《2016年二级建造师法律法规真题答案及解析(共25页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年二级建造师法律法规真题答案及解析(共25页).docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上2016年二级建造师考试法律法规真题答案及解析1.建设单位欠付工程款，施工企业制定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】C【解析】本题考查建设工程代理行为及其法律关系。施工单位指定本单位职工从事某项工作，属于委托代理。参见教材P11。2.下列权利中，属于用益物的是()。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】D【解析】本题考查用意物权。用意物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。参见教材P16。3.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A.
2、期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C【解析】本题考查知识产权的法律特征。权利人对智力成果享有专有权，他人使用需要经过权利人同意。参见教材P22。4.关于抵押的说法，正确的是()。A.当事人可以再抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】A【解析】本题考查抵押权。选项B：抵押人需要妥善保管抵押物，保证其价值；选项C：抵押物与债务之间的价值没有必然的关系；选项D：抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。参见
3、教材P33。5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】C【解析】本题考查建设工程刑事责任的种类及承担方式。因为投标人相互协商投标。参见教材P43。6.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全建报手续D.建设用地规划许可证【答案】D【解析】本题考查申领施工许可证的法定条件。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部
4、门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。参见教材P48。7.建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【答案】A【解析】本题考查延期开工、检验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材P48。8.关于投标报价的说法，正确的是()。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C
5、.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】C【解析】本题考查投标文件。投标报价不能低于本企业的成本，也不能高于最高投标限价，如果超过，评标委员会可以否决其投标。参见教材P84。9.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【答案】C【解析】本题考查建设工程施工合同(示范文本)。建设工程施工合同(示范文本)由同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。参见教材P128。10.关于人民法院管辖权的
6、说法，正确的是()。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】C【解析】本题考查民事诉讼的法院管辖。选项A：同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任一被告住所地或经常居住地人民法院起诉；选项B：有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖；选项D：人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决
7、；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。参见教材P307。11.关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样的送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B【解析】本题考查施工检测的见证取样和送检制度。所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。最后取样的签字也必须是见证人签字。
8、参见教材P269。12.关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方以上变更合同【答案】A【解析】本题考查合同变更。选项B：合同变更的范围广于工程变更；选项C：双方当事人协商一致，就可以进行合同变更；选项D：合同变更不能单方进行。参见教材P137。13.关于借款合同的说法，正确的是()。A.借款年合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】C【解析】本题考查借款合同。借款合同
9、可以是有偿也可以是无偿；借款合同一般是要式合同，但自然人之间的借款合同可以另行约定；借款合同自借款人提供借款时生效。参见教材P167-177。14.关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议【答案】A【解析】本题考查招标基本程序。选项B应自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同；选项C对备案的中标合同可以进行协商变更，但是不能再行订立背离合同实质性内容的其他协议；选项D
10、价格行情发生变化，可以就合同约定调整价款，在无需订立新的协议。参见教材P81。15.根据安全生产法，对于未真是记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以()。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】C【解析】本题考查施工单位违法行为应承担的法律责任。对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以责令限期改正。参见教材P216。16.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】A【解析】本题考查二级建造师的注册。建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当注销注
11、册或变更注册。参见教材P66。17.根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】D【解析】本题考查总承包单位的责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。参见教材P97。18.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】C【解析】本题考
12、查是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文；选项B，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告；选项D，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未做规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。参见教材P262-263。19.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为()。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日
13、C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C【解析】本题考查工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间1)建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有支付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P115。20.关于明示诉讼上诉的说法，正确的是()。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】B【解析】本题考查民事诉讼的审判程序。选项A当事人不服地
14、方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。选项C、D，上诉状应当提供原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。参见教材P322。21.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案
15、】D【解析】本题考查工程竣工结算。发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在结算发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。参见教材P291。22.关于担任人民调解员的基本条件，正确的是()。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【答案】C【解析】本题考查人民调解。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。参见教材P337。23.关于合同形式的说法，正确的是()
16、。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】A【解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。合同法明确规定，建设工程 合同应当采用书面形式。参见教材P109。24.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都
17、是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【答案】A【解析】本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的。参见教材P101。25.根据工伤保险条例，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级【答案】D【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者因公致残被鉴定为1 级至4
18、级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。参见教材P136。26.关于买卖合同中标的物毁灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是()。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担【答案】C【解析】本题考查的是标
19、的物毁损灭失风险的承担。对于霓要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物罝于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。参见教材P157。27.建造师采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教肓证书，一经发现，其将承担的法律责任是（)。A.给予警告B.取消继续教肓记录C.处1万元以上3万元以下罚款D.撤销注册证书【答案】B【解析】本题考查的是建造师继续教肓违法行为应承担的法律责任。对于采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教肓证书的，一经发现，立即取消其继续
20、教肓记录，并记入不良信用记录，对社会公布。参见教材P71。29、施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】B【解析】本题考查施工检测的见证取样和送检制度。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送 有相应资质等级的质量检测单位进行检测。参见教材P268。30、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽
21、业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】B【解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于资质不良行为。参见教材P104。31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（)。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】C【解析】本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的多没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中
22、标无效的。参见教材P120-121。32、关于仲裁协议的说法，正确的是（)。A.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决B.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】D【解析】本题考查的是仲裁协议。选项A,仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁；选项B,仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力；仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后方，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲
23、裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人R法院提起诉讼。参见教材P331。33.关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D.中标人严重违反合同义务的，取消其5内参加依法必须进行招标项目的投标资格【答案】B【解析】本题考查中标人违法行为应承担的法律责任。选项A只有情节严重，才可以吊销营业执照；选项C造成的损失超过履行保证金的，按实赔偿；选项D取消其2-5年的投标资格。参见教材P93
24、-94。34.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】D【解析】本题考查承揽合同，只有定作人才有任意解除权，但是解除后，需要赔偿责任。参见教材P152。35.根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于()。A.2米B.1.5米C.1米D.0.5米【答案】B【解析】本题考查大气污染防治的规定。土方作业的扬尘高度是1.5m。参见教材P
25、176。36.根据生产安全事故报告和调查处理条例，关于生产安全事故等级的说法的是()。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故时是重大事故C.造成15人死亡的事故时特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】D【解析】本题考查生产安全事故的等级划分标准。选项A，死亡5人是较大事故；选项B，45人重伤是重大安全事故；选项C，10人以上死亡是重大安全事故。参见教材P237。37.根据劳动合同法，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C【解析】本题考查劳动报酬和试用期。劳动合同为1-3年的，试用期不得
26、超过2个月。参见教材P131。38.行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是()。A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】A【解析】本题考查行政复议。行政复议的主体是政府主管部门，而接受人是法人或其他组织。行政处分是行政机关对其内部工作人员作出的，不能提起行政复议。参见教材P334。40.投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。A.投标人B.评标委员会C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门【答案】A【解析】本题考查招标基本程序。投标人对开标有异议的，应当在开标
27、现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参见教材P80。41、下列招标人的行为中合法的是()A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】C【解析】本题考查禁止限制、排斥投标人的规定。参见教材P82。42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应( )作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.
28、按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C【解析】本题考查仲裁裁决。裁决可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。参见教材P334。43.招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】A【解析】本题考查建筑市场诚信行为的公布。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。参见教材P107。44.根据电子招标投标办法，关于
29、投标行为的说法，正确的是（ ）。A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回【答案】D【解析】选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收；选项B、C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。参见教材P77。45.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确的是()。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的
30、有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【答案】C【解析】本题考查施工生产安全事故报告的基本要求。选项A、B，正确的表述应为“单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D，正确的表述为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。参见教材P241。46.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是
31、面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成【答案】B【解析】本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的工伤保险条例规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险
32、基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。参见教材P228。47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是( )。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。【答案】D【解析】本题考查工程监理单位的安全责任。选项A，应为责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿；选项B，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，
33、应当要求施工单位整改；选项C，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。参见教材P252。48、根据文物保护法实施条例，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是()A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】A【解析】本题考查未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应当承担的法律责任。未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50
34、万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。参见教材P19。49、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据A.建筑市场有关违法行为B.违反法定基本程序问题C.质量安全问题D.建筑市场有关法律责任【答案】A【解析】本题考查建筑市场主体诚信评价的基本规定。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据。参见教材P108。50.根据建筑法，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】B【解析】本题考查施工企业违法行为应承担的法律责任。建筑法规定，建筑施工企业在施工中
35、偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处于罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。参见教材P265。51.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位B.施工总承包单位C.建设单位D.相关专业承包单位【答案】B【解析】本题考查：编制安全专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专
36、家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。参见教材P219。52.根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C【解析】本题考查：安全教肓培训方式。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。参见教材P215。53.下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特
37、定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】C【解析】本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。选项A，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4)对潜在投标人或者投标人采职不同的资格审查或者评标标准；（5)限定或者指定特定的专
38、利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织、形式；（7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。参见教材P82。54.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【答案】C【解析】本题考查：施工生产安全事故报告的基本要求。选项A和选项B，正确的表述应为“单位负责人接到报告后，应当于1小时
39、内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D，正确的表述应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。参见教材P241。55.关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D【解析】本题考查：定金。选项A,正确的表述应为“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回”；选项B，正确的表述应为“定金是具有法律效力，订金不具有法律效力”；
40、选项C，正确的表述应为“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分抵作价款”。参见教材P34。56.某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于（）。A.工程重大事故罪B.重大责任事故罪C.串通投标IID.玩忽职守罪【答案】C【解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。刑法第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，属于串通投标罪。参见教材P43.57.在城市规划区内建设的工程，需要申请用地的，建
41、设单位在依法办理用地批准手续前，须先取得()。A.施工许可证B.拆迁许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】C【解析】本题考查：施工许可证的申请和法定批准条件。在城市划区，规划许可证先取得的是建设用地规划许可证。参见教材P47。58.建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上3%以下C.2%以上4%以下D.2%以上5%以下【答案】C【解析】本题考查：施工企业违法行为应承担的法律责任。建设工程质量管理条例规
42、定，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处合同价款2%以上4%以下的罚款。参见教材P265。59.自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.无权代理【答案】A【解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理。参见教材P11。60.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（ ）。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖
43、人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点【答案】C【解析】本题考查：标的物毁损灭失风险的承担。参见教材P157。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。61.根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有()。A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书【答案】ABCD【解
44、析】本题考查投标文件。投标文件应包括：投标函及其附录；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书；投标保证金；已标价工程量清单；施工组织设计；项目管理结构；拟分包项目情况表；资格审查资料；投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P84。62.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。A.提供的设计有缺陷B.直接指定分包人分包专业工程C.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准D.同意总承包人依法选择的分包分分包专业工程E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】ABCE【解析】参见P292。63. 关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是()。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理都不具有法人资格C.施工企业法人属于财团法人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】ABE【解析】本题考查法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。A选项正确，分公司不是独立的法人，不具有法人资格；B选项正确，项目经理部不是独立的法人，不具有法人资格；C选项错误，施工企业属于企业法人，而非财团法人；D选项错误，法定代表人是企业授权对外行使一定行为的主体，不是法人本身；E选项正确，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格