《精选施工合同模板集锦10篇-1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选施工合同模板集锦10篇-1.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选施工合同模板集锦10篇 施工合同篇1 一、本合同文本是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。 三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆改共用管线和设施。 四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。 五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，
2、房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。 六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必须开具税务发票。 七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。 八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。 合同编号：_ 发包人（以下简称甲方）：_ 住所：_ 身份证号：_ 联系电话：_ 承包人（以下简称乙方）：_ 营业执照号：_ 住所：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 施工队负责人：_ 联系电话：_ 甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工
3、程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点：_ 2、户型结构：_ 套内面积_平方米。 3、工程承包，采取下列第_种方式： （1）乙方包工、包全部材料。 （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。 （3）_ 4、工程造价 本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。单价明细详见附件一工程报价单。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。 5、开工日期：_年_月_日; 竣工日期：_年_月_日。 第二条工程图纸和工程变更 工程图纸由_方负责提供，施工前_日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为
4、变更工期和竣工结算的依据。 第三条甲乙双方的义务 （一）甲方义务 1、开工_日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。 2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。 3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。 4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 5、竣工验收前甲方不得擅自入住。 （二）乙方义务 1、全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。 2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设
5、备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。 4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。 第四条材料设备的提供 1、材料、设备应当符合工程报价单的要求。 2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。 3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。 第五条工程质量和验收方式 1、室内环境污染控制应当符合民用建筑工程室内环境污染控制规范（xxxx-20xx）的标准。 2、本工程质量应当符合以下标准： （1）建
6、筑装饰装修工程质量验收规范（xxxx-20xx） （2）住宅装饰装修工程施工规范（xxxx-20xx） （3）xx市家庭装饰装修工程质量验收标准 （4）_ （5）_ 3、工程验收方式由双方约定：_ 4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：_ 第六条工程款支付 1、工程款支付方式如下： （1）_ （2）_ （3）_ 2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。 第七条违约责任 1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付
7、欠交工程款_的违约金。 3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_元违约金。 4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。 5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。 6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。 第八条争议解决方式 本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向xx市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_种方式解决： （1）向xx仲裁委员会申请仲裁。 （2）向_人民法院
8、提起诉讼。 第九条附则 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 第十条其它约定 1._ 2._ 3._ 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 施工合同篇2 甲方：法定代表人：电话：乙方：授权代理人：身份证号：电话： 经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一致意见，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守： 一、乙方于20xx年月日前将茶楼，建筑面积为633.79平方米，退回给甲方。 二、甲方向乙方支付提前解约违
9、约金人民币元。 三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币元，用于补偿乙方的损失。四、乙方于20xx年12月支付的中央空调保养费约人民币元，由甲乙双方协商，甲方根据实际票据金额进行分摊元。 五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机，约人民币10，000.00元，由甲方根据实际票据金额进行分摊元。 六、乙方第一年承包经营期间(20xx年6月1日20xx年5月31日)的费用280，000.00元已经交清，乙方实际使用11个月，甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23，333.00元。 七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用，由乙方自行结清，并提供相应票据复印件。 八、甲乙双方根据物资
10、交接清单，对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕，上述物品在乙方使用过程中有损坏的，由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)中扣除。 九、乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)扣除本协议第七、八款下的费用后，仍有剩余的，由甲方于20xx年月日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)不足以抵扣本协议第七、八款费用的，由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。 十、甲乙双方于20xx年一次性结清所有款项，乙方搬离出茶楼，并将茶楼退还给甲方，承包经营合同于20xx年月日解除。十一、承包经营合同解除后，双方再无任何纠葛。 十二、本合
11、同经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。物资交接清单作为本合同附件，与本协议有同等效力。 (以下无正文) 甲方(盖章)：_20xx年_月_日 乙方(盖章)：_20xx年_月_ 施工合同篇3 发包方：_ 承包方：_ 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将_农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。 2、路面长
12、5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。 3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。 工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围：施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。 工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务： 1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙
13、方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任： 1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。 2、若乙方
14、中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期： 开工日期：_。 竣工日期：_。 合同工期总日历天数_天。 七、质量标准 工程质量标准：合格。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担
15、工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_。 合同订立地点：_镇。 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：_（公章） 承包人：_（公章） 施工合同篇4 施工合同 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面
16、等工程)，道路总长暂定为_米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币_元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_-元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算： 8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距10
17、00米内)按_元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：10%厚度。 平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证
18、回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统； 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求； 必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差20mm。 平整度允许偏差：20mm。 宽度允许偏差：100mm。 9.2材料要求 9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。 9.3乙方必须精心组
19、织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。 9.6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 10、安全生产和文明施工： 10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。 10.2施工期间，发生安全事故和其它
20、事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。 10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。 10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。 11、资料管理和竣工结算的有关规定： 11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。 11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。 11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。 11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供
21、本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。 12、付款办法： 12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。 12.2质量保修金按以下规定支付： a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b)质量保修金不计利息。 12.3水电费用乙方自理。 13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。 13、本工程的质量保修期为一年，
22、自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。 14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。 15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。 15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 发包方：承包方： 代表：代表： 合同签订地： _年_月_日 挪用资金罪和挪用公款罪的区别 刑法上规定的挪用资金罪与挪用公款罪存在的差别主要在于二者的主体不同，挪用资金罪犯罪主体系国家工作人员，而挪用公款罪的犯罪主体系公司企业或
23、其他单位的人员。 1、挪用公款罪 国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪。 主体要件 本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。 客观方面 本罪的客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利，挪用公款归个人使用， 进行非法活动，或者挪用数额较大的公款进行营利活动，或者挪用数额较大的公款超过三个月未还的行为。 主观要件 本罪在主观方面是直接故意，行为人明知是公款而故意挪作他用，其犯罪目的是非法取得公款的使用权。但其主观特征，只是暂时非法取得公款的使用权，打算以后予以归还。至于行为人挪用
24、公款的动机则可能是多种多样的，有的是为了营利，有的出于一时的家庭困难，有的为了赞助他人，有的为了从事违法犯罪活动。动机如何不影响本罪成立。 2、挪用资金罪 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，是挪用资金罪。 客体要件 本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。 客观要件 本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归
25、个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。 主体要件 本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。 主观要件 本罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍故意为之。 总之，二者主要区别在于主体不同，一个是国家工作人员，一个是公司企业或其他单位人员。由于刑事案件均由检察院侦查起诉，因此，建议当事人聘请专业的刑事律师，以便获得法院较轻的量刑。 保险合同订立的程序 保险合同与其他合同一样，其订立过程往往是一个反复要约(协商)的过程，最终达成协议，即一方(通常是保险人)作出承诺，保险合同成立。保险合同成立后，保险人应及时签发保
26、险单或其他保险凭证。本文就介绍了保险合同订立的程序的内容，希望对您有所帮助。 保险合同订立程序 1、填写投保单。保险人为了业务上的需要，印好各种单证备用。投保人提出保险要求，向保险人索取单证并如实、完整地填写其想得到相应保险险种的投保单。 2、将投保单交付投保人。投保人在认可保险人设计的保险费率和保险条款的前提下，将保险单交付给保险人，便构成了要约。 3、保险人承诺后合同成立。保险人经过对投保人填写的投保单进行必要的审核，没有其他疑问的，通常表示接受并在投保单上签章，构成承诺，合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证，并在保险单或者其他保险凭证中载明当事人双方约定的合同内容。
27、 买房子签合同的注意事项有哪些 买房不是一件简单的事儿，不单要耗费大量金钱，还要在买房的过程中仔细选择，在签合同的时候还要认真审阅，那么在买房子签合同的时候应该注意什么呢？请阅读下面的文章进行了解。 签合同注意事项一：开发商五证 买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。 签合同注意事项二：是否使用规范的合同文本 许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份房屋定购协议书，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。 签合同注意事项三：查验开发商预售证及有关证明文件
28、买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和新建住宅交付使用许可证。 签合同注意事项四：买期房要注意建筑面积的约定 在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。 签合同注意事项五：买期房要约定条件和时限 所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。 签合同注意事项六：签约时要注意房屋质量问题 购房者在签约时，应认真推敲商品住宅质量保证书和住宅使用说明书两书的内容，并将质保书作为合同的附件。 签合同注意事项七：签约时明确物业管理事项 合同中要确定前期物业管理公司
29、，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。 签合同注意事项八：注意合同文本中补充协议的内容 购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。 签合同注意事项九：注意约定违约责任 这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。 签合同时哪些是事情是不能忽略的呢? 1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的; 2、明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题判断标准，确定是否出现质量问题，
30、并约定维修期限、条件等。 销售合同签订有什么注意事项 签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动。销售合同的签订是一件非常重要的事情，合同签订的好坏，关系到企业的兴衰。那么销售合同签订有什么注意事项呢？请阅读下面的文章进行了解。 1、注意对货物的信息进行明确约定 在销售合同中，作为供方，应注意对供货的基本信息进行准确、详细约定： 1)名称(品名)、型号、品种等表述应完整规范，不要用简称。 2)规格应明确相应的技术指标，如成分、含量、纯度、大小、长度、粗细。 3)花色，如红、黄、白要表述清楚。 4)供货的数量要清楚、准确;计量单位应当规范，一般采用公制计量。 2、应注意对货物质量标准进行
31、明确约定 作为销售方，企业应根据自身情况及货物特性将质量标准与需方约定明确： 1)如参照国家、行业相关标准等应在中明确约定标准的名称。 2)如果是参照企业标准，应注意该企业标准应为已依法备案。 3)凭样品买卖的，双方应对样品进行封存，并可以对样品的质量予以说明。 4)双方对货物质量有特殊要求的，也应在合同中予以明确。 3、应注意对货款的支付方式进行明确约定 作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。
32、4、应注意对质量检验时限进行明确约定 为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。 5、应注意对违约责任进行明确约定 1)延期付款责任：作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。 2)违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲
33、裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。 6、其他事项 企业可以根据货物实际情况对产品包装要求、包装物回收、运输方式及费用承担、装卸货责任、商业秘密保守、诉讼管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险，并尽可能保障作为销售方的合法、合理利益。 希望小编整理的有关销售合同的内容能够对您有所帮助，如果还有相关法律疑问，欢迎免费咨询我们的专业律师。 劳动合同的订立原则与注意事项 劳动合同订立是指劳动者和用人单位经过相互选择和平等协商，就劳动合同条款达成协议，从而确立劳动关系和明确相互权利义务的法律行为。那么劳动合同的订立原则有哪些呢？有哪些注意事项呢？请阅读下面的文章进行详细的了解。 订立原则 一
34、、合法原则。 劳动合同必须依法以书面形式订立。做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法。只有合法的劳动合同才能产生相应的法律效力。任何一方面不合法的劳动合同，都是无效合同，不受法律承认和保护。 二、协商一致原则。 在合法的前提下，劳动合同的订立必须是劳动者与用人单位双方协商一致的结果，是双方“合意”的表现不能是单方意思表示的结果。 三、合同主体地位平等原则。 在劳动合同的订立过程中，当事人双方的法律地位是平等的。劳动者与用人单位不因为各自性质的不同而处于不平等地位，任何一方不得对他方进行胁迫或强制命令，严禁用人单位对劳动者横加限制或强迫命令的情况。只有真正做到地位平等，才能使所订立的劳动合同
35、具有公正性。 四、等价有偿原则。 劳动合同明确双方在劳动关系中的地位作用，劳动合同是一种双务有偿合同，劳动者承担和完成用人单位分配的劳动任务，用人单位付给劳动者一定的报酬，并负责劳动者的保险金额。 注意事项 普通员工签订注意事项 一、劳动合同签订的时间 自用工之日起一个月内订立书面劳动合同即可。否则用人单位须向劳动者支付双倍工资。自用工之日起超过一年未与劳动者签订书面劳动合同的，视为双方已经形成无固定期限劳动合同。 二、劳动合同的期限 劳动合同的期限有三种：有固定期限的劳动合同、无固定期限的劳动合同和以完成一定的工作为期限的劳动合同。所以用人单位与劳动者在签订劳动合同时要根据双方的需求来协商确
36、定劳动合同的期限。同时，如果有约定试用期，试用期是包含在劳动合同期限内的，若劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。并且以完成一定的工作为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，依照劳动合同法规定该情形不得约定试用期。 三、对非全日制用工要特别注意 1、非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时。每周工作时间累计不超过24小时。 2、非全日制用工不得约定试用期。 3、非全日制用工小时计酬标准不得低于最低小时工资标准。 4、非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。 5、用人单位必须为劳动者缴纳工伤保险，否则发生工伤事故则要承担相关责任。 希望
37、以上由小编为您整理的有关劳动合同订立的内容能够帮助到您。如还有相关疑问。可免费咨询在线律师。 施工合同篇5 甲方：(承租方)合同编号： 乙方：(出租方)签定地点： 工程名称： 工程地址： 根据甲方工程需要，经甲乙双方协商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议： 第一条设备名称、型号、数量 注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。 第二条租赁期限 1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)。 2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。 3、甲方不再使用设备，必须提
38、前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。 第三条租赁费用 1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费)按每月每台￥14500.00元包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天￥500.00元计算。 2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。 3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。 第四条结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准) 1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。 2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。 3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设