《抗浮锚杆工程施工合同 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《抗浮锚杆工程施工合同 .docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品名师归纳总结抗浮锚杆工程施工合同甲方：义乌市赤岸镇下山脱贫工程二标段标力建设集团工程部乙方：依据中华人民共和国合同法的有关规定，经过双方协商一致，甲方托付乙方承担义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段工程部分锚杆施工任务。为明确双方责任、权益和义务，特签订本合同，以便双方遵照执行。第一条：工程的基加固的范畴1.1 工程的点：义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段1.2 工程范畴：按甲方指定范畴内设计施工图中锚杆。（）。本合同范畴为 。1.3 暂定工程量： M1.4 工程内容：抗浮锚杆施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线（甲方只负责机械钻孔前的定位放线，施工时其他由乙方负责）施工， 并负责抗浮锚杆施
2、工方案通过相关职能部门审查和竣工验收通过。其次条：技术要求、施工工序要求2.1 执行现行国家或行业规范和标准。2.2 该抗浮锚杆施工必需经甲方、监理、业主验收合格后方可进行下一道工序施工。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3.1 本工程工期从 2021 年月日起至 2021 年月日止，完成合同规定全部工作量，总工期天。如遇非乙方缘由造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。第四条：合同价款及支付方式4.1 合同价款4.1.1 本施工合同采纳包干单价合同，包干单价为 90 元/m（未含开发票费用），暂定抗浮锚杆 300 根，暂定工程量 1500m（结算时按实际完成工程量结算
3、），暂定工程款为 135000 元整（大写人民币： 壹拾叁万伍仟元整 ）。该包干单价包括完成本合同工程锚杆孔定位、钻孔、清土、锚杆的注浆及清理等全部费用 ,甲方只供应钢材、水、电、混凝土，其他均由乙方负担 。4.1.2 甲方只供应钢材、水、电、混凝土其他均由乙方负担，乙方必需无条件执行，但单价不再进行调整。4.1.3 在合同执行的整个过程中，如因乙方缘由造成的缺失，甲方有权依据现场实际情形在工程款中双倍扣除相应缺失。第五条：甲方责任和义务5.1 甲方只供应钢材、水、电、混凝土及甲方指定施工区域图纸（ 电只供应至二级电源箱，位置由甲方指定）。5.2 负责对乙方每道工序的验收和乙方完成工作量的确认
4、。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5.4 负责和谐监理、代建、业主单位的验收，工程量确认。第六条：乙方责任和义务6.1 负责甲方指定范畴的锚杆并严格依据甲方规定的进度要求施工,不得中途退场，否就甲方有权要求对乙方已施工工程量的工程款罚款。6.2 乙方必需严格依据施工方案和有关施工规范进行施工，如因质量不符合所产生的返工费用和责任由乙方负责，甲方有权罚款、停工、停发工程款，直至退场，追回并要求赔偿相应缺失。6.3 乙方协作、和谐甲方与有关部门的验收联系工作，供应现场工作人员名单，施工人员听从甲方的治安、消防、环卫等要求。乙方需严格依据国家及的方的有关法律法规进行安全、文明施工，乙
5、方现场人员及机具等的安全由乙方全权负责，并严格按国家、的方的相关规定购买人员、机具的保险，相关费用已含在本合同包干单价中。6.4 施工过程中严格按国家现行标准及操作规程进行施工, 严格做好锚杆施工时的扬尘掌握（相关费用已经含在本合同单价中）。6.5 按合同规定的工期和技术要求完成施工任务，并对其质量负责。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结良后果由乙方自行负责。6.7 施工期间，听从甲方、监理工程师及业主的检查、监督。6.8 帮助甲方负责锚杆各类检测预备工作。第七条：工程竣工、工程价款与结算7.1 工程量计量：按实际完成工作量运算，该工程量需经甲方签字确认，作为结算依据。7.2 工
6、程款的支付：（1） ）乙方完成甲方指定区域总锚杆数量的100%并达到甲方验收要求后 3 天内，甲方向乙方支付完成该区域工程量80%的工程款。（2） ）余款在的下室基础完成验收后 15 天内结清。第八条：违约责任8.1 乙方施工完毕后，如检测不能达到设计要求或桩位定位错误， 乙方应无条件返工，且乙方负责返工所需的全部费用及重新检测等 一切费用，直至满意设计要求并通过甲方指定检测单位的检测。返 工期间乙方应向甲方支付￥ 10000.00 元天的违约金，且乙方应承担因工程返工导致甲方工期延误造成的一切经济和法律责任。8.2 由于不行抗力（“不行抗力”说明按国家统一标准）的自然灾难影响施工，工期顺延，不视为违约。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结本合同执行过程中发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不能解决时，由当的建设行政主管部门调解。调解不成时，可向台州市人民法院起诉。第十条：未尽事宜本合同未尽事宜，由双方当事人准时协商签订补充协议，有关协议、技术争论纪要等均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十一条：其他11.1 本合同双方签字后生效。11.2 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。11.3 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方:乙方：可编辑资料 - - - 欢迎下载