《2022年工程合同集合7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年工程合同集合7篇.docx(37页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年工程合同集合7篇工程合同集合7篇随着人们法律意识的建立,合同的类型越来越多,签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是我为大家收集的工程合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。工程合同 篇1一、合同组成第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采纳gf1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、平安承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。二、开工审批其次条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由XX区教化局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向
2、乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整看法的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。三、质量限制第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。四、工程进度第四条本项目合同工期为_日历天,自_年_月_日至_年_月_日。第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必需经小组以指定方式确认后方有效。第六条工期提前嘉奖标准:0元/日历天;第七条工期延误惩处标准:100元/日历天。乙方工期因不行抗力延误的,须要向甲方索填工程延期确认签批单。五、工程量确
3、认原则第八条工程量确认方法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。六、工程变更第九条工程必需严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、削减或更改工作内容。因特别状况须要增加工作内容的,必需报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。七、工程造价第十一条本工程决算价格确定原则及结算方法:本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位
4、,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:(各校依据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算方法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。第十五条主材价格确定。主材价格须要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供
5、应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。八、材料管理第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必需出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必需经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。九、工程验收第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参加验收过程。第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要依据小组的验收看法进行整改,整改合格验收通过后方可结算。十、工程结算第十九条全部小型基建项目都必需在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。其次十条项目预算
6、在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。其次十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。其次十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)担当责任,小组不予结算。其次十三条决算材料必需符合下列规定,否则不予决算:(一)决算材料必需包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;(二)建筑预算和安装预算分别编制;(三)决算书材料必需执行浙江省20xx版计价规则,必需套用20xx版相应定额,必需执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价
7、计算程序和施工取费计算规则;(四)涉及各种费率的,套用下限标准;(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得有意多列多算和重复计算。其次十四条除经小组同意的特别状况外,套用计价规则时,有意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。十一、工程保修其次十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。十二、平安承诺其次十六条乙方对施工全过程(从打算到竣工验收)的平安负全责。乙方必需按要求签定平安承诺书。十三、廉政承诺其次十七条甲乙双方必需严格遵守工程廉政建设
8、的有关规定,必需严格遵守工程建设廉政责任书。十四、纠纷处理其次十八条优先实行调整方式,调整未达成协议的,实行仲裁方式。十五、其它事项其次十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必需经小组盖章后方生效。第三十一条其它未尽事宜协商解决。第三十二条合同设正本一份、副本两份;第三十三条本合同自签订之日起生效。甲方单位(发包人)(盖章):乙方单位(承包人)(盖章):小型基建项目管理小组(签字)工程合同 篇2甲方:乙方:甲乙双方本着同等互利的原则,经双方协商一样,签订本协议,以兹共同遵守。一、 拆除标的及范围二、 拆除要求及工期1、甲方明确拆
9、除范围、时间;2、乙方负责制定施工方案(包括施工方法、平安措施、环保措施),经甲方审核后,严格根据施工方案组织实施;3、乙方全权负责工程拆除事宜,并刚好向甲方通报工程查处有关事项;三、 平安责任1、乙方负责制定拆除工程现场平安操作规程,根据甲方工期要求,组织现场施工;2、接受甲方提出的平安处理看法,并刚好改正;3、违犯平安操作规程而造成的意外事故,由乙方自负。四、合作费用及支付方式工程总承包价为元,四、 不行抗力1、不行抗力指斗争、严峻水灾、火灾、台风、地震等人力不行抗拒因素而造成的延误和影响;2、当甲乙双方因不行抗力而造成协议无法履行时,履行协议时间将予以顺延;3、甲乙双方中一方因不行抗力缘
10、由不能履行本协议时,应刚好通知对方,取得对方认可后,本协议可以不履行或部分履行,并免于担当违约责任。五、 违约责任1、甲方应根据协议支付相关费用,拖延一天,应向乙方支付拖延金额部分千分之一的违约金;2、乙方应根据协议要求按期保质完成拆除工程,如延误工期,每天惩罚工程总价千分之一的违约金,并担当甲方因此而造成的其他损失。六、 其他1、本协议自双方签字之日起生效;2、本协议在执行期间,应本着相互信任、相互协作的原则,对拆除工程中出现的问题主动协商解决。如有未尽事宜,须由甲乙双方协商,另订补充协议,全部补充协议与本协议具有相同的法律效力。3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:
11、乙方:20xx年 月日20xx年 月日工程合同 篇3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲、乙双方协商一样,就甲方托付乙方建立兰埔花园园林工作项目,签订以下协议:一、工作项目内容:包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工作项目(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期:1、开工日期:本项目工作项目工期从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止,共 个日历天。2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工作项目合同价款:经协商本合
12、同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工作项目,则按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工作项目包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工作项目的饰面样板,必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工作项目付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工作项目80%后,甲方于3天内向乙方支付工作项目合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。3、工作项目竣工后,甲方于一周内向乙方
13、支付工作项目合同价款的20%, 即人民币:贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工作项目合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求:1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必需听从甲方监督管理,若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工作项目验收签证。七、工作项目竣工验收结算:乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进
14、行验收,并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改,并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工作项目的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任:乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工作项目。若工作项目延误,则每延误一天计罚人民币20xx元;若工作项目提前完成,则每提前一天完成嘉奖人民币1000元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工作项目延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工作项目进行围蔽处理,因此
15、所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工作项目竣工验收合格之日起计算园建工作项目、水电工作项目质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日起先计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定:1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间,乙方必需做好平安生产防范工作,落实各项平安措施,确保施工平安,担当平安施工责任,教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三
16、天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地,乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序亲密协作,要求应用书面联系。6、工作项目竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工作项目质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,
17、应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。托付代表:托付代表:签名: 签名:签订日期:签订日期:工程合同 篇4水运工程施工监理合同工程名称:_甲方:_乙方:_年_月_日书目一、合同协议书二、合同通用条款第1条词语定义第2条法规、语言和联系方式第3条双方关系与监理依据第4条监理范围第5条甲方的职责与义务第6条乙方的职责与义务第7条甲方的.权利第8条乙方的权利第9条监理合同期第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付第12条人员的更换第13条嘉奖与赔偿第14条转让与分包第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围第5条甲方的职责
18、与义务第6条乙方的职责与义务第8条乙方的权利第9条监理合同期第11条监理酬金与支付第13条嘉奖与赔偿第15条违约、争议与仲裁附加条款附录:运用说明当前,工程建设项目合同管理越来越得到重视。施工过程中依靠合同规范参建各方的行为,依据合同办理工程价款支付,合同管理已与工程建设密不行分。接下来我为你带来水运工程施工监理合同范本,希望对你有帮助。工程合同 篇5编号:_发包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区(县)XX市建设委员会二0_年印制发包人(全称):_承包人(全称):_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳
19、务合作事项协商一样,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称:_1.2工程概况:_1.3分包工作内容:_范围包括:_1.4工程监理单位(全称):_其次条作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款4.1合同价款为:_元(人民币)大写:_元4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:()4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:定额工资单价为
20、:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/;地下结构:_元/;初装修:_元/;水电:_元/;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/;屋面防水:_元/;水磨石地面:_元/;水泥砂浆:_元/;内墙一般抹灰:_元/;_;_;_。()4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)()4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不
21、刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确:_第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料:5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算:5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的
22、决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付:5.3.1合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“XX市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六
23、条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理:6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。6.2.2根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设
24、计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投
25、入运用的,视为符合合同要求,工程交工。7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:_。第八条工期延误8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;设计变更和工程量增加;发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;发包人同意工期顺延的其他状况。8.2承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出
26、向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行XX市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:_。第十条材料机具供应10.1本工程
27、由发包人供应的机械设备为:_承包人自备的工具为:_双方确认防护用具由_担当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。10.4对本工程材料机具的运用、维护,双方约定如下:_第十一条文物爱护对施工中发觉的文物,承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发
28、觉文物后隐瞒不报的,由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用,由发包人担当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工作业安排。12.6负责本工
29、程中各工种,工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改看法,督促承包人进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),
30、作为本合同附件。133在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_,听从发包人的统筹支配,统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。13.5承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关
31、人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协
32、商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除订正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人
33、、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”):1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向_人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后
34、生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效工程合同 篇6发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一样,定立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、发包文号:3、工程地点:
35、4、工程内容:5、工程造价:二、工期1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。开工日期:竣工日期:合同工期: 日历天。3、有下列状况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。(1)因发包方缘由影响开工。(2)不行抗力。非上述缘由,工程不能按合同工期竣工,承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准 。2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方担当全部责任。4
36、、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理,刚好办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表供应完整的过程检验资料。四、工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%,余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行选购,经发包人认可后运用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、发包人指派 同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、做好施
37、工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇合施工技术资料,供应给发包人2套。4、承包方指派 同志为工地代表。八、平安生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强运用过程中的检查,确保运用平安。2、承包方必需按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整齐。3、承包方在施工中,应严格平安措施,严禁高空抛物。4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并担当因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。2、合同份数:(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。(2)本合同副本两份
38、(发包方、承包方各执一份 )。十、补充条款:甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7第一部分 建设工程造价询问合同(以下简称托付人)与(以下简称询问人)经过双方协商一样,签订本合同。一、托付人托付询问人为以下项目供应建设工程造价询问服务:1.项目名称:2.服务类别: 结算审核 。二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1建设工程造价询问合同标准条件;2建设工程造价询问合同专用条件;3建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、询问人同意根据本合
39、同的规定,担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。五、托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。六、本合同的建设工程造价询问业务自 年月日起先实施,至 20xx年月日。七、本合同一式 贰 份,具有同等法律效力。其次部分 建设工程造价询问合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1、托付人是指托付建设工程造价询问业务和聘用工程造价询问单位的一方,以及其合法继承人。2、询问人是指担当建设工程造价询问业务和工程造价询问责任的一方,以及其合法继承人。3、第三人是指除托付人、询问人以外与本询问业务有关的当事人。4、日是指任何一天零时至其次天零时的时间段。其次条 建设工程造价询问合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价方法和规定或项目所在地的地