《2022年购房合同模板汇编6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年购房合同模板汇编6篇.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年购房合同模板汇编6篇购房合同模板汇编6篇现今许多公民的维权意识在不断增加，合同对我们的约束力越来越不行忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我整理的购房合同6篇，希望能够帮助到大家。购房合同 篇1第一条 合同双方当事人：出卖人：_注册地址：_营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：_联系电话：_邮政编码：_托付代理人：_邮政编码：_注册地址：_营业执照注册号：_姓名：_国籍_地址：_姓名：_国籍：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就
2、买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据 出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权。其次条 商品房销售依据为_。该地块土地面积为_，规划用途为_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，_。建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：第_号房。该商品房的用途为_，属_结构，层高为_，建筑层数地上_层，地下_层。该商品房阳台是。第三条 买受人所购商品房的基本状况1.按建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额
3、(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元。总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。第四条 计价方式与价款依据当事人选择的计价方式，本条规定以(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进行处理：1.双方自行约定：(1)_(2)_(3)_(4)_2.双方同意按以下原则处理：(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;(2)面积误差比肯
4、定值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=100%合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第五条 面积确认及面积差异处理1.一次性付款_2.
5、分期付款_3.其他方式_3.其他方式_第六条 付款方式及期限买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同接着履行;(2)逾期超过_日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的，经出卖人同意，合同接着履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违
6、约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第七条 买受人逾期付款的违约责任出卖人应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人运用： 商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进行处理：1.该商品房阅历收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。5._ 但如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1
7、.遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的; 2._ 3._第八条 交付期限除本合同第八条规定的特别状况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用，按下列第_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理(不作累加) 1)逾期不超过_日，自本合同第八条规定的后交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金，合同接着履行; (2)逾期超过_日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自本合同第
8、八条规定的后交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 2._第九条出卖人逾期交房的违约责任经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或运用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人： (1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; (2)_ (3)_ (4)_ (5)_ (6)_(7)_买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退
9、房。 买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_。第十条规划、设计变更的约定 商品房达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人担当。由于买受人缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_第十一条 交接因出卖人缘由，造成该商品房不能办理
10、产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当全部责任。_。第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理：1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2._3._第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件： 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 假如在规定日期内未达到运用条件，双方同意按以下方式处理： 1._2._买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。
11、买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。 3._第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人应当在商品房交付运用后_日内，将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第_项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。3._第十五条 关于产权登记的约定买受人购买的商品房为商品住宅的
12、，住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起，根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏，出卖人不担当责任，但可帮助修理，修理费用由购买人担当。_第十六条 保修责任1.该商品房所在楼宇的屋面运用权_2.该商品房所在楼宇的外墙面运用权_3.该商品房所在楼宇的命名权_4.该商品房所在小区的命名权_5._6._第十七条双方可以就下列事项约定： 买受人的房屋仅作_运用，买受人
13、运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。_第十八条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成按下述第_种方式解决：1.提交_仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。第十九条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。其次十条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。1._2._其次十一条本合同连同
14、附件共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人_份，买受人_份，_份，_份。其次十二条本合同自双方签订之日起生效。其次十三条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向_申请登记备案。出卖人(签章)： 买受人(签章)： ： ： ：(签章) (签章)_年_月_日_年_月_日签于 签于购房合同 篇2认购方(甲方)： 地址：身份证号码： 电话/bb机/手机：代理方(乙方)：地址： 电话：传真： 分行电话：经甲乙双方协商，自愿达成如下协议：第一条 甲方经过对珠海市_(建筑面积_，其中附属面积_，以确权面积为准)的具体考察，确定购买该房屋，并全权托付乙方代理购房事宜。其次条 乙
15、方代理甲方购买该房屋的单价为_元/，总价(小写)_元(大写)_佰_拾_万_仟_佰_拾_元。乙方负责办理甲方认购房屋的转让登记事宜，甲方向乙方支付佣金为成交金额的%，即：_￥元(大写)人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元。第三条 该房地产转让税费按政府标准计征，缴纳方式为。a、买方全包b、卖方全包c、按政策和法律规定双方各付第四条 付款方式选择：a、一次性付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付认购金人民币_元，并于_年_月_日乙方帮助甲方办理更名过户前向乙方付总房款的_%，即_元，待有关房屋产权或购房合同手续完备之日前，甲方付清房屋余款及佣金给乙方。b、按揭付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付认
16、购金人民币_元，并于_年_月_日乙方帮助甲方办理按揭过户更名前向甲方付清首期购房款人民币_元，乙方代甲方向银行申请_年即人民币_元按揭贷款，所需律师费、保险费、评估费、资料保管费等费用全部由甲方支付。若银行审批的按揭款数额达不到申请贷款额，甲方应在接到乙方通知起_日内，向乙方补齐申请贷款数额与银行实际审批贷款数额的差额。第五条 甲方逾期缴付购房款超过_天和不按时前来办理更名过户、按揭手续，按甲方弃权处理，乙方有权将甲方认购的房地产出售给第三方，已收认购金不予退还。第六条 甲方所认购的该房屋以现状为交楼标准，但乙方需负责督促原产权人结清该房屋交付给甲方运用之前的水电费、物业管理费、电话费、有线电
17、视费等。乙方应在办理完房地产权证时或年月日将该房地产交给甲方运用。第七条 乙方及托付乙方出售房地产的原产权人帮助甲方办理房地产权转让登记手续后，本合同即告终止，甲方须向乙方交回本合同及有关单据原件。若在办理房地产权更名过户手续期间，因第三方及原产权人缘由导致该房地产权无法转让，乙方不负违约责任，但必需_天内退还所交的款项。第八条 本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。本合同经双方签名或盖章后即时生效。第九条 其他补充事项：_。甲方(签章)： 乙方(签章)：代 理 人： 经 办 人：合同于 年 月 日在 订立购房合同 篇3卖方：_(简称甲方)身份证号码：_地址：_买方：_(简称乙方)
18、身份证号码：_地址：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条 合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为_平方米。其次条 上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)第三条 付款时间与方法：(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含
19、定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_方担当。第四条 交房：第五条 违约责任：甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条 本合同
20、主体1.甲方是_共_人。2.乙方是_共_人。第六条、本合同一式两份，甲乙双方各一份。第七条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第八条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加_万元的费用给甲方，即总房款为_万元。第九条、双方约定的其他事项：_出卖方(甲方)_(手印) 身份证号码：_地 址：_ 邮 编：_电 话：_ ;购买方(乙方)_(手印) 身份证号码：_地 址：_ 邮 编：_电 话：_鉴证日期：_年_月_日购房合同 篇4陷阱一：营销陷阱有些开发商为
21、了制造热销假象常常会在售楼中心的房源公示栏上打出“售完”字样，让购房者觉得已经没有多少套房屋。销售人员也会实行许多方法来制造热销气氛，让购房者产生惊慌感，在没考虑清晰的状况下就签了合同。一些开发商运用高亮度照明，并打通一些墙体，做成开放型厨房让空间看上去更加通透、视觉舒适，而这对于实际居住来说都是不好用的。还一些开发商会将样板间做得比实际房间面积大一些，而购房者更不行能拿尺自己丈量。面对这类陷阱，购房者也只能见招拆招了，一方面是清晰自身购房目的，一方面是做好合同细微环节，使发展商无机可乘。陷阱二：合同陷阱不少房地产销售人员交给购房人的合同都是已经填好的，条款自然是有利于开发商的。而一些购房人因
22、为不懂相关法规，也就糊里糊涂地签了字，之后遇到纠纷才发觉上当。或是合同违约责任规定模糊，开发商承诺不兑现时，购房人权益就会受损。如擅自变更设计，商用房的游泳池变成了停车场，该建的不建，或者根本不建，严峻影响了居民的生活。应对此类购房陷阱，最重要的就是在购房的每个细微环节细心留意，首先是购房合同的检查，购房者与地产销售商签订的购房合同会有空白的地方作为合同的补充条款，但假如双方没有补充条款，就应当留意别让开发商在合同的空白处做手脚。陷阱三：定金陷阱现在市场上开发商在签正式合同之前都要求购房者缴纳肯定数额的款项，作为定金或订金。假如合同签不成或消费者不来签合同，定金或订金不退。这种定金或订金的约定
23、，对消费者极为不利，使消费者在签约时处于受制于人的境地，在签约谈判时双方因为合同的某些条款达不成协议而导致谈判裂开，开发商都会以对方没有签约违反定金的约定为由，拒不退还定金。应对此类陷阱，专家提示购房者在还没有完全确定要购买的状况下，不提倡签认购书，另一方面，购房者应当先签合同后交定金。陷阱四：虚假宣扬房地产行业的广告额是全部行业中最高的，而其中的虚假宣扬也是最多的。比如市场中出现的越来越多的“精装修”，但事实上开发商不在合同中明确写明装修及配套设施所运用的材料品牌和标准，在这种种状况下，出现纠纷之后开发商往往会躲避责任，或干脆让装修公司与购房者签订独立的装修合同，在出问题时一推了之。类似的还
24、有“购房返租，以租金抵购房款”、“购房送全屋家具”等，基本都是用利益来蒙蔽购房者双眼的套路。应对此类陷阱，主要须要靠购房者做出主观推断，了解自身需求，要明白你买的是什么，有没有支付实力，依据这两条来确定你应不应当买房，应当买什么样的房，而不是看到“馅饼”就迎上去。陷阱五：交房陷阱部分开发商也学会了在流程上耍手段，先交钱、拿钥匙，完成收房手续后，然后才能验房。而事实上房子可能会出现问题，甚至还没有建好，但是因为购房者签了收楼手续，依据契约自由、自治的原则，就表示对楼盘质量认可，这样对购房者利益就会有巨大损害。应对措施，购房者须“先验后收”，收楼前先要开发商出示该项目阅历收合格的文件。法律上也有规
25、定交房前业主有权先验再收，如发觉有质量问题，开发商应限期修理，而不应将问题推向施工方或物业，由此导致业主逾期收房的，开发商应担当违约责任。购房合同 篇5购房合同 出卖人(以下简称甲方)：_ 法定代表人：_联系电话：_ 注册地址：_邮政编码：_ 营业执照号码：_ 开户行：_帐号：_ 托付代理人(房地产经纪机构)：_ 法定代表人：_联系电话：_ 注册地址：_邮政编码：_ 营业执照号码：_ 房地产经纪机构资格证书编号：_ 开户行：_帐号：_ 买受人(以下简称乙方)：_ 国籍/法定代表人：_身份证(护照)/营业执照号码：_ 地址：_邮政编码：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 国籍/法定代表人：_身份证
26、(护照)/营业执照号码：_ 地址：_邮政编码：_ 联系电话：_ 依据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国城市房地产管理法及有关法律、法 规的规定，甲乙双方遵循同等、自愿、公允、诚恳信用、遵守法律的原则，经协商一样，达成如 下条款：第一条 商品房状况 该 商 品 房 销 售 许 可 证 号 ：_ 商品 房 座 落 ：_ 区 、 县 _路、 道、 街_。设计用途_， 建筑结构_， 建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部分 分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等状况见附件二。商品房土地来源为：_。以出让方式取得土地运用权的， 土地运用年限为_
27、年，自_年_月_日至_年_月_日止。其次条 商品房价款 商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为 _ 元 ( 币种：_) ，价款为 _元，计_(大写)。第三条 商品房交付日期 商品房竣工，阅历收合格后，方可交付;未阅历收或验收不合格的，不得交付。甲方于_年_月_日前，将商品房交付乙方。如遇不行抗力，不能履行合同， 双方同意按下列第_种方式处理：1、 变更合同 2、 解除合同 3、 _。第四条 乙方付款形式及付款时间 乙方按下列第种形式付款：1、一次性付款。 _ _2、分期付款。 _ _3、 其他方式。_第五条 甲方逾期交付商品房的处理 除遇不行抗力外， 甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房
28、， 逾期在_日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息， 利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付 商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方有权根据下述的第_种约定，追究甲方违约责任：_ 1、合同接着履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品 房价款的万分之_向乙方支付违约金。2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还 应每日按作文商品房价款的万分之_向
29、乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应担当赔偿责任。 第六条 乙方逾期付款的处理 乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息， 利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止， 按银行同期贷 款利率计算。如超过上述约定期限的，甲方有权根据下述的第_种约定，追究乙方违约责任：1、合同接着履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的万 分之_向甲方支付违约金。2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_向甲方支付违约金。第七条 商品房
30、建筑面积与销售建筑面积差异的处理 商品房建筑面积以房屋全部权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积 差异不超过3%(包括3%)的， 每平方米价格保持不变， 商品房价款按商品房建筑面积与销 售面积的差异多退少补。面积差异超过3%的，双方约定如下：第八条 商品房质量及保修责任 甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)， 未达 到国家规定标准和承诺的，甲方应担当责任。在乙方正常状况下， 甲方应根据 长沙县商品房住宅质量保证书 的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不担当责任。第九条 商品房配套设施运行的约定 下列配套设施运行日期约定如下：1、上
31、水_ 。2、下水_ 。3、供电_ 。4、燃气(气源种类)_ 。5、暖气_ 。 6、 _。上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在 日内实行扑救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的_ %向乙方支付 违约金。第十条 商品房设计变更的约定 甲方未征得乙方同意， 不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变 更的，甲方应自设计变更方案确定之日起_日内与乙方协商。乙方同意变更的，双方订立补充合同。乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙 方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方还应按商品房价款的
32、_ % 向乙方支付违约金。第十一条 商品房交接 商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，供应天津市商品住宅质量保证书和天津市商品住宅运用说明书 ，交接房屋钥匙。第十二条 商品房产权登记 商品房竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋全部权初始登记。初始登记完毕后， 甲方应帮助乙方办理房屋全部权转移登记。甲方未按时办理房屋全部权初始登记或未帮助乙方办理房屋全部权转移登记， 给乙方造 成损失的，甲方应担当责任。第十三条 物业管理 关于物业管理的服务内容和收费标准等， 按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。第十四条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定 甲方保证在交付商品房时， 无产权
33、纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠 纷，由甲方担当全部责任。第十五条 争议处理 本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第_种方式处理：1、向_ 仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院提起诉讼。第十六条 合同附件 本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)。附件一至附件五均为本合同不行分割的部分，具有同等效力。第十七条 合同份数 本合同连同附件共_，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。第十八条 合同生效 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，根据其约定。甲 方：年 月 日 乙 方：年 月 日 托付代理人：年 月 日 托付代理人：年 月 日 附件一：商品房屋平面图 附：商品房方位图;分门分层平面图(1：100或1：200)，将该商品房圈红，加盖骑缝章。附件二：商品房抵押、租赁等状况 附件三：商品房质量和设备等状况 附件四：商品房房屋设计和环境布局状况 附件五：补充合同 合 同 登 记 备 案 栏 经办人：年 月 日购房合同 篇6合同双方当事人：甲方（卖方）_注册地址_