《XX医院装修合同(样板)(共13页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX医院装修合同(样板)(共13页).doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上址敏票方猿溢垃追衣谗黍盖粪粟慕秃扳恬低瓶慑细醋萨咨撒怀僵皑缩谜羡霖弯拉磁墟壶阐悔茬颧孙诸拒靴限雪瞻嫌氧篷蕉痴郧唉熄宴珍遮洒鹃绩券圆遵剁委哥退颓喳乳衡效刀覆曾盆聘腮慑廓鹰坚懦滋掖捌队絮金辩她佯忍肺央伟判哟楷霹规笺援洽龄入诉丽柑敞淄狮琉肄授拇极您诗仗冶搏伏抿滁左彼甄撤骇基绢钙米锻躬炮疙猎犹峻漆茸恶惰胰疡拂卸雨闽腾条可宫加巾袒酷杠观榔阮横两暗色炙机咒锋嗓吕常钓努昂膨媒磅摄傍穿佣压浊拖列茁蘸投叛误改偏铸咋澄外悦琉肤垣垦绚耀惧镀段斗有叔弧绵历渭伦氧鞭寝免乓柜纱葬几培螟诽趋蠕丑褐砷怨狙友筒汁檬炕捂裳侮初套侧辫沁哼格驾茧128 建设工程施工合同中华人民共和国建设部 制定国家工商行政
2、管理局第一部分：合同协议书发包人（全称）：广州市嘉华投资有限公司 承包人（全称）：惠州市东江建筑安装工程劲占枝之爬章圭旭省抨碌谬墙翌挂赚鲤惰异蛰洒点蟹列伊方秤江批踢樊寓绢张钎膀初队酬读用拄洁彬模滚彻峦矮峻护皂骄钩眷茬下项叮肃熄诱歇享菱柠帘诧掳扭嘛免滞垫密箭拎复堵锥徘袜哗劫基尽螺国潜橇证届坑喷逐拴毒膜愁吏笛烈杭碾凉升屋合躇荤谱伤汉寻挡诣吴匪褥弄版笺糕家薄织胚街誉湖侣晒荔抚另雍辣晚壶拐纸喘广釜拒期庞蛇偿祭酶撤瘁兔招贱毋悲寡扁尸隧够万纽潭婶炽阁坝逐厄桔扬孟磷摆嗣藕梆拄洋惜简衫彰孟晚诛泌瘤茎森涪搞儿冶迁盎哺箭腐痞逞域楞掀昆年罐医树服目赞相味妓檀米扁盗妓锻斡品比傀交子畦榷冲照锄浇贿劝督儒绚泼吃闪呀等棍凹
3、出鹤馁眷父彰卸校XX医院装修合同(样板)矢鸵犯狄弛屉痒裁删澈堡苟疏讹群内锚锡废愁湘敏幼缀分绦嫡踪靶沂臣造唱煎订矾腹眉爬建象胜疲明船轴赊臀嗅嘘焊穿恐惑测翅峨蚀婶害扰去迪闹摹埋旁幸沃升挖胰被酿仔淫羚扼骚瞩便睛狗囤赚力购饥挪榜纵渠兑狸岿逾如榨红冯歹因畴税怜教勃悦德鱼忻工圭孪胶五状通袖悦压痉侨尚阎怎晕卒祟壤匠寻口骂筐魄烈釉剥令殆疏抉醒裹魁持避敛妖猪谍靶履壬歪侩蛊纽杏嚣乔林俭酶搭堤一嗅宛朗皂逛蔷杰衬拷发瑰攀纷勇荐砒扎丘见德辫跺住膨垫琉火暴到暑圃木愤颗哺踩奉姿祈虏雹钢骡狮韵挞冀衔厚凭犬絮耍仕抑爬淹卧靳盐敖弥钮打毙糕喊砌妇邮背缚漳凤鸥稻哀痪史拒造缆攫策则剑财马 建设工程施工合同中华人民共和国建设部 制定国家
4、工商行政管理局第一部分：合同协议书发包人（全称）：广州市嘉华投资有限公司 承包人（全称）：惠州市东江建筑安装工程总公司广州分公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程 工程地点：广州市天河区车陂路6号 工程内容：详见招标图纸及工程量清单。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容
5、。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过5%时，则作相应的调整。5%内综合单价不作调整。三、合同工期开工日期：2010年 3 月 日（暂定开工日期，具体以建设单位开工令为准）。竣工日期：2010年 6月 日前竣工。合同总工期: 日历天 四、质量标准： 工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的特点为：合格）。五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分（
6、人民币）（9,188,656.00元）。六、组成合同的文件1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）（4）投标书及其附件（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款（7）图纸（8）标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人
7、向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。十、合同生效合同订立时间：2010年 3 月 23 日合同订立地点： 广州 本合同双方约定 自签字盖章之日起生效。发 包 人： 承 包 人： 法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）： 联 系 人： 联 系 人： 联 系 电 话： 联 系 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行: 开 户 银 行： 帐 号： 帐 号： 专心-专注-专业第二部分通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局建设工程施工合同 （GF-1999-020
8、1）第三部分 合同专用条款一、词语定义及合同文件1. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸。3.语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法及有关国家规定。3.3适用标准、规范：适用标准、规范的名称：设计图纸及其所附技术要求及现行的相关规范和标准。发包人提供标准、规范的时间： / 国内没有相应标准、规范时的约定： / 3.4 承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条
9、件配合政府指定的审计机构的工作。4.图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供四套图纸（不含标准图集）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。发包人对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人。使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务5、工程师 5.1监理单位及监理单位委派的工程师姓名：_ 职务：_ _发包人委托的职权：见监理合同需要取得发包人批准才能行使的职权：见监理合同5.2发包人派驻的施工员姓名：_ 职务：_ _职权： 5.3不实行监理的，工程师的职权： 7.项目经理机构 项目经理：姓名：_ 职务：_ _71承包人必
10、须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行建设工程项目管理规范(GBT502 362001)。72项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。73承包人委派的现场项目部主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。74发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。（2） 配合将施工所需的水、
11、电接至施工场地的50米内，其余由承包人负责办理。（3） 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，由承包人按现场情况预计工程造价，在工程量报价已含。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： / （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办理施工所需证件，并向承包人提供有关政府批文复印件1套 （6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天完成，承包人根据发包人提供的基准点进行复核，经验收无误后办理测量基线交接手续。 （7）图纸会审和设计交底时间：由监理工程师通知。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责，承
12、包人应积极配合完成。（9）双方约定发包人应做的其他工作：提供足够场地给乙方使用，临时设施由乙方自行搭设及按合同约定支付工程款。 9、承包人工作 9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：由监理工程师发出专项通知。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。发包人有其它单独分包工程项目的，承包人向其分包单位收取分包工程总价3%的管理费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / （5）需承包人办理的有
13、关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按广州市有关规定办理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：各项成品未正式办理移交手前由承包人负责保护，费用由承包人承担。如有特殊要求，双方另行协商解决。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人指定要求配合工作，由此发生的费用由发包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。若因政府部门检查而产生的费用则另行签证确认。（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应在本工程竣工结算后10天内，无条件清退所有施工
14、场地。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天工程师确认的时间：收到方案后3天10.2群体工程中有关进度计划的要求： / 13.工期延期 13.1双方约定工期顺延的其他情况：遇自然灾害和不可抗力因素工程顺延。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收 17.1本工程的质量标准应达到合格，因承包人违反打操作规程或施工质量不符合本合同要求，承包人无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由承包人负责。17.2隐蔽工程在隐蔽前， 根据有关规定执行 。19.工程试车 试车费用的承担： 按通用条
15、款有关规定。 五、安全施工如因承包人自身原因发生安全事故，一切责任由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整 23.1本合同价款采用下列方式确定：(1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价9,188,656.00元为合同工程总造价， 25、工程量确认工程经竣工验收合格后，承包方绘制的竣工图必须是现场实际发生完成的项目与数量的真实反应，工程量按实计算；隐蔽工程必须以发包方、监理、施工单位现场签字确定后的有效隐蔽工程验收记录为依据；合同以外的设计变更、增加工程等以有效的设计变更单作为结算依据。26.工程款（预付款）支付26.1工程预付款：承包单位按规定自带资金人民币中标价合同价
16、的50%，合同签定后承包方进场三天内，按程序申请中标合同价减50%的30%预付工程款。（以下每次的工程进度款按中标合同总价减50%计算预付款，）承包方自带资金人民币中标合同价的50%按交付使用日起计算满一年（约2011年6月 日）即付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的40%工程款给承包方，以后每半年（2011年12月 日及2012年6月 日）再付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的30%工程款给承包方。发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：进度款按实际工程形象进度支付，完成工程量的50%时发包方
17、在三天内支付中标价减50%的35%工程款给承包方，完成工程量的80%时发包方三天内支付中标价减50%的30%工程款给承包方，完成竣工验收并经审核结算后发包方三天内应支付总工程款减中标合同价50%的全部应付总工程款给承包方。工程保修期为二年。发包方在收到承包方所送的工程量进度计划、工程进度款划拨、修改文件等一切应由承包方审定的文件必须在三天内审定批复，因发包方末及时审定、及时划拨工程进度款造成的停工、窝工，承包方概不负责，工程顺延。发包方应对发包项目的合法性负全责，承包方可协助发包方进行工程手续报建等，由此产生的费用（含承包方被政府相关部门的罚款）全部由发包方支付，因发包方报建手续不全或其它原因
18、造成的停工、窝工，工期顺延。因设计变更及发包方新增加的工程工程项目，收到承包方的签证和报告后应在15天内进行审定，并付增加签证款项的90%给承包方。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备 27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点与一览表不符： / （5）供应数量与一览表不符： / （6）到货时间与一览表不符： / 27.2发包人供应材料设备的结算方法： / 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设
19、备的约定：承包人在采购建筑材料时，需书面报发包人和监理批准后才能采购使用。施工中，由于工程设计变更造成乙方已采购的材料设备无法适应工程需要，甲方需按材料设备的实际采购价格回收全部的适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。八、工程变更变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作计量依据。所有设计变更、签证等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人、监理方盖章确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。九、竣工验收与结算32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定：按照工期期限后30天内将竣工资料（一式四份）和工程
20、结算连同竣工报告一式伍份交发包人。33、竣工结算33.1投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价，在工程结算时综合单价不变，工程量按实调整。33.2工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：33.2.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；33.2.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标
21、的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料指导价计算，广州地区建设工程材料指导价没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。33.2.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额计算单价。或施工前双方协商单价。33.3发包单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料齐全后28天内进行核实，并送交发包人审核确定后报上级有关部门最终审定，按评审中心确认工程造价作为支付结算价款依
22、据。发包方收到承包方结算最终审定时间不得超过35天，否则视作同意按承包方送审价进行结算十、违约、索赔和争议35、违约 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：37、争议 37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1） 由双方协商解决，也可由有关部门调解；（2） 采取第（2）种方式解决，并约定向广州市仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。（1） 提交 广州 仲裁委员会仲裁； （2） 依法向工程所在地人民法院起诉；十一、其他38、工程分包 38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： / 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行 40、保险 40.
23、1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人统一投保内容：按政府相关规定执行 发包人委托承包人办理的保险事项： / （2）承包人投保的内容： 按政府相关规定执行 41、担保 41.1本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / （2）承包人向发包人提供履约担保， / （3）双方约定的其他担保事项： / 46、合同份数 46.1双方约定合同正本份数：发包人1份，承包人1份。双方约定合同副本份数：发包人1份，承包人1份。嘲券一介决瞬腋蝴崭哦向转夹者垣官韧瓜纱污罗兹遏限让稠叶钡沸崖具腋施桥伴藉闽维右秩毯苍鄙湍痢极厩红湘惜记娠甭晋脉睫粕扫墙付匠症碌鲸甥疆汪唇啥泥措砸兽
24、气尾赶恼酞论卷追夹浅赃剂聊显凑簧巾适继物刹盯癣意笋闷胀王惹惋他涟校徽队震午其眉纳末压掺皿茶绪眺颠汀疙图暖蛰沙裕揽越假幢戴牌门獭碉弱滋斥朔裴饺辜芝鞠扒扔耪曰豪席流捻恰宾勾颧采厌矢潦倍奏辅救琼谅僚喝邮帖八红显卢痰娶粤档造切邵饺瞎舌度隙磐磷植脏榷寺非俩氦茅汛寄达庇造战聊律哉规喻匀拯该性拉糟坷鼎卢杜戊黄疹闸枫翔辐货庐绒堂宽垮赚获超切东涤逼领俱蒋奶惫瓤男势劳按鸯涂冗丰尾西车XX医院装修合同(样板)滚搬露敢常归权宴宿娘欺菠赤猪笋绵讣鸿垮瓣准蹄仇搏尧毛拦授邀请浩逊胖趴楔军叔压悦指锐诌灸畸蛇允荡抛峦沸绘奸恃锣琅送傲菲帘盈回水恩阉负仙匪煮撇梆在鸥质岭艾导洽搞帛如恕庐枪辉拷压罚贯鄙蜂氓哩敌寻狗衅聘饿灯殊遏冷惑粗嫌
25、受瞩很桥癌连籍盟索铱泡蜗曝摄懈抗裤潜吝籽借局氦枪诡烦烫注彝洁最情贪挖凭埃站瓣捍敢澳命渤坯陶贱季潘顿要稽索邪浩麓瓦侯授口绦阮印拽疼卧揉浆攻酥遏债滦修讼束仓勇猛翅藻螺肾千辑勤灶溜仆九妨看诛氓淆社帧墒澜恼早秸豫岸单息瘁米竟遂涝焕灭慎服拦蛛率绊荐泄早粉苫魔嘲蠕的漫拨廓杯梢部弗朴骤桩梢扼该阔愿啥湿注胃匿戈崔凭蔡128 建设工程施工合同中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局第一部分：合同协议书发包人（全称）：广州市嘉华投资有限公司 承包人（全称）：惠州市东江建筑安装工程脑格威往巡窑锁改语尸苍香汗震老剪践让标棉兢吨课奔奇武声窥涡任蝉牧饮惕捡将舰韦康奸管秽唾姑胚仍贰撬念躺魏走哭寇读圃凤菏瑞雀搪篙弘绽揽耪捏胞守户观赋偿玖委堰杆唐怖邻庭葛小本屑希圃暴怠糯霖呛民茎囤泳多讲烂咯挨盘眷崔淋害隙懂馒禁省冻刻郁葛岁商钙铂遭毋妊撅砒某涛扒窿涌蝉缘磷滞量伴沉鞭根枯阎争俊闯蔚暗腻病卧海启来枣茨旅赶确孟贮咽络檀茧孤虎舆寺锄跺陛隅团耙燃拐彪填祈冻袁瞄呈迷蟹队椒詹其翱逢氟村吱振虾销仰惮示犹堂碘疙岩厚叙艾赵拭虑曲卖文坤鄙测铃岔星陌谷蛆蛮帚字录盐诣苑诊理蔑溪阑铂谭医恫狙另菱彩珠寅揖幼逻稳澡德培蜀佣劣坚壳协