《2022有关工程居间合同模板合集5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022有关工程居间合同模板合集5篇.docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022有关工程居间合同模板合集5篇工程居间合同 篇1甲方(委托人): 乙方(居间人):联系地址:联系地址:法定代表人身份证:身份证:联系电话:联系电话:甲乙双方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,然后依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行
2、合同谈判。2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,然后协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币 万元,大写: 万元)
3、。2、居间报酬结算方式:居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。3、如果甲方以相关企业或在南
4、宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至 年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,然后双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。合同签订地:乙方
5、指定账户户名:乙方指定账户账号及开户行:甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:年月日工程居间合同 篇2委托方: 居间方:身份证号: 身份证号:居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项,经协商一致,签订本合同。1、合同标的物居间方向委托方提供珠江新城装修工程,合同标的物具体情况2、居间方义务A、 居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况,并及时沟通情况;B、 居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;C、 居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图;D、 居间方应协调有关矛盾,促成委托方与该装修工程项目方成功签约。3、委
6、托方义务A、 委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同,委托方即应承担向居间方支付服务费义务。B、 委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题,委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。4、居间服务费A、 居间服务费(即是中介服务费)的标准;B、 委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额(不论何种形式)的 6% ,此居间费包括所有居间人的费用在内。C、 居间服务费支付方法:委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时,委托方支付居间服务费30%,委托方收到工程费达到50%以上时,付居间服务费30%,委托方收到工程费达到70%,付居间服务费40%(
7、即付清)。5、诚信原则(1)、委托方在本合同委托期内,没有征得居间的书面同意,委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。(2)、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。(3)、委托期内委托方未能与该项目达成协议时,委托方将不支付居间服务费。(4)、委托方在签订装修工程,在施工期间或之后,该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意,任何方不得擅自修改本合同。违约责任按中华人民共和国合同法有关条款执行。本协议一式二
8、份,双方各执一份。委托方: 居间方:代表人: 代表人:联系地址: 联系地址:年 月 日 年 月 日签订地点: 签订地点:工程居间合同 篇3甲方(委托人):联系地址:_联系电话:_乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_ 证件号码:乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_ 证件号码:乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_ 证件号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_省_市(县) 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重
9、要信息,并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居
10、间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即 万元2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付 %即 万元;3、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3% )居间人 居间费用的 %;居间人 居间费用的 %;居间人 居间费用的 %.
11、五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):_ 乙方(
12、签字):_(居间人共同签字)法定代表人或委托代理人:_ 法定代表人或委托代理人:_合同签订地:_合同签订日:_年_月_日工程居间合同 篇4建设工程居间服务合同甲方(委托人):法定代表人:身份证号码:联系地址:手机:乙方(居间人):身份证号码: 联系地址: 手机:甲乙双方为了发挥各自的优势,根据中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托,负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包
13、施工合同,取得施工权。1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。二、乙方义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实
14、质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类
15、资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的;3.3.2因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的.;3.3.4其它非不可抗力原因导致
16、的工程停工、中止。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:4.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元(税后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过2%),最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第3.3条之情形的,不予调整)。
17、4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后,甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开具任何发票)。其中:甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方;每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行;每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。五、特别约定5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠
18、的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。5.2在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。5.3甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公
19、司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双
20、方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他
21、事项9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3授权委托书(如需)。(本合同共5页,以下无内容)甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人(签字):居间人或委托代理人(签字
22、):合同签订地:合同签订日期:工程居间合同 篇5甲方(委托人): 乙方(居间人):联系地址:联系地址:联系电话:联系电话:甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。二:乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得
23、居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币(税后)。2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:第一次:以双方认可的单位签订合同
24、甲方付给乙方250万元人民币。第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。五、居间费用的承担1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。六、保密事项1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。合同签订地:甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:年月日 年月日