《2022建设工程勘察设计协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程勘察设计协议书.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建设工程勘察设计协议书 第一篇：建设工程勘察设计合同书建设工程勘察设计合同书项目名称：罗山县山店中学桥新建工程项目建设地点：信阳市罗山县境内甲方：山店乡人民政府乙方：信阳马路勘察设计院签订日期：201*年8月1日合同协议书本合同协议书由山店乡人民政府（以下简称“甲方”）与信阳马路勘察设计院（以下简称“乙方”）于201*年8月1日共同签署。甲方通过托付书托付乙方完成罗山县山店中学桥新建工程的实施方案及一阶段施工图设计任务，双方达成如下条款：一、工程概况：201*年拟建桥梁4-20m预应力混凝土空心板梁桥，全宽9m。二、乙方担当的勘察设计任务包括：201*年8月1日至201*年8月10日完
2、成项目实施方案编制，待项目批复后再完成一阶段施工图设计工作。三、以下文件应作为本合同的组成部分：（1）合同协议书及各种合同附件；（2）托付书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）勘察设计技术要求；（6）构成本合同组成部分的其他文件。上述文件应认为是互为补充和说明的，但如有含义不清或相互冲突处，以上面所列依次在前者为准。四、甲方通过托付书并经与乙方友好协商，本合同总价为人民币（大写）伍万元整（￥50000.00）。五、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定；最终提交的设计文件份数：实施方案及一阶段施工图文件每合同段各柒份。六、付款方式：本合同的总金额是完成本合同
3、所规定义务的一切费用，由乙方包干运用，甲方按下列方式支付：1、在乙方提交实施方案之前，甲方先支付勘察设计费贰万元整（￥201*0.00）作为预付款，乙方收到预付款后进行外业测量，如延期付款则勘察设计周期顺延；2、一阶段施工图按期完成后将设计文件并送至甲方处，支付勘察设计费余款叁万元整（￥30000.00）。七、其它事宜1、本合同协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；合同协议书经双方代表签字先复印后加盖单位章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。2、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。甲方；山店乡人民政府乙方：信阳马路勘察设计院 盖章盖章法定代表人法定代表
4、人（或其托付代理人）（或其托付代理人）其次篇：建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同托付方：承包方：依据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称；工程地点；工程规模；工程投资:。其次条托付方依据本合同规定填写建设工程勘察设计托付书（见附表一、二）。第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法，自合同生效后天内，托付方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在天内一次结清（或分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30，设计任务的定金为估算设计费的20。本工
5、程的勘察费为元，估算设计费为元。 托付方不履行合同时，无权要求返还定金；承包方不履行合同时，应双倍返还定金。第四条托付方的义务：1托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容、技术要求及期限见附表三。2在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件。3托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包方参与。4按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条承包方的义务：1
6、承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数，详见附表四。2初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修订设计时，须具有设计审批机关设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。3.设计单位对所担当设计任务书的建设项目，应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责
7、任：1因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方接着完善勘察设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下：2因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方缴纳勘察设计费5的违约金。4由于变更安排、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下：（1）因托付方责任造成勘察设计工
8、作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。（2）托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。第七条争议的解决方式：合同执行过程中如有争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。第八条经双方协商一样，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。第九条附则：本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建筑工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文
9、件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本两份，托付方、承包方各执一份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方：（盖章）承包方：（盖章）鉴（公）证看法：地址：地址：经办人：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关：（章）托付代理人（签名）：托付代理人（签名）：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：签约时间：年月日签约地点：有效期限：自年月日至年月日附表一建设工程设计托付书托付方托付承包方进行设计工作。工程设计项目表说明 空格如不
10、够用，可以另接。附表二工程、地质勘察托付书说明空格如不够用，可以另接。附表三建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表双方协议，由托付方向承包方根据下表供应建设文件和勘察设计基础资料：说明空格如不够用，可以另接。第三篇：建设工程勘察设计协议发包方：_承包方：_依据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称_；工程地点_；工程规模_；工程投资_。其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书。（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法，自合同生效后_天内，托付方应向承包方给付
11、定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在_天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30，设计任务的定金为估算设计费的20。本工程的勘察费为_元，估算设计费为_元。托付方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条托付方的义务1托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。2在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件：_。3托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务
12、的承包方参与。4按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条承包方的义务1承包方应在_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。3设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负
13、责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任1因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方接着完善勘察设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下：_。2因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5‰的违约金。4由于变更
14、安排、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下：_。5因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。第八条附则本合同未言明事项
15、，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_份，托付方、承包方各执1份；副本_份，分别报送_备案。托付方（盖章）：_承包方（盖章）：_法定代表人（签名）：_法定代表人（签名）：_托付代理人（签名）：_托付代理人（签名）：_地址：_地址：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_鉴（公）证看法：经办人：鉴（公）证机关
16、（章）年月日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证明行自愿原则）附件附表一：工程设计项目表工程编号项目名称建设性质投资规模建筑层数结构设计内容附表二：工程、地质勘察托付书建设单位工程名称场地位置设计单位要求提交提出任务书日期年月日勘察资料要求提交资料日期年月日勘察技术内容要求提交资料份数份要求附任务书附图蓝图份张依次号总图建筑物设计地层高度建（构）结构对差异编号名称坪高数（米）筑物等级类型沉降敏（米）感程度建（构）筑物基础主要设备说明地下备形尺（材砌单位荷重设设备基础下设米×置（吨米备形尺（材砌单位荷室备米米置深重（吨）深）或总荷名×度（米）或情料米米）或总荷状寸度重（吨）
17、称状寸）料重（吨地况）注附表三：建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表序号文件和资料名称份数提交日期附表四：勘察设计文件交付日期一览表序号勘察或设计文件名称和内容份数质量提交日期第四篇：建设工程勘察设计合同工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察设计证书等级：_发包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_发包方托付承包方进行_勘察设计任务。依据中华人民共和
18、国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一样，就本工程_勘察设计阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条本合同签订依据1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。其次条勘察设计依据1发包方给承包方的托付书或勘察设计中标文件。2发包方提交的基础资料。3承包方采纳的主要技术标准是：_。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：1合同书；2中标函
19、（文件）；3发包方要求及托付书；4投标书。第四条工程概况1工程名称：_。2工程建设地点：_。3工程规模、特征：_。4工程勘察设计任务托付文号、日期：_。5工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_。6承包方式：_。7预料勘察设计工作量：_。第五条发包方向承包方提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间1设计任务书年月日2可行性探讨报告年月日3选址报告年月日4原料年月日5资源报告年月日6燃料协议文件年月日7水电协议文件年月日8运输协议文件年月日9年月日年月日第六条承包方向发包方交付的勘察设计文件：序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年
20、月日年月日年月日年月日年月日第七条工期本工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包方或承包方的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。第八条收费标准及支付方式1本工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。2本工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。3本合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向
21、承包方拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费_的滞纳金。拨付工程费时间占合同总额（工程进度）百分比金额人民币（元）年月日%元年月日%元年月日%元第九条变更及工程费的调整1本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前_天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改看法的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方担当。2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_。第十条双方责任1发包方责任（1
22、）发包方按本合同规定的内容，向在承包方供应开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。（2）发包方托付勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。（3）发包方托付初步设计的，在初步设计前，应供应经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求勘察的资料、须要经过科研取得的技术资料。（4）发包方托付施工图设计的，在施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方
23、按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。（6）发包方变更托付勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。（7）在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。（8）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未起先勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已起先勘察设计工作的，发包方应依据承
24、包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。（9）发包方必需按合同规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标记。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。（10）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。（11）发包方要求承
25、包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严峻背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。（13）发包方应当将工程勘察设计业务托付给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。（14）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务托付给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别托付给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别托付给几个承包方时，必需选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设
26、计的总体协调。（15）发包方在托付业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。（16）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。2承包方责任（1）应根据现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。（2）勘察设计合理运用年限为_年。（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的勘察设计联络
27、工作。（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并依据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_。（5）由于承包方缘由，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。（6）合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参与有关上级的勘察设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目起先施工，负责向发
28、包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取询问服务费，收费额由双方商定。（8）承接部分设计业务的承包方干脆对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。（9）承包方必需持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其供应的勘察设计文件的质量负责。（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分托付给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分托付合
29、同，并对分承包方所担当的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分托付。（11）承包方可以聘用技术劳务人员帮助完成承接的勘察设计业务，但必需签订聘用合同。（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必需与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正值竞争承接勘察设计任务。（14）承包方不得采纳行贿、供应回扣或赐予其它好处等手段
30、进行不正值竞争。（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。（16）承包方不得运用或举荐运用不符合质量标准的材料或设备。（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分托付给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。第十一条工程勘察设计版权本工程的勘察设计版权全部属承包方全部，发包方有责任对此赐予爱护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或供应给第三方运用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第十二条违约责任及违约金1发包方不履行合同，无权恳求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。2发包方不能按时供应
31、建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料缘由影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补勘察设计费。3发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费。4发包方因故要求停止勘察设计时，应刚好用书面通知承包方，承包方应马上停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。6由于承包方
32、的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责主动实行补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_（经批准生效）。8发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1的违约金，但每天偿付最高额不得超过_元。9承包方不刚好到现场处理有关勘察设计问题，不刚好按审批机关看法修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1。第十三条勘察设计的修改和停止1发包方因故要
33、求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按_元增付勘查设计费，或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。2原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条方法计算。3发包方因故要求中途停止勘察设计时，应刚好用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。第十四条材料设备供应1发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，供应产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验
34、收认可，如与勘察设计和规范要求不符的产品，应重新选购符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自担当发生的费用。若造成停、窝工的，缘由是承包方的，则责任自负；缘由是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。2承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，增减的费用由发包方、承包方商定。第十五条报告、成果、文件检查验收1由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。2发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、文件。3隐藏工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包方、承包方签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方应赔偿停、窝工的损失。4工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应