《楼顶发光字制作安装合同(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《楼顶发光字制作安装合同(共4页).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上楼顶外置灯发光字制作安装合同甲 方：乙 方：根据中华人民共和国合同法有关规定，经双方友好协商，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同遵守。一、 项目名称和地点1、项目名称：2、工程地点：二、工程面积承包方式本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制做。包括有铁板字、亚克力字、门牌等。三、 工程造价和结算方式1. 工程造价工程总造价为人民币￥16448元(大写：伍万叁仟元整整 ，结算以报价为准。2. 结算方式：合同签订当日甲方支付给乙方合同总额的50%即人民币￥元(大写：整; 工程验收交付当日甲方付到合同总金额的50%即人民币￥ 元(大写： 元整四、施工工期施工工
2、期为18工作日，自2011年 日 至 2011年 日五、双方责任(一 甲方责任1、甲方负责广告牌内容的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管、工商以及其他监管机关的查处时，甲方负责协调至正常施工为止。由此造成的工期延误及窝工由甲方负责支付，按每人每天100元支付。2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场10米以内，由甲方负责其电费，甲方协助乙方选好材料堆放场地。3、甲方应按本合同及时拨付工程款项，如工程款不能及时到位，工期相应延长。造成停工停料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞溜损失，每人每天按150元计算。4、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，在质保期内出现人为损坏
3、造成钢结构质量在正常使用下发生结构破坏、发光字断电等，由甲方负责在两个工作日回复原样；5、如在乙方所做工程保质保量的情况下，甲方未按合同约定期限支付合同款项，甲、乙双方协商无效情况下，乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖，同时此合同终止。(二 乙方责任1、本合同自收到甲方首付款次日起生效并开始计算工期。本工程工期为个工作日。逾期按日支付总造价2的违约金。2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。3、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如果遇到无法抗拒自然灾害（如地震、刮风、下雨
4、、下雪等）或停电原因，工期顺延。4乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定, 服从管理, 遵纪守法, 如有违法违纪行为, 甲方有权按照有关规定实施处罚, 情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任5、乙方工程竣工后，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知12个小时内未验收工程，视为验收通过。6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。五 保修服务承诺1、所做物品质保一年。2、在保质期内因乙方质量问题出现的损坏，乙方保证两日内给以修复。3、质保期后如需维护，乙方收取相应的费用五、违约责任如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。 附则：（一）合同未尽事宜，由双方协商决定，签订补充协议，作为合同附件共同遵守。 （二）本合同共玖页，壹式贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持壹份。甲 方：潍坊星光广告传媒有限公司 乙 方：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：专心-专注-专业