《某村废弃工矿用地整治项目招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某村废弃工矿用地整治项目招标文件.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、铜陵市义安区顺安镇新湖村废弃工矿用地整治项目招 标 文 件 项目编号： ZFCG-2016-G185 招 标 人： 铜陵市义安区顺安镇人民政府 （盖章） 招标代理机构：安徽九通工程造价咨询事务所有限公司（盖章）法定代表人或：其委托代理人： （签字或盖章）日 期： 2016年10月18日 铜陵市义安区顺安镇新湖村废弃工矿用地整治项目招标公告招标编号：ZFCG-2016-G185 发布日期：2016年10月18日一、招标条件1、工程名称：铜陵市义安区顺安镇新湖村废弃工矿用地整治项目2、项目审批、核准或备案机关名称：铜陵市义安区发展和改革委员会3、招标人：铜陵市义安区顺安镇人民政府4、资金来源：财政
2、资金5、招标方式：公开招标(简易操作)二、项目概况与招标范围1、工程实施地点：铜陵市义安区顺安镇新湖村2、工程预算：1758818.80元3、发包价格：1494995.98元4、计划工期：50日历天5、招标范围：施工图纸及工程量清单内所有内容。6、标段划分：一个标段。三、投标人资格要求1、投标人资格要求：房屋建筑或水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质。项目负责人资格要求：房屋建筑专业或水利水电专业建造师贰级（含贰级）及以上资质。2、本次招标不接受联合体投标。四、报名和领取招标文件的时间及方式1、报名时间：2016年10月18日上午8：00时至2016年10月22日下午16：30时。2
3、、报名方式：网上报名3、领取方式：网上下载4、报名费： 400元5、凡在我中心企业库中成功注册的企业，请在报名时间内报名并下载招标文件。6、开标时间及地点开标时间：2016年10月28日上午9：00 时地点：铜陵市义安区顺安镇临津苑综合楼二楼五、联系方式招标人：铜陵市义安区顺安镇人民政府地 址：铜陵市义安区顺安镇联系人：何军电 话：13965228987招标代理机构：安徽九通工程造价咨询事务所有限公司地 址：铜陵市义安区滨湖花园小区38栋302室联 系 人：代习燕电 话：0562-8826578招标日程安排表序号内 容时 间地 点备 注1发招标文件2016年10月18日铜陵市义安区招投标采购交
4、易中心2现场踏勘2016年10月23日铜陵市义安区东联乡投标人自行踏勘3递交书面疑问2016年10月23日铜陵市义安区招投标采购交易中心4招标答疑2016年10月24日铜陵市义安区招投标采购交易中心5投标文件提交地点及截止时间2016年10月28日上午9：00 时铜陵市义安区招投标采购交易中心6开 标2016年10月28日上午9：00 时铜陵市义安区招投标采购交易中心7发中标通知书另行通知铜陵市义安区招投标采购交易中心8签订合同另行通知铜陵市义安区东联乡人民政府 建设单位铜陵市义安区顺安镇人民政府联 系 人何军联系电话13965228987单位地址铜陵市义安区顺安镇招标代理单位安徽九通工程造价
5、咨询事务所有限公司联 系 人代习燕联系电话0562-8826578单位地址铜陵市义安区滨湖花园小区38栋302室目 录第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 图纸第四章 投标文件及项目施工方案格式第五章 定标办法第六章 工程量清单及工程预算书 第一章 投标须知及投标须知前附表目 录一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）定标（七）合同的授予一、投标须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称铜陵市义安区顺安镇新湖村废弃工矿用地整治项目 21.1建设地点铜陵市义安区顺安镇新湖村31.1工程预算1
6、758818.80元 41.1承包方式施工总承包51.1质量标准合格62.1招标范围施工图纸及工程量清单内所有内容72.2工期要求 50日历天83.1资金来源财政拨款94.1投标人资质等级要求详见招标公告104.2资格审查方式简易方式1113.1工程计价方式固定总价包干1215.1投标有效期为：30日历天（从投标截止之日算起）1316.1投标保证金投标保证金：叁万元整投标保证金必须由投标人在开标前自行登录铜陵市义安区招投标采购交易中心网上交易系统打印缴费通知单，并完全按照该通知单信息由企业基本账户一次性完成投标保证金的缴纳；未按以上步骤完成投标保证金缴纳而导致开标现场保证金匹配失败的，做废标处
7、理145.1踏勘现场自行踏勘，费用自理1517.1投标人的替代方案无1618.1投标文件份数中标单位提供一份正本，二份副本1721.1投标文件提交地点及截止时间地点、时间：见招标日程安排表1825.1开标地点、时间：见招标日程安排表1932.4定标办法电脑随机抽取2037.1履约保证金为合同价款的10%二、投标须知 （一）总则1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项第5项；1.2 本招标工程项目按照铜陵市义安区小额工程建设施工单位随机抽取暂行办法规定，通过电脑随机抽取选定承包人。2、招标范围及工期2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。2.2 本招标工程项目的工期要求详见本
8、须知前附表第7项。3、资金来源3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。4、合格的投标人4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2 投标人合格条件：本项目不接受有在建、中标或预中标项目的建造师作为项目负责人。其他见本工程施工招标公告。4.3 本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。4.4 本工程不允许投标人以联合体形式投标。5、踏勘现场5.1 投标人将于本须知前附表第14项和招标日程安排表所述时间，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的全部费用。5.2 招
9、标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论所造成的歧义和偏差均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。（二）招标文件7、招标文件的组成7.1 招标文件包括下列内容：第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 图纸第四章 投标文件及项目施工方案格式第五章 定标办法第六章 工程量清单及工程预算书7.2 除7.1内容外，招标人在提交
10、投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清和修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标日程安排表规定的递交书面疑问时间之前（超过此时间的任何
11、疑问招标人将不予回答）以书面形式向招标人提出澄清要求（送至铜陵市义安区招投标采购交易中心）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于招标文件的招标日程安排表中招标答疑规定的时间之前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后应立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1 招标文件发出后，在招标文件的招标日程安排表中招标答疑规定的时间之前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文
12、件后立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上一不致时，以最后发出的书面文件为准。9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附中文译文。
13、10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1 投标文件由技术部分和项目施工方案两部分组成。11.2 技术部分包括下列内容：（1）法定代表人身份证书（见附表）；（2）投标文件签署授权委托书（见附表）；（3）企业营业执照扫描件；（4）企业资质证书复印件及企业安全生产许可证扫描件；（5）建造师注册证书复印件及安全考核合格证扫描件；（6）投标函（见附表）；（7）投标函附录（见附表）；（8）其他资料（企业信誉、建造师业绩资料等）。11.3 项目施工方案包括下列内容（由中标单位于中标后三天内向招标人提供）：（1）封面（2）项目管理
14、机构配备情况；（3）施工组织设计；（4）工程进度计划及措施12、投标文件格式12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。13、投标有效期13.1 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要
15、相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。14、投标担保14.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为投标文件的一部分。14.2缴纳方式：网上缴纳 投标保证金：30000.00元14.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。14.4未被确定为中标候选人的在中标公示后办理投标保证金退还手续，未中标的中标候选人在中标通知书发出后办理投标保证金退还手续，中标人在签订了工程承包合同后办理投标保证金退还手续。14.5 如中标人未能在规定期限内提交履约
16、担保或签订合同协议，投标保证金将被没收：15、投标人的替代方案（本工程不需投标人提供替代方案）16、投标文件的份数和签署16.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。16.2 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的提交1
17、7、 所有投标文件的封面相应位置应加盖投标人印章。18、投标文件的提交18.1 投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。19、投标文件提交的截止时间19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。19.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20、迟交的投标文件20.1 投标人在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。21、投标文件的补充、修改与撤回21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截
18、止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定标记和提交，并在投标文件上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。（五）开标和定标22、开标22.1 招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。22.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件退回给投标人。22.3 开标程序：22
19、.3.1 开标由招标中心工作人员主持，宣读投标价格和投标文件的其他主要内容。22.3.2主持人宣读投标人名称和抽签号码，投标人确认。22.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。22.6投标单位授权人携带本单位CA数字证书，现场解密投标文件。22.7唱标结束后，如投标人无故不签字确认报价的，取消参加摇号资格并根据铜陵市义安区招投标市场不良行为记录和公示暂行办法（试行）中相关规定记不良行为一次。 23、定标（见第五章 定标办法）（六）合同的授予24、合同授予标准24.1 本招标工程的施工合同将授予通过随机抽取所确定的中标人。25、中标公示及中标通知书25.1 中标候选人确定后，在铜陵市义安区招
20、投标采购交易中心发布中标公示。25.2 中标公示结束后，招标人向中标人签发中标通知书。25.3根据关于在全县招投标活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知规定，中标人在领取中标通知书时需提供本项目建造师在铜陵市义安区检察院开具的无行贿犯罪证明。26、合同的签订26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。26.2 中标人如不按本投标须知第26.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承
21、担相应法律责任。26.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。27、履约担保，按照铜陵市义安区政府投资建设工程项目履约保证金管理办法（试行）规定执行。37.1履约保证金按照中标金额10%比例收取。中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目，并应承担相应的违约责任。履约保证金递交账户：帐户名称：铜陵市义安区财政局开户银行：铜陵市义安区皖江农村商业银行营业部银行帐号：20000 26107 32103 00000 01837.2中标人在项目中标后，须在5个工作日内将履约保证金缴至履约保证金专户。中标人可以将其投标保证金转为履约保证金，不足部分由
22、中标人补齐。37.3中标人凭履约保证金银行转账凭证、中标通知书，与建设单位签订施工合同。中标人未缴纳履约保证金的，建设单位不得与其签订施工合同。37.4履约保证金在工程完工并经验收合格后一次性无息退还。工程完工后，中标人凭竣工验收文件提出履约保证金退还申请，经招标人、监理单位确认后，送县招投标采购交易中心办理退还手续。第二章 合同条款施工合同建设工程施工合同（参照GF-1999-0201示范文本）第一部分协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合
23、同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：设计图纸和工程量清单（含答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。_三、合同工期：开工日期：_ _年 月 日_竣工日期：_ 年 月 日 _合同工期总日历天数_天四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款 金额（大写）：_ _元（人民币）￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、已标价的工程量清单及工程预算书、经双方确认进入合同的其它文件
24、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点： _本合同双方约定_双方签字并盖章_后生效。十一、本合同一式六份，其中正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份。合同具有同等法律效力。发包人：（公章）_承包人：（公章）_住所：_ 住所：_ _法定代表人：_ _法定代表人：_委托代表人
25、：_ 委托代表人：_电话：_ 电话：_传真：_ _ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_。第二部分通用条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：_中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法等国家及安徽省和铜陵市现行有效的有关工程建设的法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 现行建筑工程施工规范及工程质量验收及评定标准 发包人提供标准、规范的时间： 承
26、包人按国内适用的标准和规范 、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：提供三套，不足的由承包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。_发包人对图纸的保密要求：_未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。_二、双方一般权利和义务、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：_职务：_发包人委托的职权：执行监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。5.3发包人派驻的工程师姓名：_职务：_职权：_执行通用条款。_5.6不实行监理的，工程师的职权： 、项目经理（中标的注册建造师）7.1姓名： 职务： 注册建造师 7.2项目经理（或注册建造师）应常驻现场组织工程施工。以下环
27、节项目经理必须在现场：（1）施工合同的签订。（2）项目施工内容、施工范围、临时设施布置、水电接引等工作的现场确定。（3）工程开工仪式或工程正式开工。（4）材料、设备采购进场抽检或送检或重复检验。（5）重点关键工序施工过程的现场旁站。（6）地槽验收、基础分部工程验收、重要隐蔽工程验收、主体结构验收、竣工验收。（7）工程设计变更、多方协调会议等。（8） 施工现场管理混乱、存在质量或安全隐患或野蛮施工，不服从配合建设单位代表（或现场监理人员）正常项目管理的情况的。 （9）通知需要参加的各类专项检查、建设项目所属上级主管单位的检查等。（10）因工程施工引起的应急事件的。（11）因工程进度滞后于序时进度
28、或工程出现质量问题或质量事故的或现场管理混乱存在严重安全隐患需要进行整改的。（12）因对工程施工的进度或工程质量或双方履约配合上不满意且有反应的，招投标监督管理部门根据建设单位反应和配合建设单位项目管理，通知项目经理到场进行相关事项进行约谈的。（13）重点项目或民生工程类或受特别关注的项目因施工单位原因造成的工程进度滞后与合同进度，需要压缩工期并采取赶工措施进行突急施工的。（14）建设单位（或现场监理机构）通知要求到场的其他情形的。、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的
29、时间、地点和供应要求：水源、电源等未明确约定的，以投标前现场踏勘时的现状条件为准，发包人不再另支付该项任何费用。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_开工前完成。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_开工前完成。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前按通用条款要求完成有关所需证件 _（6）水准点与座标控制点交验要求：双方现场确定并交验。（7）图纸会审和设计交底时间：_开工前7日内完成。_（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_执行通用条款。_（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。8.2发
30、包人委托承包人办理的工作：_双方另行协商。_、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行协商。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：_执行通用条款。_（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_提供足够的现场办公用房。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：_承包人负责办理，按照规定由应承担此费用的单位承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_执行通用条款。（7）施
31、工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：_执行通用条款。（8）施工场清洁卫生的要求：符合铜陵市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。（9）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：_收到中标通知书3日内提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。10.2群体工程中有关进度计划的要求：执行通用条款。工程师确认的时间：_收到后3日内进行确认和提出修改意见。、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：_执行通用条款 。四、质量与验收、隐蔽工程和中间验收1
32、7.1双方约定中间验收部位：_按国家现行的建筑工程质量检验评定标准、国家现行的各专业施工及验收规范的规定执行。、工程试车19.5试车费用的承担：_试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑。_五、安全施工: 执行通用条款。六、合同价款与支付、合同价款及调整23.1 本合同价款采用 施工图纸内固定总价包干 方式确定。23.2合同价款中包括的风险范围：A:本工程合同采用固定总价合同，投标人一旦中标，招标文件中的合同定价即为中标价，该中标价为完成招标文件规定的招标范围内全部工程的固定总价（含招标时暂定的量、价，但此部分不在风险范围内）。（注：投
33、标单位在拿到招标文件时应对工程量清单中的子目与施工图纸进行核对，如发现提供的工程量清单中的子目工程量有重大偏差或者有缺项、漏项等，应在开标前3天内以书面形式递交疑问至县招标中心；否则在中标后，对施工图纸内有而招标人提供的工程量清单中未列的项目以及工程量清单中的工程量偏差部分等费用，招标人将不予支付）B：图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。C：在本工程建设期间内遇到国家下发的政策性调整文件，不予调整。D：其他项目清单计价表中招标人部分的金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额（预留金），其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争
34、费，一旦中标，发包人将在承包人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回，此部分费用不作为工程进度款支付的基数。E：材料价格（除甲供材料和暂定价项目外），一律不予调整。F：风险费用的计算方法：风险范围内的报价一次性包干、不作调整。23.3风险范围以外的合同价款调整方法：A：合同价款：招标文件中的合同定价即为合同价。B：合同价款调整：招标人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。C：由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再调整。D：由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程洽商的项目结算：如清单中有该项，则按清单中的综合单价结算（如发包价在预算价基础上有降幅，则结算的综合单价按同比例下调
35、），如清单中没有，则按清单计价规则另行组价（材料价按清单中的材料价格执行，清单中没有的材料双方参照市场询价另行协商，最终的综合单价经招标人确认后作为结算的依据）。F：本工程施工中所有材料、设备、成品、半成品质量必须经招标人签字确认。、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 不采用 扣回工程款的时间、比例：_不采用_、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_每月25日后提交当月已完工程量报告；工程师在7日内审核完毕。_、工程款（进度款）支付本工程全部工程款待工程竣工验收合格后，付至工程造价的 80%，审计后付至工程造价的 90%，余款作为工程质
36、量保证金，到质保期满经验收合格一次性付清（不计利息）七、材料设备供应、发包人供应的材料设备 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。（4）到货地点与一览表不符：执行通用条款。（5）供应数量与一览表不符：执行通用条款。（6）到货时间与一览表不符：执行通用条款。27.6发包人供应材料设备的结算方法： 双方另行协商。 、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 达到国家验收合格产品。八、工程变更
37、: 参照23.3条款。 九、竣工验收与结算: 、竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定：承包人提供全套竣工图 2 套。32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：_十、违约、索赔和争议、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任：双方另行协商。35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定
38、承包人违约应承担的违约责任：见履约特别要求 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：见履约特别要求 双方约定的承包人其他违约责任：_双方另行协商。、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 种方式解决：（1）提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：执行通用条款，发生时双方另行协商。分包施工单位为：发生时双方另行协商。、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款；发生不可抗力影响时，承包人有义务采取措施减小损失，否则扩大的损失由承包人承担。、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：法律法规规定的保险。发包人委托承包人办理的保险事项：_不采用_（2）承包人投保内容：执行通用条款。、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 不采用 。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约保证金 。（3）双方约定的其他担保事项：_ 、合同份数46.1 双方约定合同副本份数：陆份，发包人三份、承包人两份、招投标中心一份 。、补充条款（本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。）