《2022年实用的购房合同模板汇总五篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年实用的购房合同模板汇总五篇.docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年实用的购房合同模板汇总五篇好用的购房合同模板汇总五篇随着人们对法律的了解日益加深,许多场合都离不了合同,签订合同也是避开争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是我收集整理的购房合同5篇,希望能够帮助到大家。购房合同 篇11.建筑容积率建筑容积率是指小区规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。附属建筑物也计算在内,但应注明不计算面积的附属建筑物除外。房地产商不是依据小区的土地面积而是依据建筑容积率缴纳土地出让金,人防工程属国家全部,不计算建筑容积率。房地产商为了少交土地出让金,往往也不把地下车库算入建筑容积率。建筑密度不同于建筑容积率,它是指小区全部建筑基
2、底面积之和与规划建设用地之比。规划建设用地面积是指小区用地红线范围内的全部土地面积,包括建设区内的道路面积、绿地面积、建筑物(构筑物)所占面积、运动场地等等。2.绿化率房地产商通常在广告中运用绿化率一词,依据园林专家介绍,这也是一个不精确、不规范的用词。在国家关于园林绿化的用语中,精确的应为“绿地率”和“绿化覆盖率”两种叫法。绿地率是指小区用地范围内各类绿地的总和与小区用地的比率。距建筑外墙1.5米和道路边线1米以内的土地和地表覆土达不到3米深度的土地,不管它们上面是否有绿化,都不计入绿地面积。绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率。树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿
3、化覆盖率,所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。购房人要留意房地产商在销售楼盘时宣扬的绿化率实际不少是绿化覆盖率。购房合同相关问题留意:签订商品房买卖合同时,最好运用建设部和国家工商行政管理总局制订的商品房买卖合同示范文本。由于示范文本是政府机关制订的,较好地平衡了开发商和购房人的权利和义务关系,因此,采纳示范文本签订合同有利于爱护购房人的合法权益。但切不行认为采纳示范文本就万事大吉,即使采纳示范文本签订商品房买卖合同,购房时也应留意以下几个问题。1、认购书问题。在目前商品房交易过程中,很多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前,要求购房人签订认购书,交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般
4、两种状况:一种状况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证,以向内部职工认购的名义进行销售,俗称内部认购;另一种状况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房,开发商为购房人保留预订的房屋,作为交换,要求购房人签订认购书,并交纳肯定数额的认购款,假如在规定的时间里,购房人不想购买该房屋,就可能无权要回所交纳的认购款。第一种状况的认购书由于我国城市房地产管理法和商品房销售管理方法都明确规定,在未取得预售许可证前,是不能预售商品房的,而依据我国合同法第52条的规定,违反法律和行政法规的强制性规定的合同无效,因此第一种状况的认购书在法律上是无效的。但最高人民法院于20xx年4月28日公布,于20xx年6月
5、1日起施行的关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明(以下简称最高法院说明)第2条规定:出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售证明的,可以认定有效。依据该条规定,在取得预售许可证之前所签订的认购书,假如开发商在购房人起诉前仍未取得预售许可证,该认购书确定是无效的;假如开发商在购房人起诉前取得预售许可证,那么该认购书的地位将和开发商已取得预售许可证或者销售的是现房的状况一样,即和下面要探讨的其次种状况的认购书的性质相同。其次种状况的认购书,须要看认购书是否满意了合同成立的要件,主要是看合同条款是否完备。最高法院说明第5条
6、规定:商品房的认购、订购、预订等协议具备商品房销售管理方法第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经根据约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同,确定具有法律效力。但是实践中大多数认购书都不具备商品房销售管理方法第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,这些认购书的法律效力如何?最高法院说明并未作明确规定,笔者认为不能从最高法院说明第5条的规定,反推出不具备商品房销售管理方法第十六条规定的商品房买卖合同主要内容的认购书,就必定没有法律效力。但是假如认购书仅规定了房号、面积和价格等条款,那么该认购书未满意合同应具备的基本条款,不具有法律效力。2、补充协议问题。在商品房买卖过程中
7、,开发商除和购房人依据示范文本所订立的商品房买卖合同外,还要求购房人签订一份补充协议,该补充协议的内容许多,由开发商的专业律师事先拟订好。这种补充协议常包含很多对购房人不利的条款,如交房时间的确定、不行抗力条款的说明、共有面积的确定分摊、关于基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面,甚至包含很多针对开发商的免责条款。比如有些开发商在补充协议中规定:“政府部门有关文件批准的延迟、市政配套批准及安装的延误,导致开发商不能按期交付房屋,开发商有权按实际影响的时间而相应延迟交付房屋,而不用担当延迟交付房屋的责任。”由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语,一般购房人很难完全搞懂。因此,购房人不要
8、急于和开发商签订补充协议,先将补充协议拿回来,找专家进行询问,将补充协议中不合理的地方找出来,并对其进行修改。同时由于补充协议是由开发商拟定的,爱护购房人的条款很少,因此,应在专家的指导下,在补充协议中增加爱护购房人的条款。假如开发商不能满意购房人以上的合理要求,那么,购房人最好不要和开发商签订补充协议。3、售楼广告问题。开发商为宣扬、推销其商品房,一般都散发售楼书,发布商品房销售广告,作出不少许诺。从法律角度来说,售楼书,广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以介绍其商品房的文字、图片材料,主要是为了美化商品房形象、优势,远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请,不
9、能干脆成为合同的内容。对于开发商的虚假广告行为,购房人虽不能依据合同追究开发商的违约责任,但可以追究开发商发布虚假广告的责任。依据广告法第37、38条规定,发布虚假广告,欺瞒和误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,不仅要担当行政违法责任,而且要依法担当民事责任。因此,购房人发觉受了虚假售楼书或广告的欺瞒和误导,就要刚好向政府有关管理机关举报,申请予以查处,或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。同时,国家工商行政管理总局发布的商品房广告发布暂行规定也对房地产广告所应遵循的原则、事项以及禁止出现的内容作了规定,购房人也可依据该暂行规定检查销售广告问题。不过为了避开不必要的麻烦
10、,购房人最好在签订合同时,要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中,使其成为合同内容的一部分,以便在广告名不副实时告开发商违约。4、样板房问题。目前在商品房销售过程中,开发商都要设置样板房或样板间。购房人入住后,发觉房屋和样板房有差距,当购房人要求退房时,开发商却认为样板房不是“样本房”或“样品房”,设置的目的是为了推销商品房。在购房合同中并没有约定商品房与样板房不一样时,购房人有权退房,因此购房人无权要求退房。事实并不如此。商品房销售管理方法第31条明确规定,开发商设置样板房的,应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一样,未作说明的,实际交付的商品房应当与样板房一样。开发商未作
11、说明,致使购房人因重大误会而订立商品房买卖合同的,购房人可以依据合同法关于重大误会的规定,恳求人民法院或者仲裁机构变更或撤销购房合同(变更还是撤销购房合同由购房人进行选择)。5、质量问题。有些购房人认为,商品房竣工后已经过政府主管部门组织的竣工验收,验收合格后才允许交付运用,因此商品房不应当出现质量问题。而且依据有关法律规定,开发商在交付商品房时,应同时向购房人交付住宅质量保证书和住宅运用说明书,这两书已对商品房质量的细微环节作了规定,是购房合同的重要组成部分,因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。商品房竣工验收,是以抽查的方式进行验收,因而不能保证每一套商品房的质量都
12、合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于住宅质量保证书和住宅运用说明书关于房屋质量的规定,都是由开发商拟订,侧重爱护开发商的利益,因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。依据最高法院说明第12条和第13条第1款的规定,在下列状况下,购房人因为房屋质量问题,有权要求解除合同并要求赔偿损失:房屋主体结构质量不合格,不能交付运用;房屋交付运用后,房屋主体结构质量经检验确属不合格;因房屋质量问题严峻影响正常居住运用。最高法院说明第13条第1款规定:交付运用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当担当修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者
13、托付他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人担当。总之,你在签订商品房买卖合同时,不要焦急,尽可能多询问一些专业人士,这样才能签订一份权利、义务对等的商品房买卖合同。购房合同 篇21、损害国家利益为了所谓的“合理避税”,购房者往往会签订阴阳合同。不得不说,这样做的确可以达到少缴纳税费的目的,但事实上却存在很大的风险。因为阴阳合同可是不受法律爱护的,一旦发生了房产纠纷,你可就难以维权了,所以,大家在签订购房合同时,最好避开阴阳合同。2、侵扰优先购买权在同等条件下,租客与房屋共有人享有优先购买权。假如你在签订购房合同时,没有让租客与房屋共有人放弃优先购买权,那么即便你已经签了购房合同,也
14、是无效的。所以,大家在签订购房合同时,肯定要留意是否存在优先购买权。违规建筑3、买了违规建筑有些房子从法律角度上来讲完全就是违规建筑,随时都面临着被强制拆除的可能,所以,对于这种房子的购房合同,不管你签了没签,都是一样的,不受法律爱护。4、忽视霸王条款购房者作为消费者,最胆怯遇到的事情就是合同中存在霸王条款。假如你在签订购房合同时,忽视了霸王条款,那么你的合法权益也就无法保障了。未成年人的房子5、卖方行为受限并非全部的卖方都可以签订购房合同,假如卖方行为受限,那么所签订的购房合同也就无效了,就比如卖方为未成年人,在交易时,购房者只能与其监护人签订购房合同,而不能干脆与未成年人签订合同。买房作为
15、人生中最大的一次消费,假如购房合同白签了,那岂不是意味着自己的血汗钱随时没有吗?购房合同 篇3合同编号:出卖人(以下简称甲方)姓名(或名称):身份证件号:买受人(以下简称乙方)姓名(或名称):身份证件号:房产合同人甲方xXX与乙方xxx依据_市私有房屋管理条例、中华人民共和国房地产管理法的有关规定,根据相互同等、自愿的原则,经双方协商共同遵守。一、出卖房屋的概况:1、房屋座落位置:_县岑阳镇;2、建筑面积:;3、层次、总层次;4、户型;5、结构;6、建筑年头_年;7、房屋朝向;8原产权证号;9、四至:东至南至西至北至;10、土地宗(地)号;11、房屋设计用途住宿;12、土地运用取得方式及年限。
16、二、房屋评估价:三、房屋成交价格及支付方式:房屋成交甲乙双方协协商定价格为元整,大写元整。平均每平方米元。房款要求在房屋成交后于_年10_月20_日以现金一次付清。四、房屋交付运用时间:乙方房款付清后,甲方必需_日内将房屋按成交时的模样全部空出交付乙方运用(包括水电设施等)。五、违约责任:甲方应保证上述房屋权属清晰,无产权纠纷,符合房屋转让条件。自本合同签定之日起,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务概由甲方负责清理,并担当相应的法律责任,由此给乙方造成损失的,由甲方赔偿。六、双方约定的其它事项:1、本合同签定后,乙方中途悔约的,应刚好通知甲方,购房定金归甲方全部;甲方中途悔约的,应
17、刚好通知乙方,并应在悔约之日起3天内双倍返还购房定金给乙方。2、甲方未履行房屋权属状况的告知义务而导致乙方发生重大误会并造成损失的,由甲方担当相应的法律责任。3、乙方未按期向甲方付清购房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期_日,由违约方给付对方该房屋总房款百分之一的违约金。逾期15_日未付清房款或未交付房屋的,对方有权解除本合同,违约方应担当违约责任并对由此造成的损失担当赔偿责任。因甲乙两方其中一方的缘由逾期未申请办理房屋交易、权属登记手续的,每逾期_日,由违约方给付对方总房款百分之一的违约金。七、上述出卖的房屋如有涉及共用、出典、抵押、交换或者其它产权纠纷概帖卖方负责。八、本合同一式六份,
18、甲、乙双方各执一份,其余四份用做过户手续的办理。自买卖双方签字(盖章)之日起生效。甲方(签章):乙方(签章):身份证件号码:身份证件号码:身份证件号码:身份证件号码:电话号码:电话号码:立契日期:XXX_月17_日购房合同 篇4卖方:_(简称甲方)身份证号码:_地址:_买方:_(简称乙方)身份证号码:_地址:_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。第一条合同标的:乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为_平方米
19、。其次条上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)第三条付款时间与方法:(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易
20、税费由_方担当。第四条交房:第五条违约责任:甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条本合同主体1。甲方是_共_人。2。乙方是_共_人。本合同一式两份,甲乙双方各一份。第六条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第七条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第八条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加_万元的费用给
21、甲方,即总房款为_万元。第九条、双方约定的其他事项:_出卖方(甲方)_(手印)身份证号码:_地址:_电话:_;购买方(乙方)_(手印)身份证号码:_地址:_电话:_鉴证日期:_年_月_日购房合同 篇5出卖人:_注册地址:_营业执照注册号:企业资质证书号:法定代表人:_联系电话:_邮政编码:_托付代理人:_邮政编码:_注册地址:_营业执照注册号:_姓名:_国籍_地址:_姓名:_国籍:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块
22、的土地运用权。其次条 商品房销售依据为_.该地块土地面积为_,规划用途为_,土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,_.建设工程规划许可证号为_,施工许可证号为_.其次条商品房销售依据买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为_,商品房预售许可证号为_.第三条 买受人所购商品房的基本状况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第_号房。该商品房的用途为_,属_结构,层高为_,建筑层数地上_层,地下_层。该商品房阳台是。买受人所购商品房的基本状况该商品房建筑面积共_平方米,其中
23、,套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条 计价方式与价款1.按建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元。总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。第五条 面积确认及面积差异处理依据当事人选择的计价方式,本条规定以(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与
24、合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:1.双方自行约定:(1)_(2)_(3)_(4)_2.双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超
25、出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=100%合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第六条 付款方式及期限1.一次性付款_2.分期付款_3.其他方式_3.其他方式_第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在_日之内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,合同接着履行;(2)逾期超过_日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_%向出
26、卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的,经出卖人同意,合同接着履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 _(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第八条 交付期限出卖人应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人运用:商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:1.该商品房阅历收合
27、格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。5._但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1.遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的;2._3._第九条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第_种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加)1)逾期不超过_日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金,合同接着履行;(2)逾期超过_日
28、后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的,合同接着履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。2._第十条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或运用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;(2)_(3)_(4)_(
29、5)_(6)_(7)_买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。_.第十一条 交接商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件
30、不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当。由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。 _.第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2._3._第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基
31、础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件:1._2._3._4._5._假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:1._2._买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。3._第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付运用后_日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理:1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给
32、买受人,并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。3._第十六条 保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起,根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。_第十七条 双方可以就下列事项约定:1.该商品房所在楼宇的屋面运用
33、权_2.该商品房所在楼宇的外墙面运用权_3.该商品房所在楼宇的命名权_4.该商品房所在小区的命名权_5._6._第十八条 买受人的房屋仅作_运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。_第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成按下述第_种方式解决:1.提交_仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。其次十条 本合同未尽事项,可由双
34、方约定后签订补充协议(附件四)。其次十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。1._2._其次十二条 本合同连同附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,合同持有状况如下:出卖人_份,买受人_份,_份,_份。其次十三条 本合同自双方签订之日起生效。其次十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向_申请登记备案。出卖人(签章): 受人(签章): : : :(签章) (签章)_年_月_日_年_月_第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页