《2022年公路造价案例分析考题预测班第讲第五章公路工程合同管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年公路造价案例分析考题预测班第讲第五章公路工程合同管理.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品学习资源第 5 章大路工程合同治理5.1工程量清单 案例 58 某大桥为 5 25m 预应力混凝土分体小箱梁桥，桥梁全长133m，下部构造采纳重力式桥台和柱式桥墩，桥台高8.6m ，桥墩高 9.1m ；桥梁下部结构主要工程数量为：U 形桥台 C30 混凝土487.8m 3，台帽 C40 混凝土 190.9m 3；柱式桥墩立柱 C40 混凝土 197.7m 3，盖梁 C40 混凝土371.7m 3；施工要求采纳集中拌和运输，混凝土拌和场设在距离桥位500m 的一片荒地，拌和站采纳40m3 h 的规格，拌和站安拆及场地费用不计；问题：1分析要点：本案例主要考核工程量清单编制和清单掌握价的编制；
2、参照给定的清单子目号、子目名称编制桥梁下部工程量清单；在相应清单中套取定额，并运算定额用量；案：参考答1工程量清单如下表所示；子目号410-2410-2-a410-2-a-1410-2-a-2410-2-e410-2-e-1410-2-e-22子目名称下部结构混凝土重力式 u 形桥台C30 混凝土台身C40 混凝土台帽柱式桥墩C40 混凝土桥墩C40 混凝土盖梁清单子目套取定额如下表所示；计量单位工程数量m3m3487 8190 9m3m3197 7371 7410 2 a 1C30 混凝土台身为：工程细目定额代号费率单位数量定额调整或系数依据给定桥梁下部结构相关清单子目号、子目名称如下表，编
3、制桥梁下部结构工程量清单；子目号子目名称子目号子目名称410-2下部结构混凝土410-2-d轻型桥台410-2-a重力式 u 形桥台410-2-e柱式桥墩410-2-b肋板式桥台410-2-f薄壁式桥墩410-2-c2柱式桥台在相应的清单子目下套取定额；410-2-g空心桥墩1 / 13欢迎下载精品学习资源粱桥板实体式墩台高10m以内44-240810m4878片 C15-32.5-8换3普 C30-32.5-4混凝上搅拌站拌和 40m3 h 以内 4-11-11 ll0810m497636m3搅拌运输车运混凝土第一个1km4 11 11-200310m349764102 a2C40 混凝土台
4、帽为：工程细目定额代号费率单位数量定额调整或系数墩、台帽混凝土非泵送钢模44-3-20810m319.09普 C30 32.5 4 换普 C40-32.5-4混凝土搅拌站拌和 40m3几以内4 11 11-110810m319.476m3搅拌运输车运混凝土第一个lkm4-11 11-200310m319.474102-e-1C40 混凝土桥墩为：工程细目定额代号费单数量定额调整或系数率位圆柱式墩台混凝土非泵送10m以内44-2-90810m19；77普 C25-32 54 换普3C40 32 54混凝土搅拌站拌和 40m3 h 以内4-1l 110810m2017 ll36m3搅拌运输车运混凝
5、土第一个lkm41110310m20；1712034102 e2C40混凝土盖梁为：工程细目定额代号费单数量定额调整或系数率位盖梁混凝土非泵送钢模4-64-20810m 33717普 C30 32.5-4换普C40-32.5-4混凝土搅拌站拌和 40m3以内4-ll-11-ll0810m3739136m3搅拌运输车运混凝土第一个1km4-11-1l-200310m 337913 案例 59 某大路有一段需要加宽改造，原桥梁由12m 加宽至 17m，原桥上部结构为预应力先简支后连续箱梁， 3 30m；招标文件图纸的桥梁上部工程数量表内容如下：结构名预制C50 混现浇 C50 横现浇 C50 整体
6、R235钢 HRB335 钢筋R235 定位称凝土梁混凝土化混凝土筋钢筋单位m3kg数量200 26 2733， 6570628172581招标文件技术规范为大路工程标准施工招标文件2021 年 ，工程量清单格式如下：2 / 13欢迎下载精品学习资源子目编号子目名称单位数量单价合价403-3上部结构钢筋-a光圆钢筋 HPB235、HPB300kg-b带肋钢筋 HRB335、HRB300kg4034附属结构钢筋-a光圆钢筋 HPB235、HPB300kg b带肋钢筋 HRB335、HRB400kg410 3-e 410 5上部结构混凝土C50 预制混凝土上部结构现浇整体化混凝土m3-dC50 现
7、浇整体化混凝土m3问题：请按桥梁上部工程数量表标注的工程量填写大路工程标准施工招标文件2021年 中的清单中的工程数量；分析要点：需要留意的是依据大路工程标准施工招标文件2021年 中钢筋的计量与支付条款规定，固定、定位架立钢筋不计量；参考答案：子目编号子目名称单位数量单价合价403 3上部结构钢筋-a光圆钢筋 HPB235、HPB300kg5706-b带肋钢筋 HRB335、HRB400kg28172403-4附属结构钢筋-a光圆钢筋 HPB235、HPB300kg-b带肋钢筋 HRB335、HRB400kg410 3上部结构混凝土C50 预制混凝土m32002410 5-d上部结构现浇整体
8、化混凝土C50 现浇整体化混凝土m39 8735.2 工程计量支付台账欢迎下载精品学习资源桩号： K19+760 K19+770部分工程量清单为： 案例 62 某绕城高速大路工程需编制电子版计量台账，其中互通交叉主线一处护面墙工程数量如下：工程工程M75 浆砌片 块石C20 预制块三维植被网护坡开挖基坑回填种植土单位m3m3m3m3数量71 9032072 00453226 28该防护工程图纸图号为 S62211-6 ，台账编码为 T001C01201P01M，01台账编制格式为：台序起桩止桩清单细目细目名单设单设计金工程名称及部图账号号号号称位计价额位号编数码量子目号子目名称单位数量单价 元
9、203-1路基挖方场区等 含互通、附属203 l-a挖土方m31846387 62203 1 b挖石方m359933228 18208 1植物护坡208 1 a播种草籽7074524 74208 1 b三维植被网护坡3549934 84208-1-c草皮820028 48208-5护面墙208-5 aM7 5 浆砌片石m33l119301 59208 5 hC20 预制块m3l22062194404-1挖土方m3lO15026 89问题：编制该处护面墙的电子版计量台账；分析要点：(1) 依据大路工程标准施工招标文件2021年 中的计量规章，解读防护工程的计量工程；(2) 依据台账的编制规章，编
10、制计量台账；参考答案：欢迎下载精品学习资源台账编码序起桩号止桩号清单细细目单位设计平设工程名图号号目号名称数量价 元计余额称及部位TO01C01Z1K19+76K19+772085M75m371 9030121路堑窗s6-2-2-1101F01M0100-a浆砌59 684式护面-6片石墙扩坡TO01CO012K19+76K19+77208-5C20m332O621199路堑窗s62 2-1lZO1F0M0100 b预制块.940式护面墙护坡-6TO01CO013K19+76K19+77208-1-三维72 0034 3路堑窗s6-2-2-1lZO1F0M0100b植被网护8403l式护面墙护
11、坡-6坡 案例 65 某高速大路工程实行信息化治理，需要编制电子版计量台账，隧道台账编码一览表部分内容如下表所示：隧道台账编码一览表部分内容合同信息编码第一分类码其次分类码第三分类码第四分类码台账编码TO 土建合同S隧道工程W01洞身开挖F分别式隧道W洞身开挖TO*S*W01F*W*C01PTO*S*C01F*P*洞身衬砌喷射混凝土支护MTO*S*C01F*M*锚杆支护WTO*S*C01F*W*钢筋网支护YTO*S*C01F*Y*仰拱、铺底ETO*S*WC1F*W*二次衬砌SO1FT*S*S01F*F*隧道排水复合防水层说明： 1合同信启、编码第l 4 位第3、4 位表示合同段序号，取值01、
12、02、032 分项工程编码 第 5 16 位：第 分类：第 5 位 S 为隧道单位工程分类号；第6、7 位为该分类号下的序号，取值01、02、03其次分类：第 8 位为隧道分部丁程分类号；第9、 10 位为该分类号下的序号，固定为0l ；第三分类： 第 11 位为隧道类型分类号； 第 12、13 位为该分类号下的序号，取值 01 为左幅、 02 为右幅、03 为不分左右幅；第四分类：第 14 位为隧道分项丁程分类号；第15、16 位为该分类号下子分期工程的分段号，取值01、5 / 13欢迎下载精品学习资源02、03土建第 15 合同段第2 座隧道为分别式隧道，右幅其中YK82+465 YK82
13、+575 段围岩级别为级，设计衬砌类型为S3，采纳水泥混凝土路面方案，衬砌每延M工程数量如下表所示：每延 M工程数量表二次衬砌C25 防水混凝土拱部及边墙m3778C25 混凝土基础m3068C20 喷射混凝土m3237 22 甲强药卷锚杆m42 5垫板、螺母 1 25kg/ 套kg21 25 8 钢筋网kg58， 8拱顶压浆问填水泥砂浆kg025复合防水层12mm厚 EVA防水卷材22 9300g无纺布22 912cm厚 C20 混凝土整平层m30 882该隧道工程图纸图号为 S5-4-3 10，台账编制格式为：台账序起桩止桩清单细细目单位设计单价设计工程名图号编码号号号目号名称数量 元金额
14、称及部位S3 衬砌每延 M工程数量表 水泥路面方案 工程 级田岩开挖单位m3数量82 4部分工程量清单为：欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601另外，为了便利工程数量的统计和工程计量，该工程招标文件专用条款仍规定：1 二次衬砌 C25 混凝土基础工程数量按C25 仰拱混凝土计列；2 拱顶压浆回填包含在综合单价中，不另行计量； 312cm厚 C20 混凝土整平层按C20 铺底混凝土计列；问题： 1依据该工程招标文件规定，上述S3 衬砌工程数量
15、表中，哪些工程数量是包含在其他细目单价中不另行计量的.2该段衬砌，假如从其起点开头按间距50m 划分分期工程，一共可划分几段 . 每段长度分别是多少 .(3) 按问题 2 划分分期工程，台账编码从TO*S*01F*15开头编制，列出仅上述内容所涉及的全部台账编码；(4) 以按问题 2 划分的第 2 段分期工程为例，仅上述内容编制该段计量台账；分析要点：(1) 依据大路工程标准施工招标文件2021 年 及该工程招标文件中的计量规章，解读隧道开挖、衬砌、防排水的计量工程；欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供
16、应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601(2) 依据台账的编制规章，编制计量台账；参考答案：(1) 垫板、螺母 1.25kg套 、拱顶压浆回填水泥砂浆包含在其他细目单价中不另行计量的；(2) 一共可分成 3 段，每段长度分别为50m、 50m、 10m；3 涉及的全部台账编码为：T015S02W01F02W15T015S02W01F02W16T015S02W01F02W17T015S02C01F02P15T015S02C01F02P16T015802C01F02P17T015S02C01F02M15T015S02C01F02M16T015S02C01F02M17T01
17、5S02C01F02W15T015S02C01F02W16T015S02C01F02W17T015802C01F02E15T015S02C01F02E16T015S02C01F02E17T015S02C01F02Y15T015S02C01F02Y16T015S02C01F02Y17T015S02C01F02Y15T015802C01F02Y16T015S02C01F02Y17T015S02S01F02F15T015S02S01F02F16T015S02S01F02F17T015S02S01F02F15T015S02S01F02F16T015S02S01F02F174 按问题2 划分的第2 段分
18、期工程计量台账：5.3 变更和索赔欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601 案例 68 某路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价；依据合同的规定，承包人必需严格依据施工图及 承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理人负责计量，工程的总价款依据承包人取得计量证书的工程量进行结算； 工程开工前， 承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准；问题： 1
19、 依据该工程的合同特点，监理人提出了计量支付的程序要求如下，试改正其不恰当和错误的地方；已完成的分项工程向业主申请质量认证；协议商定的时间内向监理人申请计量；监理人对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包人；承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请；监理人复核申报资料，确定支付款项，批准向承包人付款；2 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范畴边缘时，承包人为了使压实质量得到保证，将压实范畴适当扩大，施工完成后，承包人将扩大范畴的施工工程量向监理人提出计量付款的要求，但遭到拒绝；试问监理人为什么会作出这样打算.(3) 在工程施工过程中，承包人依据业主指示就部分工程进行了变更施
20、工，试问变更部分合同价款应依据什么原就进行确定 .(4) 在土方开挖过程中，有两项重大缘由使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了肯定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土中含水率过大不能立刻进行压实施工，从而耽搁了工期；随后，承包人依据正常索赔程序向监理人提出延长工期并补偿停工期间窝工缺失要求；试问监理人是否该受理这两起索赔大事 .为什么 .分析要点：本案例主要考核工程计量及工程款支付程序，监理人在工程合同治理中的位置和作用，监理人的工作职责，工程变更价款的确定原就，以及因工程地下障碍、气候条件等大事引起工程费用增加和工期延长的责任的
21、划分原就；参考答案： 1 计量支付的要点对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证；（教材错误，应向监理人 ）取得质量认证后在协议商定的时间内向监理人申请计量；欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601监理人依据规定的计量方法对合同规定范畴内的工程量进行计量，签发计量证书给承包人；承包人凭质量认证和计量证书向监理人提出付款申请；监理人审核申报资料，确定支付款额，向业主供应付款证明文件；2监理人拒绝的缘由该部分的工程量超出了施工图的要求，一般来讲，
22、也就超出了合同商定的工程范畴，不属于监理人计量的范畴；监理人无权处理合同以外的工程内容；该部分的施工是承包人为了保证施工质量而实行的技术措施，监理人或造价工程师认可的是承包人的保证施工质量的技术措施， （一 般在业主没有批准追加相应费用的情形下），技术措施费用应由承包人自己承担； （ 括弧内容应删除 ）(3) 变更价款原就的确定合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格运算，变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理人批准执行；这一批准的变更价格，应与承包人达成一样，否就由工程造价
23、治理部门裁定（或者按合同商定的争议途径处理，如调解、和解、仲裁、诉讼；）(4) 对两项索赔的处理对处理孤石引起的索赔，这是承包人预先无法估量的情形，应予受理；（或者说， 这是一个有体会的承包人无法合理猜测并实行措施加以防止的，且建设单位应当保证地质资料的真实、精确）由于阴雨天气属正常季节性的，这是一个有体会的承包人能够猜测并实行措施加以防止的，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，应予驳回； 案例 69 某高速大路某合同段，主要工程量包含一座大型互通式立交桥；红线周边居民较密集；经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同；工程开工前承包人上报了施工组织方案并获得批准；工程开工后发生了如下
24、大事：(1) 原方案 4 月 30 日全部完成的拆迁至 5 月 15 日才完成，导致部分桩基无法按方案进行施工， 其中某部分处于进度网络图关键线路的桩基方案开工时间为5 月 6 日，因此推迟至 16 日开工，造成窝工 600 工日 每工日工资 40 元 ，设备 A 闲置 60 台班 计日工单价为 1500 元台班，投标预算书中该设备固定费用 1000 元台班 ，设备 B 闲置 75 台班 计日工单价为 1 200 元台班，投标预算书中该设备固定费用 800 元台班 ；(2) 至 6 月 10 日，因部分桩基与红线外民房距离较近，冲击振动影响较大，被居民阻工，被迫停欢迎下载精品学习资源环球网校：
25、视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601工 10 天，该工序位于批准的施工组织方案关键线路中；经施工、监理、业主共同讨论打算改用回旋钻成孔；调运更换机械及窝工缺失20 万元，因更换施工工艺导致后续施工费用增加30 万元；(3) 进入上部结构施工后，突然接到业主通知因市政规划缘由临时停工，等待重新设计；接到通知时，主线除外，匝道桥已搭设支架800t ，经测算搭拆工费为 400 元 t ，已制作模板 4000 ，每平方综合费用 80 元，完成钢筋制作400t ，钢筋清单综合单
26、价6000 元 t ，当时的废钢材回收价格为1000 元 t ，地面硬化及其他费用20 万元； 90 天后业主下发了新施工图并要求按新设计进行施工；新 设计导致原设计匝道部分全部不能利用，报废工程500 万元 实体己计量 ；大事 1 发生后，承包人向监理人提交了索赔报告，要求延长工期15 天，并补偿费用 204000 元 运算式 60040+601500+751200、利润 20400 元；大事 2 发生后，承包人向监理人提交了索赔报告，要求延长工期10 天，并补偿费用 50 万元；大事 3 发生后， 承包人向监理人提交了索赔报告， 要求延长工期 90 天，并补偿费用 824 万元 计算式 8
27、00400+400080+4006000+200000+5000000；问题： 1 请问上述三项索赔能否成立 .为什么 .2 分别运算应批准延长工期为几天；3 分别运算各大事的索赔费用；分析要点：本案例主要考核索赔成立的条件与索赔责任的划分；参考答案：1 问题 1大事 1 的索赔成立；造成工期延误的缘由在于业主拆迁未能按时完成，因此索赔成立；大事 2 的索赔不成立；承包人挑选适当的施工方法并确保沿线居民的生产生活不受影响是承包人的责任， 由此导致的一切纠纷及缺失由承包人承担；大事 3 的索赔成立；由于规划缘由导致设计变更，非承包人和业主责任；（ 教材不妥，应为业主责任 ）2 问题 2大事 1
28、应批准延长的工期为 10 天，由于关键线路上的延误为10 天，大事 2 应批准延长的工期欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601为 90 天；3 问题 3大事 1 设备闲置所产生的费用为固定费用，未发生燃料、动力费等运行费用，按计日工单价运算不妥按合同规定索赔只计费用不计利润，因此对于承包人的利润要求不予支持；设备闲置费用： 601000+75800=120000元 人员窝工工资： 60040=24000元 合计： 120000+24000=
29、144000元 大事 3 运算索赔时钢材应运算回收价值，报废工程已按工程实体进行了计量，索赔时不予计算，结算时按实际完成数量和清单综合单价进行结算，并在结算书中填写“报废工程一览表”；承包人应获得的补偿费用： 800400+400080+4006000-1000+200000=2840000 元 （ 此属发包人缘由引起的暂停施工，可索赔利润，但背景资料未提及承包人索赔利润） 案例 70 某高速大路某合同段，开工前承包人提交了总体施工组织方案并通过监理人的批准；由于某段填方路基红线外有数户民房距红线距离较近，3 月 5 日施工单位进行路基碾压时，由于振动导致一户民房开裂，因此导致10 万元缺失赔
30、偿；此后村民不再答应振动压路机压实路基，承包人只得改用静力压实，减小铺筑厚度并报监理人批准执行；因此增加工程费用15 万元，并因工效降低，较原方案工期延长 50 天；路基填筑到 96 天后，未施工任何坡面防护工程；进入雨季，降雨频繁，路基边坡冲刷严峻；6月 20 日 A 地点因泥沙冲积埋没了邻近水田、鱼塘，B 地点一段路基被水浸泡，边坡滑塌，同时埋没一片花圃；为此，承包人在A 地赔偿缺失 11 万元，清理泥沙发生费用5 万元，在 B 地处理边坡滑塌发生费用 1 万元，赔偿花圃缺失 3 万元；随后监理人下发指令，要求承包人修整边坡，修建临时防护排水设施；为此承包人修整边坡发生费用3 万元，修建临
31、时排水设施发生费用4 万元； B 地积水缘由在于设计疏忽，一处堰塘泄洪水沟被路基截断，未做任何设计处理，业主巡察后打算增设一圆管涵并托付设计单位进行了设计补充； 设计单位供应的补充图纸按原地面设计， 工程量为：基坑开挖土方 250m3、回填土 150m3、圆管 50m；雨季终止后承包人按设计单位供应的补充施工图进行了施工；实际发生工程量为：开挖土方 1000m3、回填上方 900m3、圆管涵 50m；承包人于 3 月 7 日向监理人提交报告， 要求业主承担由于施工振动产生的民房赔偿费用10 万元， 理由是由于业主拆迁范畴过小，民房离红线距离太近，不能防止施工影响，同时上报了更换施工工艺的建议；
32、经监理人批准施3232 艺变更后， 3 月 20 日承包人再次提交报告要求因施工工艺转变补偿费用15 万元，工期延长 50 天；欢迎下载精品学习资源环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！音频、讲义网校免费供应，如有贩卖勿上当，免费询问：400-678-3456 转 601承包人于 6 月 23 日向监理人提交报告，要求补偿费用27 万元，理由是由于暴雨影响非承包人缘由造成；监理人指令增加临时工程；问题： 1 你认为承包人的索赔理由成立吗.假如成立哪些费用可得到补偿.2 业主指令增加圆管涵后，承包人提交了变更申请，申请支付的细目为：开挖土方100
33、0m3、结构物回填土方 900m3、圆管涵 50m；但是监理人认为圆管涵以延M计量，开挖回填等均作为附属工作 不另行计量，只赐予计量圆管涵50m，你认为妥当吗 .如有不妥请按合理的方式赐予计量；分析要点：本案例主要考核索赔成立的条件与索赔责任的划分，以及变更费用的确定；参考答案：(1) 承包人索赔的理由部分成立，可以批准的索赔金额为4 万元；路线沿线情形在图纸中已有反映，依据招标程序，承包人已对工程现场进行了勘察，应认为有体会的承包人在投标时已充分考虑了可能影响工程施工组织及造价的全部因素；合同规定承包人应实行牢靠措施确保沿线居民的生产生活不受影响，确保邻近的构筑物不受损坏，由此造成的一切缺失
34、由承包人承担 ；合同价格不因挑选施工方法的不同而转变；因此 3 月 5 日及 3 月 20 日上报的索赔不成立；降雨是季节性的自然现象，作为有体会的承包人应在雨季到来之前妥当支配好雨季施工措施，结合永久性工程做好必要的临时性防护及排水工程，切实保证工程安全；由于承包人未能切实作好相关措施导致的一切缺失由承包人承担；监理人指令增加临时防护排水工程是为了更好地爱护已完工程，防止更大缺失 ，不能作为索赔依据；B 地由于设计不完善造成积水，引起工程缺失和周边财产缺失，不是承包人的责任；因此应由业主承担相关责任，费用缺失合计为4 万元；(2) 不妥，虽然合同商定圆管涵按延M计量，其他工作作为附属不另计量；这是在正常施工条件下的计量规章； 此处路基已填高，后增设圆管涵，必定导致已填筑路基的开挖和重新填筑；原地面以下的开挖和回填应认为包含在合同商定的综合单价内以延M 计量 ， 属于设计变更 ，因此除圆管涵50m正常计量外，尚应增加开挖土方750m3、结构物回填土方 750m3两项计量细目；欢迎下载