《2022委托施工合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022委托施工合同汇编.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022委托施工合同托付施工合同 在不断进步的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我帮大家整理的托付施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。 托付施工合同1发包人：*消防工程有限公司 （简称“甲方”）分包人： （简称“乙方”） 身份证：（ ）经双方友好协商，甲方同意将XX市*县“*乐里，时代新都”消防安装工程托付给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺当完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：XX市*县“*乐里，时代新都”（含地下室部分）2、工程地点：XX市*县二、劳务安装的范围及内容：喷
2、头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期：该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列状况工期顺延：1、由于甲方及土建缘由造成；2、原工程的设计变更；3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失4、不行抗力的事务四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包清工加施工机具；2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）3、如需托付乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；3、工程在进行消防检测时完成双方
3、的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中：喷头安装 50元/个（带管）消防箱安装 250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注：室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方供应其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的须要进行的施工变更，乙方应刚好供应相关数据资料及满意消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；七、材料和设
4、备供应：1、该工程所需材料和设备均由甲方自行选购。乙方负责起劳务所需的平安设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。2、乙方进场运用的加工机器和安装机器应有满意建筑工程施工规范平安治理的有关规定，必需运用符合国家相关标准要求的合格产品并在运用的过程中刚好检验和维护。八、双方责任：甲方：1、按安排刚好供应安装所需的有关设备和材料；负责向乙方供应施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、托付代表队工程进度、质量进行都督，检查隐藏工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行协作，帮助解决影响工程施工生产机器地板与和平安
5、等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录，标记竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的奢侈进行惩罚。7、对托付乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方：1、本着“仔细、负责”的工作看法和“合格、节约、好用”的施工月子协作乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；平安、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。
6、2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必需是国家正规厂家产品。接机械性能良好、平安防护装置灵敏牢靠，符合建筑相关平安治理要求。7、承包人必需教化
7、并约束员工严格遵守施工现场平安治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者赐予订正、责令整改、惩罚，直至推出现场。8、对承包人在施工中的平安隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人担当，并赔偿发包人的全部损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并担当其用度；10、承包人应当样安装分包合同条件中关于平安生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，
8、严格根据平安标准组织施工。乙方对因违反平安事故规定引起的平安事故负责并存的责任；11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的相识平安及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限：1、该消防系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的运用功能稳定、牢靠。2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并担当用度；不行抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，机具和设备有甲方自理。十、违约责任：甲方未能
9、按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付运用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理：双方履行本合同时，如发生纠纷应实行有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作：（1） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级平安教化。（2） 、在施工地点为乙方供应施工和生活便利条件。（3） 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作
10、：1、遵守公司的有关规章制度，听从甲方施工治理人员的工作支配。2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必需经甲方治理人员签字。3、遵照建筑工程平安操作规程所规定的条列。全部施工人员，均要经三级平安教化方可上岗。电工.焊工等特别工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。4、乙方应爱护施工场地整齐，当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必需达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避开将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期
11、补刮腻子时能刮平天面。十五、其它（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。（3）、乙方必需确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。（4）、若甲方发觉乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费十六、甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能运用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。十七、甲方
12、的全部设备、构件、工具、进场交付乙方运用，乙方必需签字认可，待工程结束时，全部设备、构件、工具、必需如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后起先生效。甲方：（签章） 乙方：（签章）地址： 身份证号码：托付代理人：（签字） 家庭住址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：托付施工合同2甲方托付乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合建房详细状况，双方本着同等、互利、诚信原则，确保建房平安、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。一、施工平安1、乙方在施工过
13、程中要特殊留意平安，杜绝一切平安事故，并担当由于自身平安措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类状况出现，责任与一概与甲方无关。假如施工人员须要参与生命财产、机械设备、意外损害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。2、乙方全部施工人员必需身体健康，工头负责人必需对全部施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工平安教化和监督，限制好各种可能存在的危急因素，消退平安事故的隐患，随时对工程平安、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保平安和工程质量。二、施工要求1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。2、甲方负责供应饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水
14、泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。3、乙方尽量避开在下雨天施工，以防影响房子质量。4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。5、全部瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。三、工程质量1、乙方必需仔细根据甲方供应的图纸施工，并随时接受甲方或甲方托付人员的督查。2、乙方施工时要保证质量。运用前必需把砖头浇水潮湿，沙浆的饱满度必需要达到“三个一”砌筑法，即(一块砖、一铲灰、一挤揉)3、假如乙方因为自身水平缘由达不到工程合格条件的，乙方应当根据甲方及其委派人
15、员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定运用条件的，乙方应当担当工程质量违约责任。4、房屋建成后，因为乙方缘由引起的质量问题造成甲方不能正常运用的，仍由乙方担当修理返工或重弄的责任，并由乙方担当所需的费用，一并赔偿甲方的有关损失。四、工期延误无正值理由，乙方不能延误施工。由以下缘由造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：1、因停电或下雨等造成停工;2、不行抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;3、甲方同意赐予顺延的其它状况。五、工程造价1、全部工程手工费合计人民币，大写： ，小写2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务酬劳、饭菜钱、烟酒等费用。必要的款待
16、与其他人家盖房款待相同。3、每平方米建筑面积 元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平 元/平方米。六、建房工期：建房工期为 天，自 年 月 日起先施工算起。开工起 个晴天完工。七、付款方式：先按工程进度付款，待整个工程完工后，房屋经过甲方验收，若无漏雨、楼梯积水等质量问题，甲方在3个月内必需向乙方付清工钱。八、违约责任和争议的解决方法1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的，乙方要赔偿全部损失。因乙方缘由有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方根本违约，
17、甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付根据已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。3、在乙方无违约行为的状况下，甲方若不按合同约定支付工钱，则按银行有关逾期付款方法的规定根据延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方担当违约责任。九、合同的生效与终止。1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、在工程验收合格，甲方付清工钱完毕后，该合同自动失效。甲方签字： 身份证号：乙方签字： 身份证号：托付施工合同3甲方：(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)：甲方因
18、修理刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，托付乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：一、工程地点：泾县其次中学新校区内。二、主要工程内容：修理刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管修理等。三、工程造价：1、阶梯教室消防通道修理焊接、自来水井盖计12个工作日200元=2400元2、加固科学馆空调支架1.5米350元=525元3、修理刷新老科学馆楼梯栏杆75米25元=1875元4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米20元=3934.4元5、找寻校内自来水管漏水14个工作日120元=1680元6、修理刷新阶梯教室消防通
19、道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、修理自来水管道总造价为xx414.4元四、工程日期在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特别缘由不能正常施工的状况下，由甲、乙双方商定延期。五、施工平安1、本项工程乙方应根据有关部门及甲方有关平安工作的规定严格做好平安措施。2、施工过程中的平安责任由乙方负责。六、工程验收工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料刚好通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。七、收款方式本工程在施工期间，全部材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。八、其它事项1、在工程前及施工过程中，甲方应主动协作和供应便利，
20、保证必要的施工条件。2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。九、本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日托付施工合同4甲方： 乙方：经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物托付给乙方施工，特协议如下：一甲方权利和义务依据中标施工合同：（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和平安，质量；（4）甲方负责向业主催付进度工程款；（5)甲方负责向业主在0完成内催
21、退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。二乙方权利和义务依据中标合同：（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主子民币壹佰万元整（2）20xx年3月2日下午5点之前交给保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于，剩余的管理费分批依据业主的付款付与。（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；（4）协作甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；（5）协作甲方协调周边施工环境；（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；（8
22、）乙方供应正规的税票；（9）乙方平安事故完全自负，与甲方无关。三违约与仲裁：（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正值施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。（2）乙方在甲方下达开工吩咐后三日内无条件起先施工，假如不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。本协议一式四份，自签订后一日内生效。甲方代表： 乙方代表：甲方担保人： 乙方担保人：20xx年3月1日托付施工合同5托付方(以下简称甲方)：受托方(以下简称乙方)：江苏禹王水利建设工程有限公司(以下称称甲方
23、)于20xx年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中心专项补助资金项目iv标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方托付(以下简称乙方)负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、托付施工内容：江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中心专项补助资金项目iv标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。二、甲方责任、权利和义务1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构，到施工现场详细履行甲方职责，对工程进度、质量
24、、平安及资金等进行监督管理。3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发觉的问题提出整改措施，并督促乙方实施。4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创建良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不行抗为的自然灾难等缘由导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的成本增加的风险。6、甲方享有因乙方缘由造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督运用。三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方托付施工本工程，必需履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合
25、同的规定全面完成各项承包工作，并担当主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工平安、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并担当由此发生的全部费用。3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、平安管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、平安、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的惩罚时，则由乙方担当责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须担当返工责任及费用。若发生平安事故，由乙方担当责任并负
26、责理赔。4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位支配书面报告甲方。乙方应刚好付清其雇用人员的工资和选购材料费及机械设备租赁费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必需由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不担当任何责任。5、负责为本工程相关人员办理建筑意外损害保险，保险发票及有关协议交甲方保管。6、未经甲方许可不得干脆从业主处领取工程款。如有业主代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。7、乙方有
27、义务按甲方要求，协作甲方的质量、平安、环境爱护等体系认证工作。8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。9、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中干脆支付工资给民工及相关材料费。10、乙方不得运用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。四、有关费用事项：乙方必需在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作：向甲方交纳合同履约担保金(假如乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农夫工工资保障金。1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。2、施工期间及完工后一个月，甲方按以下标准向乙方收取。(1)公司委派管理人员1名：500
28、0元/月人。广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部(江苏)的交通费实行协商包干运用方法，按合同期内3次来回，每次4000元，合计120xx无包干。(2)依据实际须要，支配驻项曰部工地现场人员。项目经理，工资按5000元/月人发放;其余人员按4000元/月人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。4、每次支付工程款，乙方交完营业税，企业所得税及资源税后，甲方并扣除3%管理费用后余款刚好拨付给乙方作为施工费用。农夫工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。五、特殊约定为维护本公司在广西的
29、良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严峻滞后或工程质量、工程平安出现重大问题，导致业主或市级水利主管部门通报，通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报，通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动，罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方担当。六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日托付施工合同6发包方(甲方)：_承包方(已方)：_为提高泵站品位，创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样，甲方将_托付给乙方施工，为确保如
30、期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;
31、包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1.乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿
32、化施工规范进行施工，完工后达到_级。2.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3.乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结
33、算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币_元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，第3 / 7页保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕
34、除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表(盖章)_乙方代表(盖章)_合同签订日期：_签约地点：_托付施工合同7甲方：乙方：经协商，甲方将通用公司厂房墙板托付乙方施工。双方遵照中华人民共务法、中华人民共和国建筑法、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。一、工程名称：通用公司厂房二、
35、工程地点：通用公司三、工程内容：上墙板、包边。四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。1、承包方式：包工包料。2、质量与验收3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。五、平安：乙方按有关规定实行严格的平安措施，担当自身因平安措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。六、其他：1、乙方必需遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。3、乙方必需坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本
36、合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日托付施工合同8发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一样，甲方将_托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期
37、可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后_天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的_%，即人民币_整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于_天内向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程
38、合同价款的_%，即人民币_整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的_%，即人民币_整。七、工程质量1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3、乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后_天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设
39、计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币_元。2、若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日
40、起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（签章）：
41、签订日期：_年_月_日签约地点：乙方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：托付施工合同9甲方：_乙方：_立契约书人委建人_(甲方)与建方_(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：第一条 房地标示：本契约房屋坐落在_市_区_地号土地内定名“_”，经暂编号_区_栋_楼的房屋一户。其次条 房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物全部权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物全部权状记载面积加上本条前列(阳台走
42、道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其运用权归乙方，但乙方应对甲方供应较一般人实惠的服务。第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体全部人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平常作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其方法另详载于本大楼管理委员会管理章程。第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_市政府_局核准的建立执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。第六条 工程期限：本契约房屋建