2022年精选劳务合同模板集锦六篇.docx

上传人:w**** 文档编号:12051054 上传时间:2022-04-23 格式:DOCX 页数:30 大小:33.75KB
返回 下载 相关 举报
2022年精选劳务合同模板集锦六篇.docx_第1页
第1页 / 共30页
2022年精选劳务合同模板集锦六篇.docx_第2页
第2页 / 共30页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年精选劳务合同模板集锦六篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年精选劳务合同模板集锦六篇.docx(30页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年精选劳务合同模板集锦六篇精选劳务合同模板集锦六篇随着人们法律观念的日益增加,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你驾驭了吗?下面是我收集整理的劳务合同6篇,希望能够帮助到大家。劳务合同 篇1甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)为了加强班组内部管理工作的力度,增加承包班组的责任心和重要性,确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和平安管理的要求。依据中华人民共和国劳动法和经济合同法的有关规定,按本工程的实际状况,经双方协商同意后,特鉴定此经济、平安、质量、进度的班组责任制协议。一、 工程名称:二、

2、质量、平安要求:三、 乙方承包的工作内容:现场绑扎、安装、安放水泥垫块,场内水平及垂直运输,现场清理,钢材到场的装卸等全部工作内容,落手清清理,每做一层清一层,混凝土浇筑的钢筋监护,素砼爱护层垫块制作。四、甲方责任1、确保在春节前七天和各班组结算清当年工程的工程款;2、按每人每月元的标准发放生活费。每月出勤低于28天不享受全部生活费。注 :(新进场的工人自备20天生活费。3 、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用 , 但对于特殊困难的可以适当进行考虑.。4 、乙方的生活费必需经过现场管理人员签字方可领取。五、乙方责任1 、平安第一 , 生命第一 ,乙方在施工过程中必需严格根据建筑施工,平安规

3、范进行施工进入施工现场人员必需签平安劳务协议,接受平安教化。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必需戴好平安帽并系好帽带 , 进入 2 米以上高空作业区必需系好平安带 , 做到不损害别人 , 也不被别人损害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人,甲方有权辞退 ,且全部人工一律按 50% 结算。如遇违章指挥、违章作业引发的平安事故则一切后果自负 , 并对当事入进行经济惩罚。2 、乙方全部管理人员及施工人员必需听从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方根据图纸规范施工 及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必需在规定时间内完成任务且质量达到优质结构

4、标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己担当。甲方按有关制度进行惩罚 , 罚款费用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的 70% 结算 , 款到年底结清。3 、乙方应按施工进度支配好材料,领用安排,并提前通知甲方,钢筋安装所需的零配件、用具必需到仓库领取,准时归还,到时没归还按原价两倍计算扣除。4 、乙方根据甲方施工进度安排进行支配,安排好足够的施工人员以满意施工进度要求,在施工期间,乙方不得因工人的任何理由延误工期。5 、乙方施工人员必需严格遵守甲方的各项规章制度 ,听从甲方现场管理人员的严格管理,不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹,打

5、架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃,不得损害公共财物,施工机具等。如发生上述违规行为,甲方有权另选分包单位,并做出惩罚。6 、乙方应派专入协作甲方进行工程施工 , 以便熟识驾驭工程结构尺寸,以免返工及误差,乙方无正值理由不得,单 方终止协议、停止施工或消极怠慢,由于乙方缘由而造成无法履行本协议 , 将担当此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按 -定价的 70% 结算。7 、质量是检验企业生存的唯一标准。质量就是生命 ,质量就是信誉 , 乙方必需根据甲方的质量交底进行施工 , 如 乙方在施工中连续 3 次出现质量事故的 , 甲方有权单方终止合同并且与乙方按 50% 的工程量结算。8

6、、文明施工:为确保现场文明施工的一步到位 , 在浇捣前必需做好落手清工作。9、乙方所做的部位是:柱: 墙: 顶、梁: 板:所做的部位为班组责任制,全部工程量按吨位结算,不存在点工。全部箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面运用,余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置,假如乙方清理不干净(或不清理)甲方将按每层4个人工扣除清理费用,结算时扣除。甲方将派人进行清理。六、听从管理,统一调度乙方必需听从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行10元/吨以内的嘉奖和惩罚。七、包定单价基本价 元,质量 元,进度 ,平安 ,落手清 元,总价 元,如某项达不到甲方要求则

7、在相应项目中扣除,工程结束退场时按70% 结算,余款年底一次性结清。八、原材料消耗对原场地材料必需进行合理运用,对新进场材料必需征得甲方管理人员的同意后方可运用,扎丝必需节约运用不得奢侈,对奢侈的扎丝将根据成本价的 3 倍赐予惩罚。九、在施工过程中 ,乙方必需担当本工程期内的证件费用。十、现场惩罚1、进入施工现场不戴平安帽 每人每次罚款 50 元,不扣帽带罚款20元/次。2、不听从现场管理人员指挥和调度或刚好整改、清理的每次罚款100200 元,状况严峻、看法恶劣的处以 500 元以下的罚款;3 、酗酒、打架闹事的每人每次罚款 5001000 元,并责 令当事人马上退场,人工按 50% 结算,

8、情节严峻的移交公安 机关处理。十一、在施工过程中,质量进度达不到甲方要求的,则必需在三天内对相应的劳动力和技术力气进行自行调整,如三天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同,工程量按70% 结算。十二、本协议正式签订后,乙方在施工中遇到困难,甲方负责帮助解决,但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场,以上事务如若发生,则工程量按 50% 结算并赶出现场。十三、本协议本着同等、自愿的原则,不存在任何欺诈行为,一旦签约,即发生法律效力。十四、未尽事宜待后协商拟定补充协议。十五、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效。甲方: 乙方:签订日期:劳务合同

9、篇2发包人 (以下简称甲方) 承包人 (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、公正和诚恳信用的原则,经双方共同协商一样,就劳务分包事项达成以下协议:第一条:工程名称及合同工期:(一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。(二)、合同工期:1、开工时间以开工报告日期为准。2其次条:工作内容:外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂平安网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。全部拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。第三条:材料:

10、平安网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。第四条:工程固定价格费用包干范围:1、按江西省二零零四年工程定额,建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、平安文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必需供应本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。3、含全部施工的建材风险价和现场平安文明

11、施工措施增加费。第五条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。第六条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。第七条:工程款支付:施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。第八条:工程款支付时乙方必需按甲方供应的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避开劳资纠纷。第九条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由

12、现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。第十条:工程质量:1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。2、乙方必需按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必需听从甲方现场管理。3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必需由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必需整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方担当。如乙方自身缘由造成的质量不合

13、格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行担当,并向甲方赔偿相关的损失。4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求担当相关责任外,再进行惩罚,每一质量缺陷惩罚200-10000元。 第十一条:平安施工:(一) 、平安施工与检查:1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事

14、故的责任和因此发生的费用,由承包人全部担当。2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故,由发包人担当相应责任及发生的费用。(二)、平安防护1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起先前应向工程师提出平安防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人担当。2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的平安防护措施,经工程师认可后实施,由发包人担当平安

15、防护措施费用。(三)、事故处理1、发生重大伤亡及其他平安事故,承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方担当发生的费用。2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第十二条:其它:1、含地下室所需用施工外架搭设、挂平安网(易燃)铺设竹跳板。2、乙方进场施工用的平安网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现运用变质材料。3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必需即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。5、

16、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理,按项目部指定地点堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。6、作业人员必需遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发觉一次按每人每次500元惩罚。7、本工程单价包括架子工工程中所须要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。第十三条: 合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。本合同未尽事宜双方友好协商解决。甲方(章) 乙方(章)代表人(签字)代表人(签字)合同订立时间:年 月 日劳务合同 篇3甲方(聘用

17、单位)名称:地址:法定代表人(托付代理人):乙方(被聘用者)姓名:身份证号码:经甲、乙双方同等协商,自愿签订本合同。一、聘用岗位及职务甲方因工作须要聘用乙方在_岗位工作,并聘任_服装设计师_职务。二、聘用合同期限本合同自_年_月_日至_年_月_日止,期限为_年。三、工作职责、内容和工作条件1、乙方的工作职责是_。2、详细工作内容及要求_。3、乙方工作时间遵照国家有关规定执行,甲方因工作须要,经与乙方协商同意,可延长工作时间,但不得超过国家劳动法律、法规的规定。4、乙方必需根据甲方对本岗位任务和职责的要求,完成规定的数质量指标或工作任务。5、甲方依据国家有关规定,按乙方岗位要求供应必需的工作条件

18、和劳动爱护设施,保障乙方的平安与健康。6、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、平安作业的教化和培训;乙方在工作过程中必需严格遵守工作规程,有权拒绝执行甲方违规指挥,有权提出指责、检举和控告。四、工作酬劳1、甲方依据国家的有关规定和乙方完成工作任务的状况按月核发乙方应得的工资、奖金、及各种津补贴。2、甲方确需乙方加班时,按国家规定支付给乙方加班费。3、甲、乙方约定的其它劳动酬劳内容及支付方式:_。五、工作纪律。1、甲方依据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度,乙方自觉遵守甲方的工作纪律和规章制度,听从甲方管理。2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制,建立健全各项考核制度,做到职权清晰

19、,责任明确、考核严格、奖惩分明。六、社会保险和福利待遇1、甲乙双方约定,甲方为乙方购买_意外损害保险卡,用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限相同。2、甲方保障乙方依法享受公休假日、婚丧假、带薪年休假等。七、聘用合同的终止、解除、续订和变更。1、本合同期限届满,即行终止。2、本合同双方约定的下列终止条件出现,即行终止:(1)_;(2)_。3、本合同经甲、乙方协商一样,可以解除。4、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:(1)严峻违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(2)连续两年考核不合格的;(3)严峻失职,渎职,假公济私,对甲方利益造成重大损害的;(4)被依法

20、追究刑事责任或劳动教养责任的。5、甲方经营发生严峻困难,确需裁员时,可依法定程序裁员。6、乙方解除本合同,应提前30日书面通知甲方。7、从事国家机密工作,或曾从事国家机密工作,在规定的保密期内,按国家有关规定,不得解除聘用合同。担当专业技术工作或管理工作的受聘人员,如其提前解除或终止聘用合同,将会给单位带来技术项目终止,产业学问产权纠纷,技术失密以及可能造成较大经济损失的,在聘用合同解除或终止的条件未具备时,不得提前解除或终止聘用合同。8、经甲、乙双方协商同意,可以续延本合同期限,办理续订手续。9、甲方因生产经营状况发生改变,经与乙方协商同意,可变更合同有关条款内容,办理合同变更手续。10、乙

21、方被依法开除、劳动教养、判刑的、本合同自行解除。11、本合同依法订立后,不因承办人或法定代表人变动而解除。八、违反合同的责任1、由于当事人一方的过错,造成合同不能完全履行,由有过错的一方担当违约责任;如属双方的责任,依据实际状况,由双方分别担当各自应负的违约责任。2、当事人由于不行抗拒力的缘由不能履行合同的,应刚好向对方通报不能履行或者须要延期履行、部分履行合同的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行,并可依据状况部分或者全部免于担当违约责任。3、当事人一方违反合同时,应担当违约责任,向对方支付违约金_元;给对方造成严峻经济损失的,应依据责任大小及后果追究经济赔偿责任。4、其

22、它违约责任:九、双方约定的其它事项1、本合同自签订之日起生效。甲乙双方不得擅自修改或解除合同,合同执行中如有未尽事宜,须经双方协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,当事人应协商解决,协商不成时,任何一方可按()解决:(1)双方协商;(2)依法向人民法院起诉。2、本合同一式_份,甲、乙双方各执_份。本合同约定事项违反国家法律、法规、或涂改、或未经合法授权代签无效。甲方:法定代表人:_年_月_日乙方:_年_月_日劳务合同 篇4发包方(甲方):承包方(乙方):依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则,结合辽宁省建筑工程劳务分包管理方法、金伟集团建筑工程管

23、理方法的有关规定和本工程的详细状况,经双方协商一样,签订本合同。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:其次次结构工程所包含的全部内容(详细以甲方与建设方承包合同范围为准)。甲方与建设方承包合同范围如下:1)、人工:a、砌砖工程:砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造(钢筋、模板,砼、钻眼、植筋)的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、(含全部土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等)的堵塞、前台(砖、沙、石子、水泥)运输搅拌,后台运输室内脚手架搭设等。2)、材料:a、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给

24、上楼层、上楼三级电箱均由甲方供应。b、手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、铁丝、铁钉、等辅材由乙方供应。3)、甲方只供应机械:搅拌机、施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。4)、其他:a、各工种做到工完场清、料尽。b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。c、现场文明施工和环境爱护。成品、半成品的倒运。d、对主体结构成品及半成品的爱护。e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高,乙方协作细部放线工作。二、承包方式、取费标准:1、承包方式:本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品爱护、包场内运输、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的

25、方式承包。其中,主要材料由甲方供应,实行限额领料,全部材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量限制。2、工程量验收:依据1#、2#楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。3、合同固定综合单价:砌砖工程178元/m3;(1)工程量计算规则:依据20xx年辽宁省消耗量定额计算规则,按楼设计图纸和变更的砌砖量,抹灰量。砌砖以立方米计算;抹灰以平方米计算。(2)固定综合单价为不含税包干价格,包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等招标范围规定的一

26、切与本工程有关的工作内容,且本单价不受材料价格及国家政策的影响,综合单价不再做任何调整。(3)计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按实际发生及核准价格计算。(4)固定综合单价包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。三、双方责任(一)甲方1、甲方工地代表:2、甲方负责供应施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、平安、材料定额用量的文字交底。3、甲方负责供应塔吊、施工电梯、搅拌机。4、甲方应监督、检查或帮助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由甲方负责。5、甲方负责指挥平安、质量、进度、施工技术,协调各工种正常施工,指挥机械运转。6、甲方供应生活用水、电及

27、住宿场所。7、甲方供应施工用电至现场三级配电箱。8、甲方有权利依据乙方违约的事实依据对乙方干脆下达惩罚通知单,罚款金额在工程进度款中扣除。(二)乙方1、乙方驻工地全权代表(班组长):乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准。2、乙方必需向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、安排生育证,并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。4、乙方必需

28、根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定,将平安生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施。若发生平安事故,由责任方担当由此发生的费用。若出现小的工伤,3000元内的费用由乙方负责。6、乙方施工人员运用的工具、电动工具、从三级配电箱接出的电线等工具由乙方自备以满意施工须要,甲方不再供应相应机具。7、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训,特别工种持证上岗率达100%。进场前必

29、需递交特别工种上岗证。8、乙方不得以任何理由停工,否则甲方有权清除现场。四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织安排措施,因乙方缘由造成工期延误者,每延期一天,甲方将视详细状况赐予适当的惩罚。因甲方或建设方缘由造成工期延误,工期顺延,甲方项目经理部依据详细状况核准后将赐予肯定补偿。2、质量:该工程质量标准保合格标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按合格工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构合格标准;工程质量以主体结构工程最终验收标准而定。3、成品爱护:乙方应帮助甲方进行成品爱护,如发觉乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作l一3倍罚款。非有

30、意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。4、文明施工:乙方要帮助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发觉未做到工完场清,甲方将视详细状况作500一1000元的罚款。5、环境爱护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求,对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动爱护用品。由于乙方措施不利造成的平安及环境事故。责任由乙方担当。6、平安生产和职业平安健康:杜绝重大平安事故,尽量削减一般工伤,甲方对乙方承包的工程要做好平安交底,提出明确

31、的平安要求并进行平安监督检查。乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必需遵章守纪,平安施工、不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故,其责任和费用由责任方负责。乙方在签订本合同前必需与项目相关部门签订平安生产责任合同)。五、工程结算与工程款支付1、乙方承包的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目部详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评,有关管理人员逐一签字后,依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。2、工程款支付:工程进度款支付按节点付:4层完成后付4层款,每4层一个节点付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的

32、形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的100%,主体结构封顶完工并验收合格后两月内办理结算付清余款,20层以下劳务费余款在砌筑工程结束后甲方全部付清。3、工程款支付方式:甲方赐予现金支付。由乙方班组长编制工资表,经现场施工工人签字后交甲方项目负责人核实;由乙方按工资表发放到工人手中。乙方不得随意克扣工人工资;以上合同单价均为不含税单价。六、对其它分包商的管理假如同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工连接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商供应相应的施工便利,并对现场其它分包商的平安、消防、环卫等方面供应协作服务。七、其他1、由于乙方缘由中

33、途退场和违约,已完工程量根据70%结算,给甲方造成的经济损失由乙方负全部责任。2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律,自觉的维护地方及现场的综合治安,因乙方缘由如有打架斗殴等违法行为,一次罚款500一1000元,因此造成的一切后果由乙方担当。3、乙方必需严格限制主要材料、周转材料的损耗率,施工过程中乙方应按甲方砌砖、抹灰体系要求施工,不能随意乱拉锯模板、木方、砸坏砖块,一经甲方发觉,按此材料的双倍进行惩罚。4、因乙方缘由在施工过程中出现砌砖抹灰,垂直度平整度差、抹灰空鼓、不喷水养护、砂浆强度达不到规定标号,乙方应刚好按技术规范进行处理,若造成甲方严峻经济损失的,全部经济损失由乙方担当。并赐予

34、适当惩罚。5、乙方进场施工人员必需戴平安帽,否则每人每次罚款20元.6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发觉,按其价值的10倍进行惩罚,从工程结算中干脆扣除。7、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必需保证连续施工,并达到双方约定的进度要求,以保证总施工进度不受影响。8、乙方必需并且只能听从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意,乙方不得干脆向业主发函件也不能干脆接受工程业主的指令。八、争议解决方式:甲乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向营口市人民法院提请诉讼。九、本合同一

35、式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,签字盖章生效,结清合同结算款后失效。十、以上合同事项,如有未尽事宜,双方协商解决。甲方(盖章):项目负责人:乙方负责人:签约时间:年月日劳务合同 篇5甲 方:(以下简称甲方)乙 方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及其它有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。第一条 工程施工内容洞身土石方的运输。其次条 合同工期工期以进洞时间起先计算,15个月以内完成。第三条 合同价款第四条 结算和支付1、合同价款的结算:施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算,工程完成后,进行末次结算。2、合同价款的

36、支付:当期工程价款按工程量结算单支付至70%,当期支付价款时,乙方需供应工人工资表,由甲方财务支付工资,支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工,平安、进度能满意甲方要求的状况下进行末次结算,结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。第五条 平安施工及平安事故处理平安施工:甲方 、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工,如乙方违章施工造成的平安责任由乙方自行担当全部的责任。1、发生重大伤亡事故,甲乙双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场并作出书面记录。2、根据有关规定,甲方乙方

37、应分清责任,事故责任方担当相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第六条 甲方的权利及义务甲方负责组织检查、验收,监督乙方的工程进度、平安施工,负责解决施工中存在或发生的问题。第七条 乙方的权利和义务乙方对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。第八条 违约责任甲方违约责任1、甲方因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关

38、责任由甲方担当。2、甲方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除订正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭遇的经济损失担当连带责任。乙方违约责任1、因乙方缘由造成甲方工期延误以及不听从甲方的管理时,如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元,迟到1小时扣除每人每工作班100元,以此累计,当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为惩罚。2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车,配备娴熟的驾驶人员),甲方有权要求乙方进行更换、调整。3、乙方中途停工、怠工,甲方提出整改乙方仍接着违约时,甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失,并终止合同,要求乙方3日内退场

39、。第九条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,甲乙双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的,可约定以下方式解决争议: 当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。第十条 合同的生效与终止本合同经双方签字后生效,工程交工验收合格后终止,双方代表人应出示身份证明。本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方持两份,乙方持两份。本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日劳务合同 篇6甲方(

40、用人单位):沈阳易配菜网络科技有限公司地址:沈阳市浑南新区长青南街17-27号8门电话:乙方:性别:身份证号码:电话号码:户籍所在地:甲乙双方依据中华人民共和国劳动合同法和有关规定,在同等自愿、协商一样的基础上签订本合同。第一条 合同期限本合同的期限自 年月日起先。其次条 工作岗位乙方 在分拣中心 岗位工作,乙方应完成甲方合理安排的工作任务。第三条 工资酬劳甲方按工作时间支付乙方工资酬劳。小时工资酬劳不低于本市规定的最低工资标准。工资详细支付方法约定如下:10元/小时,每月支付工资酬劳。第四条 工作时间乙方在甲方每天工作,详细工作时间支配由甲方支配。第五条 劳动爱护和劳动条件一、甲方依据国家和

41、本市的有关规定对乙方进行平安生产和操作规程培训,为乙方供应劳动平安和卫生设施,依据所从事工种的须要向乙方发放劳动防护用品,保障乙方生产过程中的平安与健康。二、乙方应遵守甲方平安卫生和生产操作规程,遵守甲方依法制定的劳动纪律和规章制度,如不按正常操作出现平安事故,甲方不负予任何事故责任。三、乙方因工负伤根据国家和本市的有关规定执行。四、乙方因病、事请假不享受工资。第六条 本合同的变更、解除和终止一、经甲乙双方协商同意,本合同的内容可以变更或解除。二、乙方不能按要求完成工作任务,给甲方造成损失或不良影响的的,甲方有权解除合同,并要求赔偿损失。三、因不行抗拒缘由造成不能履行本合同或一方受损害的,可不担当违约责任。导致用工制度或岗位发生改变时,甲方有权解除合同。四、双方因特别缘由需终止合同,应提前一周通知对方。第七条 其他事项一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章): 乙方(签字):法定代表人或托付代理人:(签字或盖章)年 月 日 年 月 日第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作计划

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁