2.4委托人代表 委托人代表为： ，其权限范围：负责与受托人的工作联系与配合。2.5答复 委托人同意在 3 日内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.受托人的义务

24、3.1项目咨询团队及人员3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有 满足本工程需求，团队人员的数量为_ _人。3.1.2项目负责人为_ ，项目负责人为履行本合同的权限为：全权处理本咨询合同的有关事宜。3.1.3受托人更换项目咨询团队其他受托人员的约定： 无 。3.1.4委托人要求更换受托人员的情形还包括： 无 。3.2受托人的工作要求3.2.1受托人向委托人提供有关资料的时间： ： 日历天。受托人向委托人提供的资料还包括：_咨询成果的电子版本_。3.2.2受托人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：_预算控制价纸质文档两份，电子文档壹份，符合工程量清单规范要求，招标控制价及工

25、程量清单所列工程项目包括了施工图设计范围所有工程内容，工程量计算准确，不漏项_。详见附录B。3.2.4受托人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_5_日内给予书面答复。3.3受托人的工作依据经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：1.根据攀枝花市2018 年红果片区棚户区改造配套基础设施项目-道路工程施工图、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、四川省建设工程工程量清单计价定额2015、国家、省、市有关工程清单编制的政策性文件。2.税金计取按“四川省住房和城乡建设厅关于印发建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法的通知（川建

26、造价发2019181号）”规定计取。3.四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等18个市、州2015年四川省建设工程工程量清单计价定额人工费调整的批复，川建价发201827号。4.四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法（川建发2019180号）。3.4使用委托人房屋及设备的返还受托人应在本合同终止后 / 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为无 。4. 违约责任4.1委托人的违约责任4.1.1委托人违约金的计算及支付方法： 无 。4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付： 无 。4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付： 无 。4.2受托人的违约责任4.2.1受托人违约金

27、的计算及支付方法： 无 。4.2.2 受托人赔偿金额按下列方法确定并支付： 无 。5. 支付5.1支付货币币种为：_人民币_，汇率为： 零 ，其他约定： 无 。5.2 支付申请造价受托人单位完成工程项目招标控制价和工程量清单编制，将咨询成果书面资料及电子文档交给委托人，待财评审定控制价结论定稿，按盐边政府投资管理办法中工程量清单编制费的规定执行 。5.3支付酬金正常工作酬金的支付： 受托人工程量清单通过财政评审，经过招标确定中标施工单位后支付50%，主体工程完工后支付50%，若工程量清单编制遗漏，工程量计算错误造成增量超过施工合同价5%以上的，按超过的比例扣除清单编制费用。清单编制费由中标施工

28、单位支付。6. 合同变更、解除与终止6.1合同变更 6.1.2 除不可抗力外，因非受托人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：_按通用条件执行_。 6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致受托人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：_按通用条件执行_。6.2合同解除6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： 按通用条件执行 。 6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下： 按通用条件执行 。7. 争议解决7.2调解 如果双方不能在_10_日内解决本合同争议，可以将其提交_攀枝花市建设工程造价管理站_进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方

29、式为下列第_2_种方式： （1）提请_盐边县仲裁委员会进行仲裁。 （2）向_盐边县_人民法院提起诉讼。8. 其他8.1考察及相关费用受托人单位经委托人同意进行考察发生的费用由_受托人_自行承担。差旅费及相关费用的支付：_ /_。 8.2奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 无 。 8.3保密 委托人申明的保密事项和期限： 无 。 受托人申明的保密事项和期限： 无 。 第三人申明的保密事项和期限： 无 。8.4联络8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在1日内送达对方指定的接收人和送达地点。8.4.2委托人指定的送达接收人： ，送达地点： ，电子邮箱： 。受托人指定的送达接收人_ ，送达地点： 电子邮箱： 。8.5知识产权委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于_委托人_。受托人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于_受托人。双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：按通用条款执行 。9.补充条款 无