《管网施工合同(修改)(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管网施工合同(修改)(共4页).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上西岸香舍项目室外雨污排水管网工程施工合同建设单位（以下称甲方): 海南西岸房地产开发有限公司施工单位（以下称乙方）：柳州泰丰林园林工程有限公司海口分公司甲方根据工程施工的需要将西岸香舍项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。一、 工程概况1、 工程名称：西岸香舍项目室外雨污排水管网工程。2、 工程地点：澄迈县老城镇澄江南路西岸香舍项目。3、 工程内容：西岸香舍室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌 筑、管道铺设、管沟填砂、管购土
2、方回填压实、井盖施工等（详见工程承包范围）。4、 承包方式；包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。二、工程承包范围1、 工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的全部施工内容，其中:1.1 施工图纸内容中的设备材料（含井盖、管道等）采购、管沟管井土方开挖施工、排水井C25砼垫层施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、沿管道埋砂（埋至管道顶上方100mm高度）、污水井底排水溜槽施工、管井内壁抹水泥砂浆、雨水井上预留200mm直径雨篦子连接管道施工洞口、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。1.2 本工程不包括贰个钢筋砼预制化粪池的采购及安装，但化
3、粪池基坑土方开挖、基坑清底及浇捣100mm厚C25素砼垫层施工、化粪池顶板上的检查井砌筑及井盖（共计12个检查井）安装、化粪池侧壁土方回填及压实等施工均属本工程施工范围。2、 雨污排水管网工程施工放线属本工程的施工范围。3、 楼栋内就污水井的PVC排水管施工不在本工程的施工范围，但该PVC排水管会同步施工，乙方应配合施工。4、 乙方应配合甲方开展西岸香舍项目场地土方初步平整工作中的场地标高控制。5、 施工用水电费用实行装表计量，有乙方承担施工用水电费用。水电接入点及材料堆放场地由甲方出面协调总包单位解决。三、合同工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、施工工期：本合同约定的施工工期为20个日
4、历天。3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响， 经甲方签证确认，予以顺延。4、因乙方施工质量问题导致返工引起的工期延误，甲方不予签证。四、工程质量1、 工程质量标准：按合格工程标准验收。2、 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。若工程质量达不到技术标准，需进行质量返工至达到质量要求标准，返工发生的经济损失由乙方承担。3、 安装完成后所有管道、管井必须清洗干净。五、合同价款及结算1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整（32.8万元整
5、，含税）。2、本合同总包干价已包括所有材料（设备）采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。六、工程款（进度款）支付1、乙方材料进场80%以上后，甲方按总包干价的50%向乙方支付工程进度款。2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工
6、程进度款。3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%；剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。七、双方责任及义务（一）甲方：1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。4、审核乙方编制的施工组织设计及变更资料。5、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位
7、的关系。6、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。由此造成的经济损失均由乙方自理。延误工期不顺延。（二）乙方：1、施工前，及时做好各项施工准备工作。开工之前将编制的施工组织设计提交甲方审定，并按审定的施工方案精心组织施工。2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室内外现有设施和各施工单位的施工成品，如由乙方损坏，乙方负责全额赔偿。4、工程竣工验收后10天内提供完整
8、的竣工验收资料（含竣工图）2套，及时办理工程竣工结算。5、本工程产生的建筑施工和生活垃圾由乙方负责清理不含外运，乙方不得乱倒垃圾。如发生乱倒垃圾，除无条件清理出场地外，每处每次罚款￥200元。6、严格遵守甲方颁布的各类工程管理规章制度及奖罚规定，服从甲方的管理。7、乙方必须为现场施工人员购买保险，在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方负责。8、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。9、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。八、材料（设备）采购供应1、 本工程由甲方采购供应材料（设备）无。2、 本工程所有雨污排水管道均采用“联塑”牌PVC双壁波纹管（N
9、8）。 3、本工程所有检查井采用M5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道（包括消防车道）均采用（外径）800*30厚B250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖（如绿化带内）均采用（外径）800*20厚铸铁井盖。4、乙方采购的材料（设备）必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准（行业标准）及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料（设备）必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。九、工程变更及签证1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字并加盖公章方为有效。工程现场发生的签证按室外雨污管网工程量清单报价（见附件）中约
10、定的单价及相应的实际工程量进行增（或减）签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日120元计取。2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。因乙方原因引起的施工工期延误，工期不能顺延，且由乙方承担一切责任。十、工程验收1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。十一、工程质量保修1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。2、质量保修期： 2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。 2.2
11、 本工程的质量保修期为1年。3、在质量保证期内，如出现工程质量问题，乙方应在接甲方（或甲方委托的物业公司）维保通知后的24小时内派人免费维修或更换，否则，甲方有权自行委托专业公司进行更换或反复维修，更换的材料和维修费用等由甲方从质保金中直接扣除，并有权按更换材料和维修费用的2倍进行索赔。4、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。十二、违约和争议1、乙方不能按合同工期（含签证顺延工期）竣工，除承担由此造成的一切经济损失外，延误5天以内的，每延误一天乙方向甲方支付违约金300元；延误5天以上10天以内（含10天）的，每延误一天乙方向甲方支付违约金600元；延误10天以上，甲方有权单方
12、面解除合同。2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程进度款欠付款的0.2支付违约金。4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。十三、其它1、本合同附件有室外雨污管网工程量清单报价、甲方签章确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。甲方：海南西岸房地产开发有限公司 乙方：柳州泰丰林园林工程有限公司海 口分公司法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：2012年12月 日 2012年12月 日专心-专注-专业