《2022委托施工合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022委托施工合同范例.docx（71页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022委托施工合同托付施工合同随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的托付施工合同，希望能够帮助到大家。托付施工合同1发包人(以下简称甲方)： 设计人(以下简称乙方)：发包人托付设计人担当 项目建筑工程施工图设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。1.3、建筑工程批准文件。1.4、政府部门规定的相关标准。
2、其次条 本合同项目的概况：2.1、项目名称：2.2、建设单位：福建海峡国际商贸城实业有限公司2.3、建设地址：2.4、总投资：2.5、资金来源：自筹2.6、建设工期：约 日历天第三条 本合同项目设计范围及内容：3.1本项目的方案设计甲方已另行托付，乙方负责担当本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，依据当地建设主管部门对不同建筑类型的详细要求及甲方要求完成本项工作内容。3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批协作及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出
3、合理化看法和建议的义务，并提前参加和把控，保证削减对接工作的冲突和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时绽开。3.3设计服务详细内容均包括但不限于以下内容：3.3.1表一：3.3.2设计内容：3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(协作泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。3.3.2.2.如本工程申报国家相关
4、示范评优工程，乙方应协作完成本合同托付设计范围内相应设计内容的申报技术工作。3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同托付设计范围内，由甲方另行托付。但乙方应在收到上述由甲方另行托付设计的设计文件后三日内提出看法，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计须要乙方协作出图时，乙方应刚好协作出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同托付设计范围内，由甲方另行托付。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各管线与
5、市政管线的关系。3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同托付设计范围内，由甲方另行托付。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸，并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认，如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸须要乙方协作出图时，乙方应出相应的图纸。3.3.2.8.乙方应供应外立面装饰做法施工图，如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。3.3.2.9.相关工作，包括但不限于下列内容：产权预料面积核对：外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算：露
6、台、闷顶、可自行改造面积等;依据甲方要求，负责到模型制作公司对模型的形体、色调调整和确认。帮助方案设计单位确认外装材料。上述相关工作的完成时限由乙方依据甲方进度要求协作完成，人员支配在制定安排时一并考虑。第四条，设计取费标准及协作要求、奖罚措施等。4.1、设计费标准：本工程采纳单价包干，即按每平方米设计单价： 元/m2(详细详见表一)4.2、设计费总额：总设计费=建筑面积每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)4.3、设计费说明详见表二及说明表二：说明：a) 付款时乙方应供应正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲
7、方，经甲方审核后无误后再支付相应的款项，第三次付款前，乙方应供应结算总价全额发票，否则甲方有权顺延付款。b) 第三次付款根据施工图核定的建筑面积进行结算，并留足第四次付款额。c) 本合同履行后，定金抵作设计费(在其次次付款时予以折抵)。4.4、供应设计文件的要求，详表三。在工程建设过程中，如甲方须要加晒图纸的，一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张，2#图纸2元/张的标准另行计费供应图纸。4.5、异地协作要求：乙方应自行担当施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地协作费(含差旅费)等;若甲方须要，乙方应派设计代表常驻工地现场，由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能刚
8、好根据甲方约定时间到场，每延迟一天罚款5000元。4.6、限额设计：甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等)，双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件)，乙方必需按确定的各项指标进行设计，超过上述指标量的，则视为乙方设计不当，乙方应无偿优化直至甲方满足(工期不予顺延)并担当甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 表三：第六条 乙方应向甲方交付成果约定：第七条 本项目设计组组成人员：(详见下表)说明：以上设计负责人未经甲方同意不得更换，如乙方确需调整设计人员，应报甲方批准同意，且更换后之设计人员
9、的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的，则甲方有权拒付设计费。 表六：双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任：8.1.1合同履行期间，乙方供应的随意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审，甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后，终止本合同的履行。8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。8.1.2、甲方变更托付设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新
10、明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时，乙方应尽力满意甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入，在双方协商的基础上，甲方同意向乙方支付适当的赶工费。8.1.4、甲方应爱护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让，甲方有权在本项目的商业销售行为中采纳设计人的名称及过往业绩作商业宣扬。8.1.5依据乙方设计人员的协作状况，甲方有权要求调整设计人员，乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。 8.2、 乙
11、方责任：8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责刚好修改或补充。8.2.3、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。8.2.4、乙方交付设计文件后，应参与有关部门设计审查会议及依据审查结论负责不超出原定安排任务书范围内的必要调整补充。8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接，并承接本项目建筑初步设计之后，即到施工图的全部设计工作，包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务
12、等。其中扩大初步设计是否要出件报审，依据当地建设主管部门对不同建筑类型的详细要求及甲方要求完成本项工作内容。8.2.6、乙方具有在修建性具体规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参加修规和方案设计的探讨、调整的义务，并给与甲方以技术支持。乙方应主动担当与方案设计公司的协作协调工作，杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多冲突和隐患的现象，从而保证整体设计工作的流畅和完整。8.2.7、在充分敬重方案设计思路以及完整性的基础上，乙方应根据国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，其设计资料深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定，若未达到该标准，则乙方应无偿进行修改
13、或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时，应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决，解决不了的最终以甲方确认为准，同时乙方应敬重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。8.2.8、乙方采纳的主要技术标准是：现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理运用年限50年。8.2.10、依据甲方须要，在施工期间乙方应派设计代表驻场，以确保本次设计任务的完成。同时，乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内，应依据详细服务内容支配有关设计人员到场，否则，由此产生的后果由乙方负全责。8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并无偿负责向甲方及施工单位
14、进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参与竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才起先起先施工(含中途停建、缓建等)，乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后起先施工，相关事宜双方另行协商。8.2.12、乙方应爱护甲方的学问产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。8.2.13、参加项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任9.1、在本合同履行期间，甲方变更或解除合同，需经双方协商一样。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的定金;已
15、起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用，则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。9.3、乙方对设
16、计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责实行补救措施外,应免收干脆损失部分的设计费。甲方可视损失严峻的依据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。9.4、由于乙方自身缘由，延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量)，每延误一天，应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时，则甲方有权单方提前解除合同，剩余款项甲方不再支付，并且有权要求乙方双倍返还定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他10.1、乙方不得
17、干脆向承接本项目的施工单位供应任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)10.2、施工图完成后，因甲方需求改变发生重大设计变更，如平面功能调整产生的各专业变更，乙方应全面协作，双方依据所发生的工作量另行协商设计费，乙方承诺按最实惠价格即收取成本费用。10.3、乙方为本合同项目所实行的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买，但乙方应赐予帮助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数，超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。10.4、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方须要乙方的设计人员协作加工定货时
18、，所需费用由甲方担当。10.5、甲方托付乙方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。10.6、甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.7、由于不行抗力因素致使合同无法履行时，对不行抗力事务造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不担当责任。受不行抗力事务影响的一方须实行适当措施以削减或消退不行抗力的影响，并尽快复原履行受不行抗力事务影响的义务。10.8、本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目
19、所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。10.11、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。10.12、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.13、本合同最终说明权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司全部。相关附件：1.施工图设计指导书(附件一);2.设计文件深度及设计失误的
20、分类(附件二)发包人名称：设计人名称：年月日：托付施工合同2托付方(甲方)：受托方(乙方)：一、托付(受托)任务及内容：乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方托付，依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一样，订立本协议。二、托付方式：按施工要求进行包工包料。三、甲方责任：1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工便利等有
21、关事项。3、为了保证工程质量及施工顺当进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、甲方派出的工地代表，应对甲方担当责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、乙方责任：1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、施工中必需跨越的凹凸压线路及危害工平安的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必需按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必需按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。5、若是乙方缘由造成误工及经济损失时其责任由乙方
22、担当。6、整个施工过程中的平安由乙方自己负责，甲方概不负责。五、其他事项：1、在施工途中如遇设计须要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方缘由造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不行抗拒的自然灾难，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不行抗拒的自然灾难所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收：1、乙方自签订本合同之日起，尽快支配施工与作业申报，起先施工，工程全部完成后交付运用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质
23、量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法：1、合计金额(大写)： (小写)：2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方供应结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。八、合同的生效和分数：1、本合同自双方签订之日起生效;2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解
24、决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日托付施工合同3发 包 方： (以下简称甲方)承 包 方： (以下简称乙方)甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程内容： 承包形式：(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)其次条 工程总价合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复
25、看法书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同起先生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。(具体内容见合同附件)2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或
26、市场价办理加减账;3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。2、 保证协作乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及帮助;5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电;3、 帮助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;4、 自柜体到厂日起履行保固条款;5、 开具本合
27、同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方供应经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复看法书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。2、 甲方若不能如期付款，则乙方根据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条 解 约1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金
28、额全数付给乙方;2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。第十条保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用;乙方供应终身有偿修理。第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。第十二条 本合同正
29、本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日托付施工合同4发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一样，甲方将_托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_天。2、施工期内
30、，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后_天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的_%，即人民币_整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于_天内向乙方支付工程合同价款的_%，
31、即人民币_整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。七、工程质量1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3、乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后_天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收
32、报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币_元。2、若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失
33、由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有
34、关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：乙方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：托付施工合同5发包方(甲方)：_承包方(已方)：_为提高泵站品位，创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样，甲方将_托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止
35、，共_个日历天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2.待完成总工程80%后，甲方于3天
36、内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1.乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3.乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交
37、竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币_元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成
38、工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，第3 / 7页保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲
39、方代表(盖章)_乙方代表(盖章)_合同签订日期：_签约地点：_托付施工合同6托付方（以下简称甲方）：联系方式：地址：受托方（以下简称乙方）：联系方式：地址：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：一、托付施工内容_。二、工程地点_。三、承包方式甲方以固定总价款_元整（￥：_元）托付给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工起先_个日历天；如遇不行抗为的因素工期赐予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、平
40、安等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发觉的问题乙方必需刚好整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创建良好的施工环境。但如遇不行抗力的自然灾难等缘由导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方托付，应按规定全面完成各项承包工作，并担当规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程全部平安事宜，如发生意外甲方不担当任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具
41、有同等法律效力。甲方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：乙方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：托付施工合同7发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：本着公允合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程托付给乙方施工。双方就详细事宜达成以下协议：一、工程概况：一、工程名称：二、工程地址：三、承包范围：居室面积：居室间数：四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式：一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。二、工程承包价款：A、工程承包价按双方协商的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总
42、计算。三、承包信誉保证及质保条款：A、依据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应惩罚。C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即;_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方担当。工程保修期间乙方接到甲方电话修理通知应在12小时内支配人员进行修理。不按时间修理或修理没有让客户满足，公司有权在其工程质保金中做出相应惩罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。四、工程质量及管理约定：A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。五、工程款支付方式：A、合同签定后，甲方依据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%，尾款待工程竣工