2022年精选工程合同范文八篇.docx

上传人:w**** 文档编号:11600211 上传时间:2022-04-20 格式:DOCX 页数:39 大小:37.50KB
返回 下载 相关 举报
2022年精选工程合同范文八篇.docx_第1页
第1页 / 共39页
2022年精选工程合同范文八篇.docx_第2页
第2页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年精选工程合同范文八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年精选工程合同范文八篇.docx(39页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年精选工程合同范文八篇精选工程合同范文八篇现今许多公民的维权意识在不断增加,许多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么问题来了,究竟应如何拟定合同呢?下面是我细心整理的工程合同8篇,希望对大家有所帮助。工程合同 篇1发包方(甲方):xx诚润建筑工程有限公司承包方(乙方):工程依据须要由乙方供应劳务。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规,遵守同等自愿、公允和诚恳守信的原则,双方就本工程事项协商一样,订立本合同,共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程工期: 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工期 日历天。二、合

2、同价款1、本合同实行单价承包方式。2、本合同价格包括:a、工程实体施工费;b、施工队进出场费、施工人员伙食费; c、本工程所需机械设备及甲供材料、设备的进出场装卸车;d、现场各种措施费;e、工人劳动保险费;f、建筑业税金;g、利润三、承包方式:包清工(或包清工,包辅材、消耗材料,包机械、工具)。1、甲方供应材料如下:(或见甲供材附表)。甲供材料之外其它材料为乙供。2、乙方供应材料如下: 等(或见甲供材附表)。3、甲供材料现场损耗量参照20xx定额消耗量进行限制,超出部分乙方以甲方实际选购价格进行赔偿。四、付款方式1、进度款按月完成工程量价款的50%支付。下月5日前核算出工程量,15日前支付进度

3、款。2、工程完毕验收合格后,乙方协作甲方进行现场收量,双方签字确认后进行结算。结算书确认后,一个月内付至工程款的95%。3、甲方预留工程结算总价的5%作为质量保证金,质保期一年。保修期自工程验收合格之日算起。一年后,工程无质量问题,甲方在一个月内付清剩余工程款(质保金不付利息)。4、工程款的支付方式为现金或支票。乙方每次收款时出具收款证明(收条),并供应发票。不能供应发票状况下,甲方代扣代缴,税率为 2 %。5、工程进度款必需由合同签约人进行领取。五、变更及签证1、合同中已有适用的综合单价,根据合同中已有的综合单价确定。2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。3、合同中没有适用或类

4、似的综合单价,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。4、甲方如用乙方零工以甲方现场项目负责人签证数量为准,按 元/工日(10小时)计算。六、甲方责任1、按国家颁发及图纸要求的质量检验评定标准验收工程。2、提出施工进度安排及要求。3、提出施工场地清洁卫生及文明施工的程序和要求。4、施工前向乙方进行技术平安交底。5、管理和监督乙方施工,负责与建设单位、监理单位的协调工作。6、协调各施工队间的交叉施工工作。七、乙方责任1、严格按施工图及国家颁布的规程规范及操作规程进行施工,工程质量必需达到国家颁发的质量评定标准的优良标准并在合同期内完成设计图纸中的全部内容。返工损

5、失费用由乙方自负。2、乙方生活费、交通、医疗、进出场费用自理。3、在甲方的联系协调下乙方自行接通水电管线。4、遵纪遵守法律,遵守厂规、厂纪及社会治安管理条例等,由于乙方引起的不良行为后果自负。5、按甲方要求完成进度安排,创建文明工地。6、在工程质量、工期、平安及文明施工方面对甲方全面负责。7、派驻现场负责人为: ,负责施工现场的管理、协调工作。施工代表的行为即代表乙方的行为,行使除领取工程款外的其他签字权。8、听从建设单位和甲方对现场的管理,严格遵守各项管理制度,做到平安生产和文明施工。9、应与其他施工队伍亲密协作,不得耽搁安装的正常施工。10、在施工期间因乙方缘由发生的全部人身伤亡事故及由此

6、发生的一切费用由乙方负担。11、乙方进场前向甲方供应特别工种上岗证复印件。12、乙方负责甲供材料的领料、厂区内装卸车及材料厂区内保管。施工中,乙方供应甲供材用量安排,由甲方批准后选购。工程竣工结算时依据乙方实领量参照乙方供应的甲供材用量安排与竣工结算用量对比,施工用量超过竣工结算量(含损耗)部分,按市场选购价从乙方结算款中扣回。工程结算时,甲供材部分及甲方担当的工程内容,乙方不计取保管费、协作费等一切其它费用。13、其余未尽事宜严格根据公司管理规定执行。14、乙方因自身缘由中途退场,乙方所完成的工程,甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。八、工程质量与验收1、乙方必需严格根据施工图纸及国家颁

7、发的现行规范、规程和标准进行施工,并接受甲方和建设单位派驻代表的监督,确保工程达到优良等级。2、施工中如发觉与图纸或建设单位要求不符状况时,应刚好向甲方通报,不得擅自处理。否则由此造成的不良后果由乙方自行担当。3、隐藏工程必需经甲方现场代表认可后,由监理代表、建设单位代表共同检查验收签字后,方可进行下道工序的施工。4、施工中发生质量事故,应刚好报告甲方代表,不得擅自处理。5、承包方应严格根据建筑工程施工规范及质量验收标准进行施工,严格根据甲方要求施工,并对已完工程进行质量验收。承包方不得随意降低质量标准,工程质量必需达到优良。如出现质量问题或缺陷,承包方应按甲方要求无条件返工或返修,直至达到甲

8、方的质量验收标准,并担当因此引起的一切费用,同时甲方有权进行惩罚,罚款起点500元。6、工程竣工后保修期按中华人民共和国国务院第279号令建设工程质量管理条例的有关规定执行。7、在质保期间发生因质量缘由造成的返修,乙方必需在甲方指定的时间内完成。否则,甲方有权指定其它施工单位进行返修并从质保金中扣除双倍的返修费用。九、违约责任:1、工程质量不符合合同规定,按乙方违约处理,扣除乙方总造价的3%。乙方负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的由乙方担当一切损失。2、乙方不得向他人转包本工程。如在施工过程中发觉乙方有转包行为,甲方有权终止本合同,并要求乙方担当由此造成的一切损失。3、乙方供应施工人员不能

9、满意工程需求且经甲方督促不能刚好补充状况下,甲方有权支配其它队伍进场施工。情节严峻的,甲方有权将乙方清除出场。新入场队伍的施工费用在乙方承包范围结算款中双倍扣除。若乙方被清除现场,所完成工程甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。4、乙方必需保证按甲方要求的工期竣工,工期每拖期一天,甲方扣除乙方合同价1%工程款。5、任何一方违反合同规定,由双方协商解决。解决不了时,可向石家庄市仲裁机关申请仲裁。十、平安施工:乙方必需严格根据施工平安技术操作规程规定规范施工,实行严格的平安防护措施,执行甲方项目部平安管理措施,担当由于自身平安措施不利造成的伤亡事故的责任和所发生的费用。十一、其它条款:1、本合同

10、自双方签字盖章后生效,待工程竣工、工程款结算付清尾款自动失效。2、本合同签订后任何一方如提出修改建议需经双方协商一样后,可签定补充条款,作为本协议的补充条件,具有与本合同同等法律效力。3、双方签订合同前,乙方向甲方交纳 元作为履约保证金,保证金不付利息,承包方按合同施工并结算确认后返还。4、乙方必需执行甲方或建设单位下发的文件指令,如乙方对其有异议可在二日内以文字形势澄清,否则造成的后果由乙方全部负责。5、其他未尽事宜双方协商解决。6、本合同中建设单位指“xx诚润建筑工程有限公司”。7、本合同附件:(1)平安协议(2)项目管理规定8、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。甲方:xx诚润建筑工

11、程有限公司(章) 乙方:授权托付人(签字): 授权托付人:(签字、手印)年 月 日年 月 日工程合同 篇2发包人:十堰倍力工贸有限公司(以下简称甲方)承包人:十堰三丰金辉建筑安装工程公司(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律,遵循同等、自愿、公允、诚信的原则,双方就本建设工程协商一样,订立本合同。一、 工程概况1 工程名称:十堰倍力工贸有限公司三期厂房。2 工程地点:十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。3 工程内容:三期厂房(钢构+土建+装饰)清单如下:地梁、地面及土石方工程分项。图纸建筑外墙面0.00以上的土建工程量包括:A-Dx1、1-12xA轴的

12、砌筑墙体及内外墙装饰;室外散水及坡道;钢构工程中除12xA-G、Gx5-12、5xD-G、Dx1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外,其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。二、 工期自合同签订第三日起始,工程总有效工作日为60天,详细工期明确如下:基础工程30天;主钢构安装15天;屋面及屋面排水系统安装5天;门窗及围护系统安装10天。其它附属及收尾工程10天。乙方必需根据约定的工期内如期完工,每无故延迟1天,即惩罚人民币1000元,惩罚上限为人民币15000元。延误超过15天,甲方视乙方放弃施工,可另行需找其它单位施工,已完成工程按实际完成量的50%结

13、算。 遇以下状况经甲方现场代表签字可以延期:1、雨雪及其它不适合安装的天气。2、春节。3、设计错误、资料不精确和甲方提出工程变更。4、因甲方和第三方缘由造成施工停顿。5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。三、 合同价款及付款方式1 合同价款:本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整(¥850000.00)包干。2付款方式:甲方预付工程总款的支付工程总款的30%;屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%;全部收尾工程完工,验收合格后即支付工程总款的15%;余款(工程总款的5%)作为质保金。3变更工程价款:凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目,场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通

14、知单和施工签证为准,发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算,其变更造价以甲方双方共同协商认可为准,涉及规税事项参照国家有规定执行。四、 材料供应1 对主钢构及围护系统的原材料供应,甲方有明确指定,即主钢构所用的中厚板必需从武钢原厂购买,彩钢板必需选用宝钢原产,在钢构拼装、彩板轧制前,乙方必需向甲方供应制造厂商有效的出厂证明,对于主钢构所用基材,应刚好通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必需按国家规定作焊缝探伤检查,并出具检测报告,所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必需符合国家相关强制规定要求。2. 其余材料由乙方自行选购,凡选购的材料必需符合设计和建设单位要求及各项技术标准

15、。且质量合格证和出厂合格证书必需随货同行,材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可运用。凡选购的材料未阅历收乙方擅自运用造成工程质量不合格,由乙方负责修复或拆除并担当发生的全部费用,由此延误的工期不能顺延,并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。五、 工程质量1 乙方必需根据甲方认可的设计图纸细心组织施工。遇有特别状况须要变更时,必需征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。2、乙方必需接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查,不得无故阻挠。3、工程验收:工程质量必需达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内(以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算),因甲方缘由不组织验收均可视为

16、工程已验收合格。4、工程验收依据:A、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。B、相关国家标准:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20xx砌体工程施工质量验收规范GB50203-20xx混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20xx钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx屋面工程质量验收规范GB50207-20xx地下防水工程质量验收规范GB50208-20xx建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20xxC、图纸规范

17、未说明、或不具体部分可参照甲方现有一期厂房作法进行验收,未取得甲方现场代表和项目经理确认的工程项,一律视为不合格项。六、 平安生产乙方施工应严格遵守平安生产操作规程,持证上岗,杜绝平安质量事故发生。若乙方施工中发生平安事故,造成已方及他方人身、财产损失,均由乙方自行负责。七、 双方权利和义务1 甲方A、 向乙方供应必要的施工条件。如现场通水、通电、道 路畅通、施工场地平整具备吊装条件等等。B、 应向乙方供应设计图纸两份和与工程相关的技术资料。开工三天前组织有关单位参加施工图会审与工程交底。C、 负责对乙方编制的施工组织设计(施工方案)进行审定,对乙方违反审定的施工组织设计的行为有权指止。D、

18、负责为乙方办理必要的施工现场出入证明,确保乙方主辅材、施工机械及人员的通行。E、 刚好组织有关方面参加工程验收。F、 刚好按进度划拔工程款项。2 乙方A、 乙方预见某些约束与本工程项目无关的已方属员出入和滞留施工现施工因素可能会对甲方生产造成影响,应马上向甲方告知并商讨解决方法。如乙方未刚好告知,由此造成甲方生产影响的一切损失均由乙方担当。除施工必要,乙方施工人员及其施工器械不得随意出入甲方生产现场。B、 开工三天前编制施工组织设计(施工方案),刚好交甲方审定,审定通过后严格根据施工组织设计施工。C、 编制工程整体进度安排、周度进度安排、送甲方项目经工程合同 篇3托付方(以下简称甲方)监理方(

19、以下简称乙方)甲方托付乙方监理装饰装修工程,双方经协商一样,同意签订以下合同:一、服务内容、方式与要求1、服务内容:工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 监理范围: 装饰装修图纸内部分 。服务范围如下:(1)前期监理审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。(2)中期监理依据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐藏项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单

20、位对接确认变更签证;(3)后期监理工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服务方式:施工前期,乙方协作甲方完成监理审核工作.施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。施工后期,乙方进行工程结算审核,帮助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺:乙方在工程监理过程中,依据工程实际状况为甲方供应相关的合理化建议。乙方以主动、仔细、负责、公正的服务看法为甲方供应监理服务。 乙方对工程各施工重要环节进行具体监控,确保工程质量达到预期目标。二、托付方供应如下条件:为乙方供应已运用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,与与本工程有关的协作单位、协作单位名录。三、授

21、权范围甲方在托付的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:1、对选用材料与施工质量的检验权。2、施工工艺变更权,需经甲方同意。3、对施工单位的惩罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程 1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限:从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。五、监理费用及支付方式:1、本次装修监理费用为

22、捌万元。监理工期限三个月,假如工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿2、支付方式:合同期间分两次支付,第一次支付50,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。六、违约责任:1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予担当。3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应担当合同价款5的违约金。七、争议与解决方法:1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的详

23、细监理工作 行为是否符合国家相关监理规范与标准为依据进行裁定。22、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失与经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一样,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。甲方单位(章): 乙方(章):托付代理人(签字) 托付代理人(签字):甲方地址: 乙方地址:联系电话: 联系电话:年月日 年 月 日工程合同 篇4第一部分 协议书发包人(全称):必需与中标通知书名称一样或企业法人营业执照全称承包人(全称):与中标通知书一样_依照中华人

24、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:(必需与中标通知书名称一样)工程地点: 应填写具体工程地址结构形式: 层数:_ _ _ 建筑面积:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_ 由发包人填写资金来源:应填写财政拨款或银行贷款或单位自筹以及外商投资等二、工程承包范围承包范围:必需填写齐全招标文件中规定的施工范围。如:施工图纸范围内的土建、给排水、采暖、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及室外道路,土石方、围墙、绿

25、化等工程(包工包料)三、合同工期:工 期:日历 天开工日期:年月日 (群体工程以第一个开工工程为准)竣工日期:年月日 (群体工程以最终竣工工程为准)四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款1、合同总价(大写):(小写)¥:元。(其中:工程暂列金额 依据招标文件发包人给定金额填写元,计日工依据招标文件发包人给定金额填写 元,材料暂估价和专业工程暂估价 依据招标文件发包人给定金额填写 元,平安文明施工措施费 依据投标报价书中的详细金额填写 元,总承包服务费 如担当总承包责任,必需计取该项费用 元。)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:

26、(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(附件4:)(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用合同条款中给予的定义相同。八、承包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日(必需在中标日期后,开工日期前)

27、合同订立地点: 。本合同双方约定_签字盖章_后生效。发包人:(公章)_ 承包人:(公章)_地址: 地 址:邮政编码:_ 邮政编码:法定代表人:_ 法定代表人:_托付代理人:_ 托付代理人:必需分公司经理签字电话:_ 电话:传真:_ 传真: 开户银行:_ 开户银行:账号:_ 账 号:其次部分 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所给予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽商

28、、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。1.1.1.2. 合同协议书:指第一部分合同协议书。1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录,含商务标和技术标等内容。1.1.1.6通用合同条款:是依据法律、行政法规规定及建设工程施工所须要的,通用于建设工程施工合同的条款。1.1.1.7专用条款:是发包人与承包人依据法律、行政法规规定,结合详细工程实际,经协商达成一样看法的条款,是对通用合同条款的详细化、补充或修改。1.1.1.8 技术标准

29、和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.9图纸:指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准,满意承包人施工须要并包含在合同中的全部工程图纸,以及由发包人按合同约定供应的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明和有关资料。1.1.1.10 工程量清单:表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。1.1.1.11 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人根据规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.12 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同

30、文件的其他文件,包括发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和承包人。1.1.2.2 发包人:指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受并与其签订建设工程施工合同,具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格,负责施工管理和合同履行的全权负责人。1.1.2.5 分包

31、人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人托付对本工程监理、合同履行实施管理并取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责人,其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.1.2.8 设计单位:指发包人托付的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。1.1.2.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程

32、:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的永久工程和(或)临时工程。工程合同 篇5民房建筑承包协议发包方: , 以下简称甲方。 承包方: , 以下简称乙方。一、甲方位于石埠村桃园队二间二层楼房承包给乙方。二、乙方负责新建房的墙光地平,不包括刮白,前后外墙贴瓷砖。三、房屋结构为。四、开工时间: 20xx 年 3月 3 日,竣工时间: 20xx 年8 月 1 日。 五、乙方在施工中出现的一切工伤事故由乙方担当,甲方概不负责。 六、该工程实行包工不包料的形式,承包价格按屋面建筑面积计算, 170元 / 。 二层起脊 1000 元 / 间,二层站柱 40 元 / 米。七、付款方式: 二层主体起来后

33、付总工程款的50%,工程竣工验收合格后付总工程款的30%,余下20%于20xx年底付清。八、工程竣工交付运用后,在一年之内房屋有裂缝、漏水等质量问题,一切修理费用由乙方担当。九、以上协议甲乙双方共同遵守。十、以上协议一式两份,甲乙双方各持一份,经甲乙双方签字后生效。工程合同 篇6甲方:_ 合同编号:_法定代表人:_ 签订地址:_乙方:_ 签订日期:_年_月_日法定代表人:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,就换热站技改工程有关事项协商一样,订立本合同。第一条 工程概况1工程名称:_。2工程地点:_。3工程范围:_。其

34、次条 合同工期1合同工期总日历天数:_天。开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。2本工程须于合同订明的时间内完成。因以下缘由造成的工期延误,经甲方确认后工期顺延。(1)甲方未能按约定供应图纸及开工条件;(2)监理工程师或甲方代表未能按约定供应所需的指令、批准等,致使施工不能正常进行;(3)工程设计变更;(4)_周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过_小时;(5)遇不行抗力;(6)合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延状况。第三条 质量标准本工程质量标准:_。第四条 材料设备供应乙方包工、包料、包设备选购。第五条 合同价款合同单价人民币元整(大写:_),工程量清单(略)。合同总

35、价人民币元整(大写:_)。第六条 支付方式1乙方进场施工后每月_日前上报月工程进度款,甲方收到乙方月工程进度款申请经审核且收到乙方足额发票后在_个工作日内支付本月完成工程进度款的_%,付款至合同价的_%时停止支付,工程完工验收合格且乙方提交合格的竣工资料及结算资料,结算完成且收到乙方足额发票后_个工作日内支付至工程结算总造价的_%,余下_%的工程款作为保修金。2从工程实际竣工验收合格之日起,质保期为工程竣工验收合格满年后无保修费用发生时或扣除保修费用且收到乙方足额发票后_个工作日内付清。第七条 甲方义务1甲方应当在本工程开工前根据约定完成以下工作,并担当相关费用:(1)办理土地征用、拆迁补偿、

36、平整施工场地、障碍物拆除等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后接着负责解决上述工作遗留的问题;(2)将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内,保证施工期间的须要;(3)开通施工场地与城乡公共道路间的通道以及施工场地内的主要道路,满意施工运输的须要;(4)向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性、精确性负责;(5)办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件;(6)确定水准点与坐标限制点,组织现场交验并移交给乙方;(7)组织乙方和设计人员进行图纸会审和设计交底;(8)协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)等的

37、爱护工作;(9)双方约定甲方应做的其他工作。2甲方托付乙方办理的工作,费用由甲方担当。3甲方未完成上述约定工作,导致乙方工期延误的,甲方予以确认顺延延误工期。第八条 乙方义务1乙方应履行本合同所约定的全部义务。细心组织施工,按时完成本工程。2乙方应根据约定完成以下工作:(1)现场施工根据现场平安文明施工管理方法进行管理,担当施工场地平安保卫工作,供应和修理非夜间施工运用的照明、围护设施;(2)依据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境爱护、施工噪音、平安生产、文明施工等的管理规定,办理相关手续,并通知监理工程师。甲方担当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;(3)在本工程或本工程中某单项工

38、程已竣工但未交付甲方以前,负责已完工程的爱护工作,爱护期间发生损坏,应予以修复并担当费用。如甲方要求乙方实行特别爱护措施,甲方应担当相应费用;(4)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)等的爱护工作;(5)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清洁施工现场,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款;(6)双方约定乙方应做的其他工作。第九条 竣工验收及结算1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表供应完整竣工资料和竣工验收报告。2竣工结算。竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。第十条 违约责任1甲方未

39、按时支付工程款,逾期按中国人民银行公布的同期银行存款利息支付违约金。2如因乙方缘由造成工期延误,每延期1天乙方赔偿合同价的_给甲方,甲方有权从工程款中扣除。由于乙方缘由停工、窝工、误工造成的乙方损失,由乙方自负。3乙方未完合同约定的各项工作,给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的损失。达不到合同约定的质量标准的,乙方需无条件返工修复,以达到合同约定的质量标准,返工修复的费用由乙方负担,且乙方须向甲方缴纳审定结算总价的_%的违约金。4因甲方缘由造成的工期延误,乙方在提交齐全相关证明材料且被证明后只能获得相应的工期延长。第十一条 纠纷解决方式本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时,应通

40、过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成时,选择下列第_种方式解决:(1)将争议提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向_人民法院提起诉讼。第十二条 生效1本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。2本合同式_份,各方当事人各执_份,具有相同法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_授权代理人:(签字)_ 授权代理人:(签字)_单位地址:_ 单位地址:_邮政编码:_ 邮政编码:_联系电话:_ 联系电话:_传真:_ 传真:_电子信箱:_ 电子信箱:_开户银行:_ 开户银行:_账号:_ 账号:_工程合同 篇7发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)一、工程概况1、

41、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42号47号楼工程,钢筋砼框架结构。2、合同期限自至3、为保证本工程进度须要,乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数依据甲方要求进行调整。二、承包方式1、乙方包工包料、包做包交,除起重机械设备等大型工具外,全部小型工具及平安设备由乙方自备,价格为元/。3、工期要求:三、承包内容亳州市南部新区拆迁安置小区A区42号47号楼门窗工程。型材名称,玻璃采纳6+9A+6中空玻璃,屋顶天窗玻璃为6中透光LOWE+12A+6,推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/。四、质量、平安标准和制度1、执行国家质量优良工程验收统一标准。五、付款方式由乙方全垫资至工程竣工验收。六、结算方式按门窗实际尺寸面积结算。七、双方职责1、甲方应向乙方做平安

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作计划

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁