《2022工程设计合同集锦15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程设计合同集锦15篇.docx（85页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程设计合同集锦15篇工程设计合同1单位级别编号：_工程名称：_工程编号：_合同编号：_发包人：_设计人：_发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：第一条合同签订依据11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。12国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。13建设工程批准文件。见附件一。14城市规划管理部门批准文件。见附件二。第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。21设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性
2、研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。22发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。第三条设计收费及支付办法31本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为_元。32本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费
3、。33设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30（不含定金）。34设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。35对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25的幅度内协商确定收费额。36设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。37工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。38钢结构工程加工详图和各类幕
4、墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。第四条双方责任41发包人责任411如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。412按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。413本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。414负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。415在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新
5、技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。416发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。42设计人责任421设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。422设计人在其设计文件中应
6、注明本工程合理使用年限。423负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。第五条工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。第六条设计变更与违约责任61由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方
7、案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条73款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。62由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。63发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应
8、付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后15日内按74条款向设计人结算设计费。64发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。65由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的_作为违约金。66设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失
9、时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。67发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。第七条合同生效、中止与结束71本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签（或盖章）的日期为准。72本合同生效后，设计人负责将合同
10、送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。73双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。74因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条73款办理，结束本工程双方合同关系。75本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同
11、规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条不可抗力本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决：1向北京仲裁委员会申请仲裁；2向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；3向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成
12、部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条附加条款本合同附加条款如下：_第十二条合同文本本合同正副本一式_份，正本_份，副本_份，甲乙双方各执正本_份，甲方执副本_份，乙方执副本_份，其中送管理部门_份备案，需公证或投保时可适当增加副本。合同签订地点：北京市发包人（公章）：_ 设计人（公章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_授权签约代表：_ 授权签约代表：_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_ 开户银行：_开户账号：_ 开户账号：_年_月_日_年_月_日北京市规划委员会制定北京市工商行政管理局监制二二年七月填写合同须知一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人，可
13、使用本合同文本；二、使用本合同文本时，可对条款进行必要的补充；三、本合同附件填写完毕附于合同后，双方应加盖骑缝章；四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写，本合同工程编号和合同编号由设计人编排；五、本合同文本由北京市规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得自行翻印。附表一发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料序号文件内容文件提交日期备注123456附表二设计人应按约定周期提交下列设计文件序号文件内容文件提交日期备注123456备注：本工程设计依次初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑发包人对该项目工程的实际要求以及
14、设计人的可能，经双方共同协商约定。设计文件提交日期在双方签订同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，双方另行签订阶段设计协议书，作为本合同的附件执行。提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收附表三1设计项目收费表序号项目名称面积（）层数投资（万元）等级收费基价（万元）调整系数设计收费金额专业复杂附加123456789合计备注：1本合同设计费暂按发包人委托的投资估算确定，设计收费结算以设计人实际完成的设计投资额为基数计算并据此进行结算。2本合同签订时，按估算设计费的_收取合同定金。本合同定金为_元。附表三2工程项目设计内容、规模、投资及收费表工程名称：设计阶段：总规
15、模：总投资：序号子项名称规模投资设计费其他费用费用合计增加图纸文件费用各类费用小计备注：1本表凡是估算费用在费用结算时按概算设计费及实际发生的费用结算2设计收费标准按国家现行标准执行，需商定的写入本合同附加条款。工程设计合同2施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。基本信息甲方：_联系电话：_身份证号码：_现住址：_工程地址：_乙方：_联系电话：_营业执照号：_资质证号：_地址：_法人代表：_兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平
16、等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条设计工作概况：_第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：_第一阶段方案设计：_第二阶段施工图绘制：_第三条设计费支付方式：_第四条双方的权利与责任：_第五条违约责任：_第六条附则：_61本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；62本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；63本合同履行完后自动终止；64双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方（签字）：_乙方（盖章）：_签约代理人：_年_月_日_年_月_日工程
17、设计合同3工程名称：_工程地点：_发包方：_设计方：_发包方委托设计方承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第1条本合同依据下列文件签订(1)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。设计费支付进度建设工程设计合同范本说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;4.本合同履行后，定金抵作设计费。第2条双方责
18、任(1)发包方责任发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应
19、按收费标准，相应支付的设计费。发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。(2)设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进
20、度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计合理使用年限为_年。设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发
21、包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。第3条其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数，设计方另收工本费。(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考
22、察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。(7)本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。(8)本合同一式2份，发包方1份，设计方1份。(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管
23、部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。(12)其他约定事项。发包方名称：(盖章)_设计方名称：(盖章)_委托代理人：(签字)_委托代理人：(签字)_经办人：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程设计合同4工程名称：_工程地点：_合同编号：_发包人：法定代表人：委托代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人委托
24、设计人承担_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订论据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条 设计依据1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采用的主要技术标准是：_第三条 工程项目1、建筑规模：_层；建筑面积_平方米；2、设计阶段（1）方案：（2）初步设计：（3）施工图：3、估算总投资：_元，（大写）_元整。风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计
25、费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。4、估算设计费：_元，（大写）_元整。第四条 设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_区总平面布置；2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；3、发包人技术经济效益分析与预测。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注第六条 设计人
26、向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元，分两期支付，具体如下：1、本合同签署后_个工作日内支付_元；2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条 支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同
27、意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。2、设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元；之后
28、，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任1、发包人责任（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或
29、所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时
30、间顺延。（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额_%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
31、（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。2、设计人责任（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为_年；第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2_年；第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为_年；第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构
32、设计使用年限为_年。对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。（2）设计合理使用年限为_年。（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如
33、果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失
34、的_%。（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在_年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。风险提示：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数
35、据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 纠纷解决方式1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人
36、应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；2、调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关
37、设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7、本合同双方签字盖X即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：
38、（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：设计人：（签字盖X）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：建设行政主管部门备案：（盖X）备案号：备案日期：_年_月_日鉴证意见：经办人：鉴证日期：_年_月_日工程设计合同5委托方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签定本合同。一.设计工程概况1设计工程名称：2设计工程地点：3设计工程面积：4设计工程范围： 室内装修设计(不含结构设计)二.设计时间1 设计限期：设计限期为 天，从乙方收到甲方支付的
39、定金后开始计算，到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2 设计交图步骤及时间：(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，签定本合同，同时支付首期设计费定金,总设计费的30%。乙方收到定金后 天内，向甲方提交装修设计方案图构思(包括平面功能定位图，及一些设计概念图思想)(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付第二期设计费用，总设计费的30%。乙方收到设计费后 天内，向甲方提交较详细装修设计方案：“四维空间动态浏览、体验”(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论，修改确认)(3)甲方确认四