《2022关于承揽加工合同范文汇总六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于承揽加工合同范文汇总六篇.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022关于承揽加工合同范文汇总六篇承揽加工合同 篇1承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_加工费：_单位总价：_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_型号：_
2、规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_单价：_总价：_图纸、技：_术资料及：_交付时间：_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_交付时间：_交付地点：_交付数量：_包装要求：_检验方法：_运输方法：_运费承担：第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当
3、按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定
4、的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权
5、签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响
6、的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于
7、自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引
8、起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权
9、代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_承揽加工合同 篇2定做方：地址：电话：法定代表人：承揽方：地址：电话：_法定代表人：定做方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同组成及内容1.1 本合同规范由定做方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定做方之一切相关法律行为。1.2 原物料、包材、加工制成品之
10、具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。二、加工成品2.1 定做方和承揽方一致同意，只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品，可批量生产之外的产品，双方另行协商。三、加工成品质量要求3.1 按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定做方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。3.2 承揽方需为每单件产品提供产品
11、合格证。如果国家或者行业标准有另行规定，以相应的标准为准，承揽方应提供完整的成品以及相关的资料文件。四、订单确认4.1 定做方以订货单形式将订货信息传真或者快递给承揽方。4.2 承揽方收到定做方订单在_工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_天内交货。大宗订单，指单品订购数量_套以上，特殊产品，指非承揽方正常产品（正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下）及新产品，双方另行协商交货期。4.3 定做方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定做方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。4.4 定做方传真给承揽方订单经确认后，与本合同具有同等的法律效力。五、订单付款方式、交
12、货时间、包装要求5.1 定做方所委托承揽方加工的产品订单经双方确认日起_天内，定做方首付该订单总额的_%给承揽方作为预付款，余下_%在定做方验收货物后_天内付清给承揽方。5.2 产品包装要求：采用承揽方的中性包装，并加印定做方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等，具体的包装，以具体的订单要求为准。六、原材料的提供办法及规格、数量、质量6.1 （用定做方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物
13、品不得偷换零部件。6.2 （用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定做方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时，定做方有权要求重作、修理、减少价款或退货。七、技术资料、图纸提供办法7.1 承揽方在依照定做方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定做方；定做方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定做方，因此造成的损失，由定做方赔偿。7.2 定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。7.4 由承揽方提供图纸和技术资料进行生产，图纸和技术资料发生变更的，承
14、揽方应及时通知定做方，定做方认可后方可按照订单生产。八、价款按照具体的订货单进行价款结算。九、验收标准和方法9.1 按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。9.2 承揽方需提供每款新产品的检测报告，以及国家和行业强制要求的报告。9.3 每批产品，定做方按照双方认定的样品作为检验标准进行验收，如不符合样品的产品，定做方通知承揽方，承揽方应在双方约定时间内退换符合样品标准的产品。9.4 定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题
15、，除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。9.5 当事人双方对委托的定做物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。十、交货的时间和地点10.1 交（提）定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。10.2 交（提）定做物日期计算：承揽方自备运输工具送交定做物的以定做方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准；自提定做物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定做物通知中，必须留给定做方以必要的途中时间；双方另有约定的，按
16、约定的方法计算。十一、包装、运输及费用11.1 发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。11.2 发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。11.3 承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费，由承揽方负担。十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关（若有）加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报，但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符（包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等），导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失，由承揽方全数承担。十三、保密
17、条款13.1 承揽方不得将定做方或印有定做方商标或标识的产品置于承揽方工厂展示给除定做方以外的任何第三方。13.2 承揽方未经定做方书面同意，不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。13.3 未经定做方事先书面同意，承揽方不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。13.4 定做方不得将承揽方所报产品价格泄漏给任何第三方。13.5 承揽方同意对所有定做方口头或书面的披露或提交给承揽方的保密信息严格保密，所有的（包括但不限于）数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品、价格和其他信息。即使定做
18、方对承揽方有责任，仍然不可以使任何第三方直接或间接地轻易地得到上述信息。13.6 承揽方同意根据国家规定的技术采用技术措施保护存在计算机中的数据，以避免任何第三方从外部轻易地得到上述数据。13.7 双方同意定做方提供的包括工业秘密和技术秘密的文件均在上述义务的范围内。13.8 承揽方同意在定做方要求返还上述的样品和文件时，承揽方立即返还。即使定做方在这期间与承揽方有关系，但承揽方也无权保留。当根据承揽方的文件浇铸、再制造、抽选等样品或其复制品时承揽方同意将上述物品与原始文件一起返还给定做方。13.9 上述所有的（包括但不限于）数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品和其他信息，承揽
19、方未经定做方同意不得自己使用或者给第三方使用，或者再为第三方加工产品时使用。13.10 应非常小心地对待专门为生产所发送的样品，同时不能够让任何第三方轻易地得到。只有当执行定单所需时才能使用照片、扫描或者其他光学记录等。无论如何，将上述物品转给任何第三方都是被禁止的。执行完订单后，上述样品应无需要求立即返还给定做方。13.11 承揽方和其合法继承者，如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时，不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。13.12 在生产订单的过程中定做方和承揽方共同研发的结果和其技术秘密应为定做方的无限制的财产，未经允许，承揽方不得使用。13.13 定做方同
20、意另外用书面声明来约束与订单生产有关的所有和其任何员工遵守上述的合同条款。13.14 定做方可以在任何时间检查承揽方的保密措施。十四、违约责任14.1 未按合同规定的质量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定做方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。14.2 交付定做物或完成工作的数量少于合同规定，定做方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定做方不再需要的，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。14.3 未按合同规包装定做物，需返修或重新包装的
21、，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定做方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定做方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。14.4 逾期交付定做物（包括返修、更换、补交等），应当向定做方偿付违约金_元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定做方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。14.5 未经定做方同意，提前交付定做物，定做方有权拒收。14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定做物
22、或不能完成工作部分价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_%（20%60%）的违约金。14.7 异地交付的定做物不符合合同规定，暂由定做方代保管时，应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。14.8 实行代运或送货的定做物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定做物的责任。14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定做方因此造成的损失。14.10 未按合同规定的办法和期限对定做方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定做方调换、补齐的，由
23、承揽方对工作质量、数量承担责任。14.11 擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有权拒收，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理，应当按定做方要求办理，并承担逾期交付的责任。14.12 承揽方违反上述保密义务的，应当赔偿定做方的所有损失，并加付合同标的额的20%的违约金。十五、不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使本合同不能履行时，可免予承担违约责任。十六、合同解除16.1 本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合
24、同的手续。16.2 如承揽方在规定交货期迟延的_日内仍然无法交付货物，定做方有权解除合同，承揽方所收定做方款项应如数退还，如_日内不能退还，承揽方还应在确定还款之日起每日_向定做方加付迟延付款违约金。十七、纠纷的处理对本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，按照中华人民共和国民事诉讼法有关规定，提交_方所在地的人民法院解决。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定做方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公
25、证机关）各留存一份。定做方：公章：法定代表人：开户银行:帐号：法定地址：电话：_年_月_日承揽方：公章：法定代表人：开户银行：帐号：法定地址：电话：_年_月_日承揽加工合同 篇3认立合同双方：承揽方：定作方：定作方委托承揽方加工长春吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量第二条 加工成品质量要求：第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量：用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求
26、的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。1.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。第五条 总价款为 合同签订后，订作商付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收
27、合格后支付给承揽方 元（即总价款的 %），预留 元作为质保金一年后付清。 （价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。第六条 验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。第七条 交货的时间和
28、地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）第八条 包装要求及费用负担第九条 运输办法及费用负担第十条 结算方式及期限第十一条 其它（如： .根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方
29、不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）第十二条 承揽方的违约责任一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方
30、不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的（3050的幅度）或酬金总额的（3050幅度）违约
31、金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。第十三条定作方的违约责任一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当
32、赔偿承揽方因此造成的损失。三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。五
33、、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。第十四条xxx在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，
34、当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自年月日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式份，交（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。定作方： （盖章） 承揽方： （盖章）代表人： （盖章） 代表人： （盖章）地址： 地址：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：年 月 日订承揽加工合同（二）现有_单位将_（地点或加工件全称）交予_加工。经
35、双方友好协商，本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款，望双方遵守。甲方：_乙方：_一、工程项目1、工程名称_2、工程地点_3、工程范围_4、工程期限自至完工，共计天。（不可抗拒原因顺延）二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底，甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。（所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件，同样具备合同法律效应）三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。四
36、、加工产品交付地点_。五、加工产品（工程）总价人民币_元整，大写（_元整）。（此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。）六、付款方式_1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _。2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时，乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _。3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价_。4、加工件安装或交付时支付乙方总价_。5、验收合格后一次性支付加工件总额。七、产品质量保修期1、玻璃_2、钢材_3、铝材_4、油漆_5、喷塑_八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方安全管理人员及监理人员的管理，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反操作规程而发
37、生伤亡事故其损失由乙方负责。九、验收：甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收，七日内不组织验收，乙方可视工程全部合格，同时甲方履行合同后续责任，甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。十、违约责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同。如单方面解除合同，应向对方赔偿对方损失。乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5，提前按照同等奖励。十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。十二、本合同共页，附件共页，一式_份，双方各持份本合同双方签字之日起生效，至工程结束、工程款付清
38、后自行失效。（本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力）。甲方：（章） 乙方：（章）电话： 电话：电子邮箱： 电子邮箱：开户行： 开户行：_年_月_日承揽加工合同 篇4甲方（定作方）：乙方（承揽方）：经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关_等小商品事宜约定如下：一、采购产品情况：1、品名_，规格_，数量_，单价_；2、品名_，规格_，数量_，单价_；3、品名_，规格_，数量_，单价_；总金额（含税价）：人民币_元整（小写_）。二、样品约定时间：自本合同生效之日其_个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最
39、终交货的标准。三、交货时间、地点及运费：合同生效且_%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。四、质量要求及技术标准：按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：按国家兴行业标准。五、验收标准、方法及期限：以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。六、包装要求及费用负担：乙方按其企业或行业
40、标准提供包装，费用由乙方承担。七、结算方式和期限：合同生效且受到乙方发票后_日内甲方支付总价款_%作为预付款，计人民币_，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：收款人：开户行：账号：最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_日内，甲方一次性支付其余货款。八、违约责任：1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_%作为违约金。2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。3、若乙方提交的样品和甲方定作的_小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。九、合同争议的解决方式：本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向_人民法院起诉。十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。甲方：地址：电话：代理人：_年_月_日乙方：地址：电话：代理人：_