《2022委托建设合同例文5.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022委托建设合同例文5.docx(63页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022委托建设合同托付建设合同锦集十篇 随着广阔人民群众法律意识的普遍提高,人们运用到合同的场合不断增多,它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我整理的托付建设合同10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 托付建设合同 篇1工程项目名称:WTO探讨中心楼和外籍老师款待所托付人:上海XXXXX学院管理人:上海XXXXX询问有限公司签定地点:上海市签订日期:年月日建设工程托付项目管理服务合同托付人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理询问有限公司经双方协商一样,签订本合同。一、 托付人托付管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:WTO探讨中心楼和外籍老
2、师款待所工程地点:古北路620号工程规模: 建筑面积8,000平方米二、 项目管理服务内容:1、 前期管理: 办理建设工程规划许可证; 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证; 协作学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并供应相关服务; 帮助学校进行设计工作的协调,供应优化建议,使其成果符合学校要求; 帮助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和实力考察; 项目的其他前期管理工作;2、 全过程项目协调 编制项目管理的工作内容和限制方法; 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作; 负责协调投资监理工程监理之间
3、的工作; 其他项目管理工作。3、 合同管理 负责施工监理及询问等合同的起草修订和初步审查; 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核; 负责全部合同履行合同相关义务和权利的行使; 负责合同纠纷的处理; 负责与本项目有关的合同管理工作。4、后期管理: 负责组织工程竣工验收 负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料刚好审核; 负责各配套专业部门、职能部门 和物业运用部门验收手续的办理; 负责本工程项目的竣工决算事宜并协作做好项目审计工作; 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交; 负责工程项目运用说明书的编制; 负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交; 其
4、他有关的后期管理工作。三、 下列文件均为本合同的组成部分:1、项目管理建议书(投标书);2、本合同标准条件;3、本合同专用条件;4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、 管理人向托付人承诺,根据本合同的规定,担当本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经托付人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。五、 托付人向管理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付酬劳。六、 项目管理费用1、 计算依据 依据财政部基础建设财务管理若干规定和上海市财政局上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定等有关规定; 借鉴浦东新区财政局的浦财城(20xx)11号文浦东
5、新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定,计算本项目的管理费。2、 建安投资额及管理费费率3、 支付方式 合同签订后七天内预付管理费20%; 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算; 支付时间:按月支付; 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬劳和额外工作酬劳:(酬劳=附加工作日数200元/人日)。七、 履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,由工程所在地人民法院管辖。本合同自年 月 日起先实施,至年 月 日完成。本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。托付人:(签章) 托付人:(签章)居处: 居处:法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
6、开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮编: 邮编:电话: 电话:本合同签订于年 月 日托付建设合同 篇2托付人(全称):代理人(全称):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及有关法律、法规和规章的规定,就托付人托付代理人代理招标事宜,经双方共同协商,于_年_月_日达成如下协议:一、托付人托付代理人为以下工程项目供应招标代理服务1、项目名称:2、建设地点:3、工程规模:4、招标范围:5、招标方式:二、托付范围1、供应招标前期询问,拟定工程建设项目招标方案;2、办理招标申请;3、起草招标公告;4、组织或帮助招标人开标、评标;5、编制招投标状况报告;6、办理招标投标全过程的备案手续(含
7、向建设行政主管部门提交招标投标状况书面报告);7、帮助招标人与中标人签订合同。三、托付人的权利、义务和责任1、托付人的权利(1)对托付项目的招标程序有知情权;(2)对拟发出的招标文件有批阅权;(3)要求代理人供应一套全部招标档案,其中在代理过程中形成的资料应为原始资料;(4)收回在实施托付业务过程中借给代理人的全部资料;(5)有权要求代理人更换不按法律、法规及规章和本合同的规定履行其职责的代理从业人员。2、托付人的义务和责任(1)遵守招标活动有关法律、法规和规章;(2)向代理人供应实施托付业务的全部真实、牢靠的有关资料;(3)参加托付业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作;(4)完成本合同其
8、次条中未托付代理人完成的工作;(5)按合同支付招标代理费;(6)接受招标投标监督部门依法实施的监督指导。四、代理人的权利、义务和责任1、代理人的权利(1)有权要求招标人对代理工作供应必要的帮助;(2)在有关法律、法规和规章规定的范围内,依据本合同代理内容,开展代理服务工作;(3)按合同收取招标代理费。2、代理人的义务和责任(1)遵守招标活动有关法律、法规和规章,保证代理及招标全过程的真实、合法、规范、有效;(2)招标投标活动中形成的有关文件,应在发出前告知托付人;(3)完成本合同其次条约定的招标代理工作;(4)遵守职业道德规范,对代理事项保守隐私;(5)接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导
9、;(6)向托付人供应一套由代理人经办的全部招标工作资料,由托付人存档(其中在代理过程中形成的资料应为原始资料);(7)不得将本合同代理服务工作转让第三方;(8)在实施托付业务过程中借用托付人的资料应全部归还托付人;(9)依法应担当的其他义务。五、招标代理酬劳及支付方式1、本次招标费_整(_元),包括以下内容:(1)招标代理人员的工资及福利;(2)专家评标费;(3)代理本项目的差旅费、汽车费用、开标室租赁费;标书制作费;(4)代理本项目应支付放入税金;(5)代理本项目所需的一切其他办公费用;(6)代理本项目所需的其他相关费用。2、招标代理费支付主体托付人与代理人共同约定:招标代理费由中标人支付,
10、并在招标文件中确定。3、招标代理费支付方法在中标通知书发出时由中标人干脆支付给代理人。六、公告费、专家评审费的约定公告费、专家评审费由代理人支付并担当,托付人不担当公告费、专家评审费。七、约定事项的说明、变更及违约责任1、招标文件的说明由招标代理机构负责说明;2、对与招标过程中有投诉或异议的,将按建设行政主管部门的规定办理。3、由于不行抗力的因素,导致代理人不能完成托付业务,在不行抗力因素解除后须要变更约定事项的,须经双方协商并达成一样看法后方可变更。4、任何一方违反本协议约定,违约方支付守约方违约金_整(_元),代理方假如违约,除支付违约金外,还应将收取的代理费全额返还托付方;托付方假如违约
11、,除支付违约金外,还应支付已开展项目的全额代理费给代理人。5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为,经招标投标监督管理部门认定,托付人有权解除本协议,由代理人自行担当相应的法律责任和违约责任。八、其它1、本协议未尽事宜,由甲、乙双方共同协商解决;2、本协议签订后,由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案;3、本协议甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后,即行生效,全部招标代理工作完成,且施工中标通知书发出并结清款项后自动失效;4、本协议一式_份,托付人_份,代理人_份,监督人_份。托付人:法定代表人:联系人:电话:地址:合同签订时间:_年_月_日代理人:法定代表人:联系人:电话:地址
12、:合同签订时间:_年_月_日托付建设合同 篇3建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。3.监理合同文件的说明依次为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人
13、的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指:(1)托付人托付监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务,其善后工作及复原监理业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间,应为托付人供应与其水平相适应的询问看法,公正维护
14、各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不担当责任。托付建设合同 篇4聘请方: (以下简称甲方) 身份证号:住 址:应聘方: (以下简称乙方)地 址:甲乙双方在友好协商的基础上,就甲方托付乙方代为管理甲方项目建设事宜,订立本合同。一、乙方接受聘请,指定 为甲方供应代管服务。二、乙方及其所委派的管理人员依据甲方的托付的实际状况,实施
15、下列管理工作:(一)项目的功能策划及论证甲方托付乙方协作进行项目的功能策划与论证,在甲方进行的工作的基础上,从项目整体规划分期开发的原则动身,并打算有关资料申领项目的规划看法书,必要时,申请调整项目的限制性详规条件,并办理所需手续。(二)项目建筑设计方案的招标(征集)甲方托付乙方以经甲方批准的功能需求报告为依据,进行项目整体工程设计方案的招标或征集,侧重于一期开发项目工程设计方案的需求帮助甲方选定其中优秀的方案,并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批,进而帮助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。(三)帮助办理项目建设的政府手续甲方托付乙方于该项目建设前期及工程建
16、设期间,在各项工作现状的基础上,协作甲方接着进行政府规定的立项、规划、土地、建设和其它政府主管部门的各项手续,组织协调有关工作。上述手续于工作包括但不限于项目建议书与可行性探讨报告的编制与报批,办理建设用地规划许可证、国有土地运用证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、组织建设用地的评估并协调签订国有土地运用合同;组织消防、人防、园林、交通及节水的报批;办理市政各口(包括雨污水、供水、供电、自然气、电信、道路、绿化、环卫环保)方案的询问与审批,办理市政工程规划许可证、施工许可证及验收接用手续。(四)对监理方的管理甲方托付乙方担当该工程的施工监理工作,监理取费安工程总造价 的计取。为办理有关
17、政府备案手续,甲方与乙方将在该项目领取建设工程规划许可证后的15日内另行签订监理托付合同,作为本合同的从合同,构成主从合同关系。(五)对设计方的管理乙方在该项目中代表甲方负责对设计方的管理工作。甲方要求乙方编制各类设计承包合同和设计任务书,制定设计总承包与设计分包的框架,在公正议标的前提下,举荐建安工程的设计人,监督并管理设计单位在项目建设期间履行其合同义务。乙方应对设计方重大的设计方案通过经济技术论证进行审定。乙方对甲方与设计方之间的合同,在符合甲方利益和要求的基础上,经甲方书面认可后,具有调整处置权,有权向设计方就有关技术和设计问题提出任务变更和新的工作要求。甲方还应负责建设工程设计与市政
18、工程设计之间的协调。(六)对施工方的管理甲方托付乙方进行该项目安装工程的管理工作。甲方要求乙方代表甲方制定该项目的招标文件,经甲方批准,代表甲方组织招标和评标工作,提出书面评标报告,客观公正地举荐施工总承包单位和专业分包单位。甲方要求乙方代表甲方负责各项施工合同的制定和执行,在该目建设和保修期间并管理施工单位履行其合同义务。乙方具有对项目施工进度总限制安排、施工组织设计和技术方案的审定权,有权批准发布关于局部工程的开工令、停工令、复工令以及工程款支付的审定权等,以上各项权利的运用,必需约定程序通知甲方。乙方在批准发布全部工程的开工令、停工令、复工令时,须事先报经甲方批准。(七)进度安排管理乙方
19、负责该项目施工进度安排的制定,包括编拟并适时调整项目建设进度总限制安排,并在此安排的基础上,建立两套安排系统,即约定业主与管理公司工作关系的月/周安排系统,及约定各参与建设单位工作行为的现场施工的三级安排系统。上述项目建设进度总限制安排应涵盖自项目立项直至竣工验收的全过程,包括在这一过程中所需进行的全部主要工作内容的原则性支配,不论这些工作是由管理公司自行完成,由其它单位在管理公司的协调下完成或由业主完成,总限制安排由管理公司编制,并报业主核准后生效,乙方应督促、帮助参与项目建设的各单位根据上述总限制安排的要求,编制各自的工作安排,使之相互协调,构成三级安排系统,并检查各类进度安排执行状况,监
20、督并通知有关单位实行措施赶上安排进度要求。(八)合同管理乙方应在对工程内容和设计文件进行深化分析和探讨的基础上,向甲方提出工程分项承包范围划分的建议,编拟项目合同网络图报送业主审批。合同网络图的制定应保证:设计与施工充分搭接;明确各承包商之间的工作范围;有利于各分包商之间进行协调;项目的全部权已包括在相应的承包合同中;发生法律纠纷的可能性最小。聘请方:应聘方:xxx年xx月xx日托付建设合同 篇5托付人(甲方):受托人(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关建设项目管理方法规定,经甲、乙双方友好协商,甲方托付乙方负责 的建设工程管理,现将有关事宜签订合同如下:一、工程概况
21、工程名称: 。工程地点: 。工程总占地面积:约 亩。工程总建设期: 个月(自开工之日起计算)。质量标准:合格。二、托付管理内容甲方托付乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项:1、在合同履行期间,按月、季向甲方报告工程进展状况;2、负责招标代理、造价询问、监理及建设过程的全过程管理;3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织安排的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核看法;5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标,并进行限制和检查;6、协调各承包人
22、(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度安排并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款安排建议;8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场平安;9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、帮助甲方办理工程决算审计。三、合同价款及支付方式1、乙方管理费依据财建20xx394号基本建设财务管理规定的规定计取。2、本合同签订之日起十五日内,甲方向乙方预支管理费 万元。3、剩余管理费依照工程进度,分批申请支付。4、工程竣工验收审计决算后一个月内,甲方按实际工程量付清剩余管理费。四、双方的权利与义务1、甲方托付乙方以甲方名义详
23、细负责工程建设管理工作,其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。2、甲方有权对托付事项的详细要求指示乙方。乙方应当根据甲方指示处理托付事务。因特别缘由乙方无法执行或须变更执行的,乙方应事先征得甲方书面同意。3、未经甲方书面同意,乙方不得将受托事项转托付给第三人。4、乙方在甲方托付的权限范围内,对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方供应本工程施工形象进度、投资、质量限制报告。5、在工程建设中发生建材价格波动、政策改变或其他不行预见因素,可能对工期、投资造成较大影响时,乙方应刚好书面报告给甲方。6、因不行抗力导致工程不能按时完工的,乙方应当书面报告甲方,
24、甲方应依据实际状况适当调整工期。7、乙方应严格执行档案管理规定,要有专人负责保管,工程完工后移交给甲方。8、因甲方决策缘由造成工程不能正常进行,拖延工期的,乙方有权向甲方提请顺延工期。9、如乙方不按合同履行义务,严峻影响本合同执行,甲方有权终止合同。10、乙方做好该建设项目投资限制,科学的项目管理,提高投资效益,编制工程月进度安排并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;11、乙方应严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设,不得突破总投资。根据批准的进度组织实施,保证项目按合同规定的期限建成,并确保工程质量。12、乙方应根据甲方要求组织各单项工程的质量验收,负责按竣工验收制度
25、申报项目竣工验收、移交等工作,将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。13、乙方应做好建设项目三控(三控指限制投资、质量、工期)工作,确保建设工期、质量、平安目标实现。14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动。五、违约责任及嘉奖1、因乙方管理缘由未能按期完工,应对乙方进行惩罚,按以下方式计算惩罚金:罚金=管理费用总额合同期(日)延长工期(日),最高罚金为50万元。2、因甲方缘由导致工期延长,甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费:延长期管理费=管理费总额合同
26、期(日)延长工期(日),延长期管理费最高为50万元。3、提前完工嘉奖(保证质量前提下):嘉奖金额=管理费总额合同期(日)提前工期(日)24、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时,可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复,甲方可予以经济惩罚(1万-5万元)作为乙方的违约金,乃至解除合同并追究相应责任,若甲方发出通知7日内没有收到答复,可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当违约责任并赔偿甲方因此遭遇的全部损失。六、本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应刚好协商解决。协商不成时,可起诉至人民法院。七、本合同
27、未尽事宜,双方另行约定。八、本合同壹式陆份,正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,双方各执贰份,正、副本具有同等法律效力,遇争议时以正本为准。甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方代表人: 乙方代表人:日期: 日期:托付建设合同 篇6合同编号:_甲方(托付人):_法定住址:_法定代表人:_职务:_托付代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_乙方(受托人):_法定住址:_法定代表人:_职务:_托付代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_依据国家学问产权及网络管理的有关规定,_(以下简称甲方)托付_
28、(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双方协商达成以下协议:第一条 合同内容和要求1、网站有_种语言版本:_;2、网站页数范围:_;3、网站建设方案:_。其次条 合同金额1、域名_个,_元/年2、主机空间_mweb空间,_mlog空间,_memail空间,_m数据库空间,_个email,_m带宽,_元/年3、网页_页,模版生成/数据库管理,_元4、_系统_个,_元5、_系统_个,_元6、计数器_个,_元7、其它_8、费用合计_元第三条 付款方式本合同涉及总金额为人民币_元,合同签订后,甲方支付合同金额的_%,即_元作为定金,验收之后一次性支付合同余款即_元。
29、第四条 开发周期1、甲方在_年_月_日之前,将资料交给乙方,将定金汇至乙方帐户。2、乙方在_年_月_日之前,完成网站的建设。3、甲方在_年_月_日之前,对网站进行验收。4、甲方在_年_月_日之前,将余款汇至乙方帐户。第五条 资料供应1、甲方负责供应制作所需的一切资料(包括文字,图片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方起先制作网页时,甲方应备齐全部内容资料,并保证材料完整,图片清楚。2、甲方应保证所供应的资料不侵扰任何第三方的学问产权。乙方对甲方供应的文字及图片资料中所涉及的包括学问产权在内的一切法律问题不担当任何法律责任。3、双方合作期间,乙方对甲方供应的文字及图片资料未经甲方许可不得
30、以任何方式泄露给第三方。4、甲方应保证其托付制作的网站的合法性,对于涉及盗版、违法、政治、色情及其干脆间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。第六条 帮助义务1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙便利利条件,并主动协作。2、甲方应供应专人与乙方联络。3、在制作过程中,对甲方接连提出的修改要求,乙方应尽力帮助实现,并经甲方认可。第七条 验收1、甲方应在收到乙方书面完工通知的_日内对整个方案进行验证,并通知乙方进行修改,否则,视为全部设计验收合格。2、验收标准(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。(2)主页无文字拼法及图片(以甲方供应的材料为准)错误。(3)网络程序正常运行。(4)乙方
31、有权要求甲方作出局部的调整和修改,对于无理的要求和过激的言论损害到人格甲方有权终止合作。(5)网页修改完成后经甲方审验合格后,由乙方负责上传至甲方的网络服务器,并保证网站的正常运行和访问。(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。第八条 售后服务1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内),在不改版的前提下修改不超过20%;一年以后如需服务,每年收取网站总额25%维护费。2、制作完成后,乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新,培训时间为一天。第九条 托付人的运用1、网站建成后,可以自行管理虚拟主机,可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息,可以自行规定信息的内容和
32、文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)2、甲方将在著作权法的范围内运用本合同标的及相关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的运用权。第十条 学问产权1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将托付设计的全部费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清全部托付设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自运用或者修改运用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。第十一条 违约责任1、由于甲方未刚好供应资料而导
33、致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的,由甲方担当责任并每逾_天按总金额的_%作为违约金。3、由于乙方缘由未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方提出索赔,按总金额的_%作为违约金。4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应刚好通知对方。若对方接着不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。5、因甲方供应非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的,其全部责任由甲方担当,因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的,其全部责
34、任由乙方担当。第十二条 合同的解除双方应本着诚恳信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采纳欺诈,胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发觉或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应刚好通知对方。若对方接着不履行,履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十三条 声明及保证甲方:1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影
35、响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十四条 保密甲乙双方保证对在
36、探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第十五条 通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日
37、内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。第十六条 合同的变更本合同履行期间,发生特别状况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应刚好书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。第十七条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。第十八条 争议的处理1、本合同受
38、中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十九条 不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方,并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务
39、导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时,双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后,双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力,则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。4、本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理限制的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部
40、分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事务如斗争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。其次十条 合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力,除非说明与法律或本合同相抵触。其次十一条 补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。其次十二条 合同的效力
41、1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份,甲方、乙方各_份,具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_托付代理人(签字):_ 托付代理人(签字):_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日托付建设合同 篇7托付人 上海对外贸易学院 与项目管理人 上海建科建设监理询问有限公司 经双方协商一样,签订本合同。一、 托付人托付管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:WTO探讨中心楼和外籍老师款待所工程地点:古北路620号工程规模: 建筑面积8,000平方米二、 项目管理服务内容:1、 前期管理: 办理建设工程规划许可证; 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证; 协作学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并供应相关服务; 帮助学校进行设计工作的协调,供应优化建议,使其成果符合学校要求; 帮助学校