《2022桩基工程施工合同9篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022桩基工程施工合同9篇.docx(55页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022桩基工程施工合同9篇桩基工程施工合同1发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因
2、,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款20xx年 月 日合同签定地点:桩基工程施工合同2甲方:乙方:周某某,男,汉族,住某某某根据合同法及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。一、工程概况1、工程名称:广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况:桩基总量1500根,孔深35m至60m,工程单价280
3、元/m。二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平,并应当提供施工工人住房,本施工工程水、电费由甲方负责。2、合同签订后,乙方应该尽快组织机械设备进场施工,如因乙方的原因而迟迟不能进场施工,甲方有权追究乙方的违约责任。3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容,超过5日的,甲方应向乙方承担违约责任。4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件,包括工作面、征地等,保证乙方按照正常的工期进行施工,如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形,甲方应向乙方承担违约责任,造成损失的,还应该承担赔偿责任。5、乙方保证按照相关的质量标准进行施
4、工,保证工程的施工质量,如甲方认为乙方的工程施工质量不合格,其应该向乙方提供标准的工程质量报告,否则即视为工程施工质量合格。6、如工程出现施工质量问题,乙方有义务组织修复,修复费用由甲方承担。7、合同签订后,如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的费用由甲方承担。三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款,结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价,否则甲方应该向乙方承担违约责任。2、本工程全部竣工完成后3个月内,甲方应向乙方支付余下的工程款,否则甲方应向乙方承担违约责任。四、违约责任1、甲方违反本合同第二
5、条第1款、第3款、第4款的规定,应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金,如甲方继续违约,致使乙方无法施工的,甲方在向乙方承担违约责任后,乙方有权单方解除合同。2、甲方违反本合同第三条第1款的,应向乙方承担该月施工工程款%的违约金,累计数月未结算的,总违约金由各月违约金相加计算,超过3个月未按照要求结算工程款的,乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。3、甲方违反本合同第三条第2款的规定,应向乙方承担未结算工程款%的违约金,并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。4、乙方违反本合同第二条第2款规定的,应向甲方承担合同总额%的违约金。五、争议解决甲乙双方履行本合同发生争议的,由双方协商解决
6、,协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。六、本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议。七、本协议一式2份,甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力。八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。甲方:乙方:时间:时间:桩基工程施工合同3发包方(建设单位):承包方(施工单位):按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规等规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。一、工程名称:xx厂区桩基工程二、工程地点:xx开发区三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理,包工包料,(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩)按当地水泥市场价格:复合硅酸盐水泥32.5,335.
7、00元/吨四、规格及工程量:水泥标号:32.5级。总桩数约1252棵,设计桩长6.5米(含桩头),桩径500,总进尺约10000米六、工程造价:约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米,大写:(最终结算按实际工 程量计算,设计变更、工程签证等一并进入结算)。2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级:合格。八、施工工期:本工程有效工期 25 天,暂定于自 年 月 日开工,施工期间如遇下列情况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力
8、不可抗拒的因素而延误工期。九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名: 职务:职权:负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系,报经建设单位负责人同意,审批现场签证,参加分部工程验收。9.2监理单位委派的工程师姓名: 职务:发包方委托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。十、双方的主要责任(一)、发包方的责任:1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用,办理施工许可证和占道许可证等。2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作,提供地下管网资料,处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。4、组织
9、有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。5、按协议条款的规定及时拨付工程款。6、承担本工程的桩基检测费用为:(二)、承包方责任1、按双方确定的分工范围,做好材料的采购、供应和管理,并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场,做好施工前的各 种准备工作。2、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同约定的时间进行施工,确保按时竣工和移交。3、按照国家有关规定提供竣工验收资料,参加竣工验收,办理竣工结算。4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。5、做好建筑物的定位验线
10、工作,及时上报施工资料。6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工,并保证安全文明施工。十一、工程结算与工程款拨付1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。2、工程款拨付:按照合同通用条款的要求,双方签定合同后分期付款:(1)设备进场拨付至工程总价款的50%(2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。十二、工程质量和验收标准1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻现场代表的监督。2、竣工工程验收,以国家现行工程施工及验收规范、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。3、工程竣
11、工后,工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收手续。4、双方对工程质量有争议的,请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。十四、违约责任一、发包方责任1、 -工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。2、发包方未按合同规定拨付工程款,造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。3、工程竣工验收合格并双方结算完后,应按合同约定付清工程款,如不能按时付款时,每日向承包方偿付拖
12、欠工程款额万分之五的违约金。4、工程未经验收,提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。(二)、承包方责任1、因施工造成的质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,并赔偿发包方为此而增加的工程费用。2、工程未按合同规定工期竣工,每拖延一天,向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。十五、争议的解决方式如双方就本合同在履行期间发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成时向东营市人民法院起诉。十六、本合同双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。十七、本合同一式6份,其中发包方3份,承包方3份。十八、补充条款1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50
13、米处2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。4、工农关系由建设方处理并承担费用。5、试夯,如有设计图纸变更,所造成强夯施工桩延误,设备进出场费用由建设方承担6、设备进场前,先签订施工合同,设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。本合同执行过程中如发生未尽事宜,双方应及时协商解决,方协商一致的,签定补充协议,补充协议为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。发包方:(盖章) 承包方:(盖章)法定代表人: 法定代表人:委托代理人:年 月 日委托代理人: 年 月 日桩基工程施工合同4工程发包方:(甲方)工
14、程承包方:(乙方)为保证 工程顺利施工,双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期1、工程施工日期 年 月 日机械进场。2、打试桩结束时间 月 日。3、正式施工全部工期为 天有效工作日,正式施工为 年 月 日,正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准:2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标
15、准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价:施工费用约 元( 元),管桩材料费用约 元( 元),结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整),由发包方在机械设备进场前3日内完成,并能满足桩机运输车辆正常通行,提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定,甲方负责实施)。2、负责在开工前3日提供施工图,场地地质勘探报告各二份,并组织图纸会审,形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位,确定现场水准点和坐标控制点。4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施
16、工过程中的一切生产活动,但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥,否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作,包括场内定位放线,设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计,提交开工报告于开工前报业主或监理,经审批后方可正式开工。5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程,按章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗,做好文明施工,确保无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算办法:(1)桩
17、长度计算方法:按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价:PHC600(130)AB: 元米(3)材料单价:PHC600(130)AB: 元米2、工程桩检测合格,甲方在接到决算报告30天内,按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量,则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付依据。3、决算审核,承包人必须派专人配合,如无人配合审计,中途缺席超过2天,甲方直接审计或事务所审计,结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定:1、施工至 付至工程量的 %。2、施工结束后付总价款的 %。3、桩基检测结束
18、后质量齐全已完工程量的 %。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的 %。5、材料费用款到发货,合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收若发包方自行上部施工,出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款,导致施工无法进行时;2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失,顺延的工期,并支付违约金。4)因发包人原因造成承包
19、人停工,由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他情况等,则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)开始正式打桩后,发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数),发包方有权另加工程队伍,承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告,受理方要在28天内予以回复,否则视为该索赔已认可。
20、十一、有关事项1、为保证工程能顺利实施,发包方委派同志为工地代表,承包方委派2、本合同自签订之日起生效,工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时,一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天,超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求,再次要求打试桩,机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费,两种都不合格按20xx元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以奖励或处罚20xx元/天。因付款
21、不及时造成工期延误,按机械停滞台班补偿。5、合同签订后,若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工,则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工,如果中途停滞时间超过一周,甲方补偿乙方一周以外每天停滞费xx元/天,需要临时桩机退场,甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处,以现场实际进行签证。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日桩基工程施工合同5发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法,结合本工程具体情况,经双方
22、协商达成如下协议:第一条工程概况1、工程名称:平陆县西街初中迁建项目一标段。2、工程地点:平陆县西韩窑村,砥柱广场北侧。3、工程内容:载体桩施工4、工程范围:图纸范围内桩基工程第二条承包方、合同价款及支付方法1、承包方式:机械成孔,甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土,其余机械设备、材料、人工由乙方负责。2、合同价款:按实际施工桩数,以65元/米按有效桩长进行结算。3、合同价款支付方式(1)工程进度款:1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后,付每一栋楼载体桩合同价的50%,1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的90%,剩余10%竣工验收后一
23、个月内付清。(2)合同价款的调整:合同价款签订后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一时,合同价款按实际情况进行增1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;第三条工期施工现场达到“三通一平”,基坑开挖至标高,具备开工条件后,以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天,雨天除外。第四条工程质量乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,质量达到合格。第五条甲方的权利和义务1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”,水、电接入施工现
24、场相应位置,保证满足施工期间的需要。3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用,协调处理好周边关系,保证施工正常进行。4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。5、甲方负责放主轴线,乙方负责放线施工。6、严格按合同约定及时支付工程款项。第六条乙方的权力和义务1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸,并按图纸要求进行放线2、严格按照国家有关规定、规范施工,接受甲方与监理的监督和检查,服从甲方的现场管理;3、保证施工机械正常工作;4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单
25、位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订,装订完成后交付给甲方。第七条双方施工现场代表本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表,共同解决施工中的有关问题,行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。第八条违约责任甲乙双方应严格履行各自合同条款,保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为,应承担对方的经济损失。第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容,与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同,双方发生纠纷应友好协商解决,若解决不成,可向项目所在地人民法院诉讼。第十条本合同一式两份,甲、乙双方各
26、执壹份,具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同6甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商一致同意,达成如下合同条款,以资双方共同遵守执行。第一条:工程概况1、 工程名称:2、 工程地点:3、 工程内容: 桩基工程4、 工程承包范围:打桩第二条:工期本工程开工时间_年_月_日,具体以甲方书面通知为准,施工日历时 天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等,则工期相应顺延,并按实际开工日期计算工期。第三条:合同价
27、款及支付方法1、 预制桩型号、规格、数量、单价2、上述单价均为闭口包干价,以后不做调整。3、 合同总价:本合同打桩总价为 ,如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量,就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。4、工程款的支付方法a、 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后,甲方支付给乙方打桩款的30%,计 元。b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%,计 元,累计支付至打桩款的95%。c、 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满_年后付清。d、每次甲方付款前 7 天,乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方,否则甲方有权相
28、应迟延付款而不承担任何违约责任。第四条:各方的责任1、 丙方应在开工前办理施工许可,并提供在打桩区域内的电缆,煤气、上下水管道等分布情况,并提供相关资料进行交底,以免造成经济损失。甲方应做好三通一平,提供运输车辆进出道路交乙方使用。2、 丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。3、 由甲方负责放线定位,甲方负责复核验收,保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供,并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时,由乙方向甲方及时提出,甲方须在三天内提供处理方案,超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费(台班费用另行协商)。4、 甲方于开工前将施工所需
29、的水、电线路在施工现场内提供接口,乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后,安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。5、 乙方进场施工前,应对于现场是否符合施工条件进行书面确认,乙方未确认而直接开始施工的,视为乙方认可现场已符合施工条件。6、 为保证本工程的实施与完成,乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后,在3天内提供施工组织设计方案,经甲方、监理确认后实施;乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。7、 乙方保证在施工期间对周边环境(建筑物,道路,管线)的安全进行保护,同时对已完工的成品、半成品进行保护,若造成损坏则由
30、乙方赔偿。8、 在工程进行的全过程中,乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作,保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够,甲方有权要求乙方立即进行调整,乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位的管理人员必须持证上岗。如因乙方不能遵照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误,乙方应承担由此给甲方造成的所有损失,甲方有权责令乙方停工整顿,若整顿后无明显效果,甲方有权终止合同,乙方应同时承担本合同总价 5 %的违约金,违约金不足赔偿甲方因此所受损失的,还应赔偿甲方损失。9、 乙方必须为自己的所有人员办理人身保险。乙方
31、承担施工现场的安全责任和费用,施工期间持续性保持完整有力的安全防护措施,确保施工过程中不发生重大安全事故、无重大设备事故,达到_市文明工地要求,如乙方原因达不到,乙方应按合同总价的5 %向甲方支付违约金。10、 如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失,甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程,相应发生的所有费用,包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。11、 如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工,甲方要求整改,如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕,甲方有权委托其它施工单位进行整改,所发生的一切费用由乙方承担。12、 对于
32、甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥善保管,乙方擅自将上述资料等复制、泄露给第三方的,甲方有权解除与乙方间合同部分,乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。若由此给甲方造成损失的,乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。13、 管桩由乙方进行验收,乙方发现质量不符合约定的,应拒收该部分不合格的货物,同时应立即通知甲方。乙方对经验收的货物向甲方承担连带责任。14、 乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥善保管等。15、 如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及_市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方,乙方应以质量较高者施工,由此引起的费用均由乙方承担。16、 涉及变
33、更、工作指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等,乙方不得以任何理由拒绝执行,若拒不执行或拖延时间完成,每发生一次,乙方应根据甲方要求支付 500 元的违约金。17、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工,甲方要求整改,如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕,甲方有权委托其它施工单位进行整改,所发生的一切费用由乙方承担。18、 乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查,并为检查提供便利条件;并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改,对于返工修改的项目,乙方无条
34、件的进行,由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。19、 乙方施工过程中,乙方必须在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕,并将建筑垃圾运至甲方指定点,每拖一天乙方应按照200元次的标准承担违约金,该违约金累计计算,无上限。20、 对违反甲方所制定的各项规章,乙方应按照甲方所指派现场质量和安全监督人员的要求承担违约金(工人每次30元以内,管理人员每次100至500元)。21、 乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让,一经发现,按乙方违约处理;甲方有权解除本合同,乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。造成甲方损失的,还应承担由此造成的甲方的一切损失。第五条:施工质量与验收1、 乙方在验收
35、管桩后对已验收部分的桩制作质量承担连带责任,乙方必须严格按照施工图说明和有关桩基础施工要求,确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准,否则乙方自费修复至合格,同时应按合同总价的 5 %向甲方支付违约金,修复整改时间计入工期。2、 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分,乙方自己检验合格后,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方参加。通知包括乙方自检记录,隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部位,乙方准备验收记录。验收合格,甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方在限定的时间内修改和返修,再次验收
36、直到合格为止。3、 工程竣工后,乙方应及时填写报验申请单给甲方,甲方收到报验申请单后10天内组织有关部门验收,桩基础未经验收甲方进行后续工程的施工,责任由甲方负责,并承担相应费用。4、 乙方在桩基工程完成后应及时提供完整的竣工资料。第六条:保修条款1、 质量保修期质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算,约定质量保修期为工程桩设计文件规定的使用年限。2、 保修内容:乙方对于施工范围内的所有工作承担保修责任。3、 质量保修责任(1)属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知后的7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,修理费用从乙方的质量保修金内扣除。(2)发生须紧急
37、抢救事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。(3)因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。(4)对于涉及结构安全的质量问题,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。(5)质量保修完成后,由甲方组织验收。4、 其他施工期间,围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量问题的,乙方应修复。第七条:违约、索赔和争议1、 因甲方原因造成合同无法履行,甲方应承担违约责任。2、 甲方应按本合同
38、约定的时间向乙方支付相应的款项,若逾期支付,每逾期一天,应支付应付款项的 0。3 %的违约金。3、 因乙方原因造成合同无法履行,乙方应承担违约责任。4、 乙方应按本合同约定的期限完成工作内容并通过甲方有关部门的验收,若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的,每逾期一天,乙方应承担打桩费总额的0。3 %的违约金。若超过 10天仍未完成的,甲方有权解除本合同,乙方应承担打桩费总额 5 %的违约金,同时造成甲方损失的,还应承担由此造成的甲方的损失。5、 乙方有正当索赔理由成立后14天内依据相关证据向甲方提出索赔通知,超过14天视为放弃。6、 若因乙方原因合同解除后,乙方应于接到甲方通知后_日内无条件退
39、出工程现场;合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。合同解除后,已完成的工程量由双方进行结算;办理结算后,甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。7、 乙方必须于每月_日报送给甲方一份详细帐目(副本抄送施工监理单位),详尽列出当月乙方根据合同条件有权获得的所有索赔项目(应当包括索赔事项发生的时间、原因、具体工程部位、工程数量、索赔估算总金额,如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等所有费用)。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔,甲方将不予考虑。8、 三方因发生争议协商不成时,任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。第八条:本合同经双方代表
40、签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。第九条:本合同一式六份,甲、乙双方各执贰份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同7发包方:xx有限公司(以下简称甲方)施工方:xx有限公司宿州分公司(以下简称乙方)为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任,按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况工程名称:君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点:
41、宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式:包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。工程承包范围:14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。第二条 工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。第三条 工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工,工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级,工程桩的合格率为100%,如质量达不到合格,由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。第四条 材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时,应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的
42、依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料,同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。第五条 合同价款及付款方式1。工程量及单价1)、本项目工程量约:8310米(本工程总根数为277跟,桩长暂按30米)。2)、预应力高强混凝土管桩(PHC),采用徐州管桩,用锤击法或静压法施工,PHC500(125)ABC80:综合单价按194元/米;此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费,小型机具,配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放,领用、保管、二次搬运费、安全文明
43、施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。3)、本项目桩基工程的综合单价不含桩基检测费用,桩基检测费用为10万元(小写:100000元),计入竣工结算。2。付款方式1)、本工程无预付款2)、工程款支付,桩基成功后施工完毕后,甲方在十五个工作日内付至已完工程量的50%,工程桩静载、动力测试合格,资料齐全,通过主管部门审查合格,竣工结算完成后甲方付至结算价的95%,余5%作为质保金,待工程竣工验收交付使用后15日内付余下工程款(不计利息)。3)、工程款支付时,优先用
44、君悦学府一套商品房作为工程款抵扣给乙方。第六条 竣工验收及工程资料1)、打桩完毕后,乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,随时接受甲方、监理单位及建设主管部门的竣工验收。基坑开挖后3个日历天内,乙方提供全部工程资料给甲方。2)、竣工资料乙方自行负责,按本工程所在地所管辖的质监站有关规定进行编制,并需符合本工程所在地档案管理部门的整理要求和分数要求(不得少于三份,其中原件一份,复印件二份)。第七条 双方责任1。甲方责任1)、应在施工前确保施工场地具备施工条件,负责办理施工所需的各种证件及相关手续,并向乙方提供施工场地的工程地质勘探报告等资料,对资料的真实性、准确性负责。2)、应在施工前提供图纸一份,并组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。3)、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。4)、协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。协调处理好施工现场周边的群众关系,解决施工现场周