《某桩基工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某桩基工程合同.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、某桩基工程合同 九洲名苑一标段桩基工程合同 建设单位：(以下称甲方) 施工单位：(以下称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程桩基施工事项协商一样，订立本合同。 第一条 工程项目概况： 1、工程名称：九洲名苑项目一标段桩基工程 2、工程地点：九洲名苑 3、承包内容：本标段预制管桩基础的管桩供应和施工。（含桩的材料选购、运输、施工中的送桩、设计标高范围锯桩接桩工作，预制桩的损耗、打桩机进出场费、移机、安拆费、平安防护费、检测费、桩中间分项资料包括竣工资料及验收事宜等。） 4、承包方式：包工包料。 5、
2、工程计量与计价： 、合同包干单价： PHC-AB400型桩每米185.00元（包含适用型桩尖费）。以上单价包括完成桩基、护基、护壁桩分部工程及实行特别施工措施费所需的桩机进出场费、安拆费、挖引孔费用、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗等一切费用。双方按以上单价按实结算，其中60%为管桩的产品价款由乙方供应四川省增值税一般发票；40%部分为施工价款由乙方供应建筑业发票。 、计量：桩工程量计量为每根桩的桩底算至开挖后的地面另加一米进行计算（即送桩长度、桩尖长度不再另计），超自然地面标高一米以外均按一计 算。 其次条 甲方责任： 1、做好施工场地“三通一平”(水、电、道路及场地
3、平整，甲方供应的三相电源到工地)。 2、向乙方供应施工图纸、有关施工技术资料，办好开工一切手续(即地质勘探和建筑物标高及坐标限制点)各一份，并对乙方放样复核。 3、会审图纸和设计交底的时间：乙方收施工图后开工前三天内。 第三条 乙方责任： 1、负责打桩点位的放线及定位，保证达到施工规范要求的精度，出现超出施工验收规范的偏差造成的一切损失由乙方担当。 2、施工防护工作的要求按国家的相关平安规范操作执行。 3、成品爱护要求：桩检测结果未出来之间由乙方负责成品的爱护。 4、不得损坏地下管线设计，如因甲方水准点与坐标限制点位置供应有误，造成乙方施工时损坏地下设施，由甲方担当责任。 5、施工场地整齐卫生
4、的要求按甲方现场详细要求执行。 6、负责施工用水、电材料及搭接并负责安装水表、电表、按表计量，按量付费。 7、乙方于进场前须供应打桩工程施工方案，以及乙方资质、机械、人员等相关资料，编制具体的工期安排和工期保障措施报甲方审批，工期提前或延误按元/天奖惩。 8、乙方现场管桩施打时须听从监理及甲方合理指挥及支配，依据以往桩施打入土状况合理限制下一步的配桩及送桩长度。若因乙方不根据地勘资料配桩造成的材料奢侈由乙方负责。 十、进度安排 1、乙方供应施工组织设计（或施工方案）和进度安排的时间：正式开工前七天内。 2、甲方代表批准的时间：收到进度安排后三天内。 十一、工期延误 因不行抗拒的自然灾难、甲方缘
5、由、设计变更可顺延工期，但工期顺延的费用损失如工人窝工、机停滞等五天内由乙方担当（但乙方需在可顺延工期事务发生后3天内报甲方审批，否则其工程不予顺延，因工程量改变引起的费用可按实调整。超过五天后由乙方于两日内供应申请，监理及甲方核实后可按实增补乙方的窝工损失）。除上述缘由外，其他任何状况下，乙方不得延误工期。因乙方枢机或非甲方缘由造成工期延误的工期，视为乙方违约；实际进度与施工进度安排延期5天，乙方须编制详尽工期补救措施（如增加人员、桩机、增加每天上班时间），以有效方法措施补救工期；实际进度与施工进度安排延期10天，乙方仍未实行有效措施补救工期，甲方视状况有权随时解除合同；乙方延误工期达10天
6、以上的，甲方与延误工期等12日向乙方发退场通知，乙方须于甲方发退场通知次日起两日内无条件将乙方设备、人员等全部退出施工现场；乙方并担当违约责任，并由乙方赔偿因延误工期、甲方另请打桩施工单位进场所引起的机械进退场费、因工程量改变单价增加等一切费用和损失。 十二、验收和重新检验 乙方施工的桩基经检验合格后交与甲方，检测费用由甲方担当，如检测不合格、桩基施工超出施工验收规范的偏位或因桩基施工造成基础处理的，费用及损失由乙方担当（含补桩、承台加大、挖填土方、关模、返工费、 重新检测费等）。 十三、工程质量的核实确认 1、在施工过程中，桩实际进尺深度必需当天经甲、乙双方现场代表和监理的桩基施工录上签字确
7、认、否则无效。 2、乙方向甲方提交工程量报告的时间和要求：乙方在本工程桩基施工完成20天内。 十四、桩基分项中间验收与结算 1、工程竣工验收： (1)乙方提交竣工资料和验收报告的时间，检测合格后10天内。 (2)乙方提交竣工图的时间和份数：施工完毕检测合格后七天内乙方向甲方供应竣工图叁套。 2、工程结算 (1)结算方式：单价费用包干。 (2)乙方提交结算报告时间：桩基合格后20天内。 (3)甲方核算结算报告的时间：收到乙方提交结算报告之日起20天内，随后同乙方核对工程造价，甲乙双方签字确认最终结算价款。 十五、工程款支付： (一)工程进度款的申报与支付 1、当乙方施工完成合同总桩位数的50%时
8、，乙方按已完成桩工程量乘相应合同单价的60%申请进度款，经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算总审核（时间3个工作日内），并于审核完成之日起5日内支付该项进度款（乙方须供应等额工程发票）。 2、当乙方施工完成合同每幢范围内总桩位数时，即全部完成，乙方按已 完成桩工程量乘相应合同单价的80%申请进度款（须扣除前期已支付进度款），经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部审核（时间为7个工作日），并于审核完成之日起10日内支付该项进度款（乙方须供应等额工程发票）。 （二）结算 1、乙方应在自桩基检测合格后二十天内向甲方提交所完工程的结算书二份（包括：桩基工程开工指
9、令及完工包告、现场签证单、设计变更单、工作联系单及有关发文或通知、工程量计算书、结算书等），该报告须经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部备案。如乙方未按上述规定提交符合要求的全部资料，甲方有权拒绝审核结算；甲方在收到完整的结算书及竣工图后二十天内提出审核看法书，随后同乙方核对工程造价，甲乙双方签字确认最终结算价款。对有异议的问题双方协商解决。 2、假如中途因质量问题未经批准、未办理退场手续自行退场。其所完成的工程款项由甲方扣除借支款，剩余部分作为赔偿甲方的损失费用处理。 3、结算办理完后并给验收合格，甲方于日内支付结算款至95%，预留5%作为质保金。从桩基分项验收合格之日
10、起2个月后，无质量问题发生，甲方于日内无息支付质保金。 十七、乙方特殊承诺 1、乙方充分了解本工程工地四周环境、交通道路、现场地质资料、四周地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸，施工组织设计并已考虑施工技术措施、平安维护、文明施工措施、大型机械进出场、冬季雨季等气候条件、装卸限制、扰民及民扰等其他任何足以影响工程的状况。 2、乙方承诺本合同签订后日内打桩机进场一台,否则情愿担当违约 责任。 十八、争议 争议解决程序双方协商解决，或向当地人民法院起诉。 十九、违约责任 1、在履行合同期间，如因乙方缘由引起的外部债务纠纷（如拖欠工人工资、拖欠材料商材料款等）影响甲方声誉时，甲方可会同政府有关部门
11、处理乙方合同内的工程款，并保留追究乙方的法律责任。 二 十、平安施工 施工单位必需平安文明施工，乙方承包价格中含平安文明施工、保险等措施费用，施工过程中发生的一切人身平安及机械事故均由乙方自行担当费用。 二十一、其他 本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。 二十二、合同生效与终止 1、合同自签字之日起生效。 2、工程款付清后合同自然终止。 3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期： 桩基工程合同 某桩基工程合同 桩基工程分包合同 桩基工程合同范本 桩基工程施工合同 桩基工程施工合同 桩基工程施工合同 桩基础工程劳务施工合同 桩基础工程施工合同 桩基工程施工劳务合同 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页