《2022年实用的施工合同范文六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工合同范文六篇.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年实用的施工合同范文六篇好用的施工合同范文六篇随着法律观念的深化人心，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家整理的施工合同6篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1甲方： (简称甲方)乙方：班组长 (简称乙方)为加强施工工程项目的管理，保证工程的平安、质量、生产健康发展，明确双方各方面的责任，本着公允公正自愿的原则，经双方协商一样同意，达成以下条款，共同遵守执行。一、 发包内容： 工程的模板安装及拆除工程的全部施工。二、承包形式：包工包料(包括：钉子、铁线)。三、承包单价：按建筑面积 元/平方米，以图纸建筑面积为准进行施工图纸建
2、筑面积：四、组织领导：1、乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。2、乙方必需确保进场人员的技术水平和个人素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以确保该项目技术力气和施工队伍的稳定性。3、乙方必需制定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量等工作。五、双方责任：1、甲方责任：1)负责施工现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。2)负责做好乙方入场的平安教化工作及该工程管理规章制度的讲解工作;负责对乙方进行平安技术交底工作。3)不得违章指
3、挥，强行指挥，刚好解除施工过程中的平安隐患。4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1)以钢模、钢管支撑为主组成模板体，局部部位配置木模、木支撑。2)全部现浇混凝土模板的配制组合安装、拆除、清理，并按指定地点分规格堆码整齐。3)全部现浇混凝土的模板安装完成后，清理打扫干净并移交给钢筋工绑扎钢筋。模板支撑下的混凝土板面层清理打扫干净移交给混凝土工浇筑混凝土时清理漏浆及洒落的混凝土。4)全部现浇混凝土的模板拆模后，混凝土面清理打扫干净并移交给施工人员放线、弹线、抄平。模板支撑下的混凝土板面层拆除模板后清理打扫干净移交给砖工砌砖(假如是砖混结构的移交给抹灰
4、工抹灰)。5)乙方负责人必需参与协作施工人员放支模须要的放线、弹线、抄同等的施工放线工作;6)乙方负责人必需参与由监理、质检、建设方及施工单位共同进行的隐7)全部模板、支撑安装必需平安、稳固、牢靠符合现行施工规范规定。8)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。遵守和听从业主、监理及甲方管理人员的监督与指挥，对所担当施工的分项工程质量全面负责并确保达到合格要求。如因乙方自己管理、限制、监督、操作、协作不到位而产生的工程质量问题，因此而造成的经济损失，由乙方全部担当。有参与工程建设的人员在施工中要听从管理人员的指挥，不得顶撞建设、监理、质检和甲方的现场管理人员。如有
5、违反甲方有权对乙方处以￥50-100元的罚款。9)强化本施工队伍(班组)的平安生产教化，严格遵守执行施工平安操作规程及平安生产规范，不乱拉乱搭电路管线，规范运用插头及插座、不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其它平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生的全部责任。10)乙方作业人员在作业过程中，发觉平安隐患，应刚好上报项目部，并刚好解除平安隐患。否则，发生平安事故由乙方担当全部责任。11)乙方进场工人必需有良好的身体素养和心理素养，严格按国家劳动法规用工，新工人上工地要先进行平安教化，在老工人的带领下作业。如发觉运用童工和残肢等不合格工人罚款1000.00元并马上清除现场。严格按平安管理规定进行正常
6、作业，上班时不戴平安帽一次罚5元，其次次罚10元以此类推，组长则按两倍罚款，穿拖鞋者罚款20元，酗酒后上班者罚款200元，经过多次违反者及严峻违反者清除工地。12)按时、按质、按量完成甲方工作安排(施工组织设计中的工程进度安排表)中的模板安装、拆除工作任务，肯定听从甲方工程进度支配：班组长必13)必需保证足够的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。14)正确运用劳动防护用品。高空作业运用平安带，不得随意乱拉乱接临时施工用电，非专业人员不得开启动力、照明配电箱。15)乙方全部参与工程建设的人员进入施工现场必需遵守施工现场平安管理规定，不准打
7、架斗殴、不准进行偷盗，如有违反将对当事人进行惩罚：打架斗殴的罚款￥1000元;进行偷盗的处以盗窃财物10-20倍的罚款，情节严峻的送交公安机关处理。并对乙方负责人按每发生一件盗窃或打架斗殴事务处以￥1000元罚款的连带责任惩罚。16)乙方工作人员严禁将小孩、亲朋好友带入施工现场，否则由此发生的后果将由乙方全部担当。17)乙方不得将依据本合同(协议)取得的施工任务再行转包，否则甲方有权马上收回本施工任务。若乙方无正值理由单方终止本合同(协议)，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总价3%的违约金。18)若乙方违反本合同(协议)上述有关约定，不按工期竣工、质量未达到设计规范或要求、
8、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本合同(协议)无法履行的行为，甲方有权当方解除本合同(协议)并要求乙方退场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。六、工程质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。 因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。七、平安事故处理：乙方人员在施工现场内如疾病、酗酒、打架斗殴、违反劳动纪律、不听指挥等造成的伤亡不属于工伤事故，甲方不担当任何费用及法律责任。工伤认定依据国
9、务院令第375号文件第十四条、第十五条之规定进行。1、工伤事故：发生工伤事故，甲方应刚好将伤者送往旁边医院进行抢救治疗，医疗费短暂由甲方和乙方共同垫付，待将伤者医好后，再行处理。医疗费在1000元以内(含1000元)，由乙方自行担当;医疗费超过1000元的，由甲方、乙方、伤者三方按4：3：3共同担当。2、死亡事故：死亡事故参照有关文件精神解决。八、工期：按项目部工程进度要求的时间或期限，如期按时或提前完成所施工的分项工程，如拖延工期，每延期一天，按总价的 5或 10000 元向甲方支付罚金。九、付款方式：甲方按当月的工程进度的 70 %预付给乙方作为工资，所承包的分项工程施工完毕后，甲方付到总
10、承包价的 80 %，剩余的 20 %待工程竣工验收合格(或结算)一次付清。十、嘉奖方法：乙方在施工中，对质量、平安仔细负责且完成的都较好，又没有发生安十一、甲方对本合同(协议)上述条款具有说明权。十三、本合同(协议)一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。该合同(协议)自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工的分项工程完毕并要受合格后自行失效。其他未尽事宜，双方共同协商，补充合同(协议)同样具有法律效力。甲方(签字)： 乙方(签字)：电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化
11、工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75
12、%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方
13、必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材
14、。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工。不付乙方工程款。要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、
15、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇3XXXXXX建设工程有限公司(以下简称甲方)施工班组(以下简称乙方)为了明确双方职责，保证该工程的各项指标顺当达标，特签订如下内部承包条款，以资共同遵守执行。一、工程
16、概况：1、工程名称：XXXXX生产厂房2、工程地点：市开发区出口加工区内。3、承包方式：包清工。4、承包范围：两栋六层的土建，工业厂房面积约24480平方米。5、承包内容：根据现已看到图纸设计的全部内容，从基础挖土起先直至工程一次性竣工运用。图纸修改增减乙方必需无条件先做最终竣工时再结算。二、合同工期：1、开、竣工时期：20xx年3月 日至20xx年10月 日，其中基础主体为100天，25万元工期罚款，主体部分占80%，总工期为190日历天，详细依据月安排、周安排实施。工期延误超5天，年终安排扣安排额中5%的比例及扣5万元，工期延误超天、10天，年终安排扣安排额中5%的比例及扣5万元，以此类推
17、，周转材料钢管每天20xx元，塔吊1000元，机具800元。2、乙方应按工期要求施工完成交付运用，不得拖延。如有拖延，必需担当甲方25万元的工期罚款费用。如因建设单位和甲方造成的缘由除外，但必需要由业主现场代表签具的证明材料，报项目部认可，方可生效。三、合同价款：1、本工程承包价为 元，此价指各项指标完成，如哪项不得完成，应在承包价中扣除，请逐个比照实施。A、瓦工组：上述总价中包括质量10万元，文明施工2万元干脆由项目部扣除运用。除塔吊、搅拌机、拖车、振动器、打夯机由甲方负责，其余小型工具都包括在内，预留洞只要是洞包括修补全部在内。B、木工组：上述总价包括质量5万元，文明施工1万元干脆由项目部
18、扣除运用。包括铁丝、圆钉、螺杆回丝、老模板整理、预留洞只要是洞包括吊模修补，铁夹子的回收以及工程竣工时材料无偿整理，搭设临时设施全部在内。C、钢筋工组：上述总价中包括质量3万元，文明施工5千元干脆由项目部扣除运用。全部机械用具由乙方供应，(弯曲机、切断机、卷扬机、对焊机)扎筋丝、钢筋部分的电焊、柱的预埋拉结筋人在内。2、本工程全部价格为一次性包定，不发生零工和其它调整，瓦、木、钢自己的工棚各自负责，自己的材料(包括周转材料在内)自己上、下，临时设施所发生的人工费用已包括在上述费用中。3、点工价格：技工为50元/天，普工：30元/天；瓦工必需完成150个，木工100个，钢筋50个。四、工程款支付
19、：1、本工程从其次月起每人每月达28天以上付300元生活费，特别状况除外。2、本工程年终安排保证在已完工作量的70%左右。3、因乙方缘由在施工过程中，无法达到甲方对工期、质量、平安、文明施工等指标，乙方必需无条件听从甲方的惩罚，情节严峻清退出场，并按所完工程量的50%与乙方结算，此款在当年春节前付给。五、质量要求：1、本工程主体为优质结构。如达不到该工程质量等级，乙方赔偿业主25万元质保金。2、在施工中甲方代表可随时按现行施工规范标准抽查、检查工程质量，如检查有不合格现象时乙方应刚好返工，第一次警告，其次次赔偿所修改用的材料费用。凡浇砼时木工、钢筋工必需派专人在施工现场看管。3、分项工程一次交
20、验合格率达到100%(以地方质量部门统计资料为准)，如低于合同标准每出现一次验收不合格者，罚款1000元，若在规定时间(以项目部“周进度安排”为准)。一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方担当。4、在施工过程中，如因乙方缘由(如乙方不听从甲方管理和要求或擅自偷工减料等)导致各项分项工程质量不合格，乙方应赔偿甲方全部的人工、材料、机械等损失。5、隐藏工程达到设计规范要求和协议条款给定的中间验收部位，乙方自检合格后，通知甲方代表验收，并做好自检记录隐藏工程内容，验收不合格必需在限定的时间内整改，重新验收达到要求后方可报监理和地方质监部门验收签字后方可进行下道工序施工。6、在主体工
21、程结束未通过有关部门的验收前，项目部应组织有关人员自检、如砌体、柱、板超过规范要求过多，一是返工补救，二是赔偿下道工序多用材料的损失费用。7、A、瓦工组：严禁墙体、柱、梁超高，所浇筑的砼不许有空洞，楼面地坪为一次性成型地坪。B、木工组：梁柱严禁修补，梁柱交接处不许有接头，不许有跑模轴线位移、超高等现象，严禁用钢管等重物在一次性地坪上乱来，如有损坏照价赔偿。C、钢筋工：严格按审核单下料，不许钢筋超高(即砼超最大限度)严禁爱护层超标准。8、瓦工组承包工程量部分工程结束时扣留部分保修金。六、材料管理：1、各项所用材料要精打细算，一律按图下料，不得随意运用。2、所用材料及周转材料乙方必需提前三天(特种
22、材料6天)上报安排，经甲方项目部经理审批。3、各工种不得奢侈材料，如红砖(25巧以上)砂浆、砼每桶为20元，钢筋废料超标准罚款好钢筋的1.5倍，木工乱锯一根木方赔偿30元，乱锯一块多层板(包括木板)赔偿70元。七、平安生产与文明施工：1、本工程要求达到“市级”文明平安标化工地标准，施工现场每天保持整齐、文明，如达不到平安文明工地标准，每次检查凡不合格者罚款500元。2、本工程为外资企业，也可属在境外施工。职工宿舍肯定要保持清洁卫生，每次检查不符合标准每间罚款100元，本工地严禁任何人自开伙食，严格用电不许私拉乱接。如有违反严峻罚款。3、乙方必需执行平安技术交度班长班前交度，并做每班检查管理工作
23、。4、工地严禁赌博，发觉一次没收赌资，每人罚款200元，并且其次天不好上班，并送公安机关。严禁上班时喝酒，发觉一次罚款50元；并当天不得上班。5、乙方施工人员进场一律要进行三级平安教化，考核合格后方可进入现场施工。6、乙方专业人员及特别工种人员配备必需满意施工要求和须要，并持有效证件，持证上岗。7、乙方必需严格接受甲方或甲方上级主管部门的各种平安生产文明施工检查和平安例会。8、乙方必需严格执行检查，对上级所发出的平安整改通告必需在指定的期限内整改完毕，如不能刚好整改和整改不合格，视情节轻重将受到20020xx元的惩罚。9、乙方发生事故后必需用最快的方式向甲方报告，并组织全力挽救伤员，爱护现场，
24、属乙方缘由造成的平安事故，乙方自己担当经济和法律责任，甲方不担当任何责任。同时乙方应对受伤者赐予经济补偿，不得影响工地的正常生产。属甲方责任造成的事故，除按规定对责任进行处理外，甲方参照国家有关规定对乙方受伤者或家属进行经济补偿，但详细善后工作由乙方进行，更不得影响工作的正常运转。10、本工程为了平安用电，节约用电，各工种单独设电表。瓦工组：每月用电80元；木工组：每月用电50元；钢筋工组：每月用电40元。11、本工程随意停电、闹事第一次罚款1000元；不管双方谁对错必需都罚款，再处理；其次次罚款20xx元；第三次加倍罚款。12、本工程凡被罚款者，所罚费用在当月生活费中扣除。八、甲方职责：1、
25、供应合理的材料堆放场地。2、供应工地消防卫生设施(通用的、一般的平安防护)专业平安防护由乙方负责，但要符合规范要求。3、协调现场各方，为乙方施工供应合理的工作面。4、协调交叉作业，监督各方做好成品爱护。5、刚好向乙方供应各种施工图纸、设计变更、组织技术交底和图纸会审，并刚好传达上级有关部门的批示、要求、精神、6、负责供应垂直运输机械、砼搅拌机、一般木工机械。7、负责组织工程质量监督与验收工作九、乙方职责：1、甲方供应食堂、宿舍、应达到CI标准，人人留意卫生，接受甲方及上级卫生部门的检查。如不符合规定，甲方将赐予罚款。2、乙方的相关管理人员必需按项目部规定的时间参与生产例会(原则每周一次，参与对
26、象另行通知)，如无故不到会者罚款100元/人次。特殊是瓦工组、木工组要协作施工员放线等技术工作。3、凡承包人必需每天住工地，且每天签到，如缺席一次罚款200元(特别状况另外，但必需事前请假)。本工程承包人必需自己亲自做不得转包，否则自动退场，无帐可结。4、搅拌机、手拖车每天在收工前必需清理，搅拌机必需每一周上油一次，如不执行搅拌机罚款50元；手拖车罚款15元。5、乙方全部参与施工人员，必需登记成册报项目部，同时供应身份证复印件给项目部，如当地派出所需办什么证件，甲方可协作办理，本工程原则不允许用外地民工。6、乙方必需提高全部施工人员的素养，不管是管理人员还是工人，如不能胜任本工程的管理和施工须
27、要，甲方有权要求乙方令其调离施工现场，乙方必需刚好更换，不得以任何理由干扰本工地的正常生产。7、各工种必需听从项目部现场人员的管理，如哪个班组不听从，则从所承包价中扣除1%，由现场负责人开出罚款收据结算时扣除。每月付生活费必需由现场负责人确认金额，方可付取。本协议双方签字之日起生效，至合同条款履行完毕终止。甲方： 乙方承包人：电话： 电话：身份证号码： 身份证号码：年 月日施工合同 篇4承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一样签订本合同。第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量1、电梯型号SC20
28、0/200型，数量 台；高度满意工地要求；2、工程名称：3、施工地点：其次条 租赁期限进场时间：预料 年月 日第三条 租金计算方法及交纳期限1、电梯预料适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付运用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天起先计租。2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及运用过程中所发
29、生的一切经济行政惩罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动爱护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，全部责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算全部费用。4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地缘由仍不能拆机，则停机期间租金照计。
30、5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间刚好将电梯拆卸出场。第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任一、甲方责任：1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满意附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿供应塔吊协作装拆，如无塔吊协作，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍物以保证电梯平安顺当出场。2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并担当因基础回填土地上、地
31、下障碍不明等缘由造成的一切责任事故（包括机械、人身平安责任）及索要经济损失的赔偿。3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有凹凸压裸电线，如状况特别由甲方搭设平安防护棚并负责平安监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备运用，如因此缘由造成的损失由甲方负责。4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。5、甲方负责免费供应氧割、电焊等材料给乙方运用。6、每月保证不少于两天的电梯修理、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰运用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行主动协作
32、，常常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到平安技术运用要求。7、甲方在运用电梯过程中必需支配操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的损害由甲方担当与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。8、协作协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和平安防护工作，确保在最短时间内投入运用。9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。二、乙方责任1、负责供应本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，根据说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要
33、求增加附墙，则需费用由甲方负责。常常对电梯进行平安技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发觉问题刚好处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场解除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此缘由造成的责任事故由甲方负责。三、甲、乙双方责任1、双方保
34、证电梯平安运转，操作人员必需严格执行施工电梯平安技术操作规程等相关条例，共同促进保证电梯运转平安。2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。第五条违约责任1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方刚好付清租金和其他费用。第六条争议的解决1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；假如协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
35、第七条补充条款承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：托付代理人：托付代理人：年 月 日年 月 日施工合同 篇5工程名称：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定镇江市句容工商行政管理局监制基础建设工程施工合同发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月
36、 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准： 合格五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%；2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%；七、质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古
37、树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范根据国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲
38、方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责选购的材料、设备须严格根据国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责选购的材料设备，必需按甲方详细的要求选购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责选购供
39、应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必需向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。听从甲方正确指导，协作甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采纳可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷
40、处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：施工合同 篇6发包方：_（以下简称“甲方”）与承包方：_（以下简称“乙方”）为维护双方的权益，依据现行的法律、法规和规章
41、，结合本工程的详细状况，签订本合同，并遵照执行。第一章合同背景第一条施工地点位于_市_区_路_弄_号_室，（以下简称“该房屋”）。该房屋竣工验收合格，并已交付运用。其次条甲方托付乙方施工，使房屋平安、卫生、美观、适于居住、便利生活、令人心情愉悦。其次章施工单位资格第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。第四条本合同签订前，乙方应向甲方出示营业执照、资质证书原件。第三章施工内
42、容第五条该房屋属_结构，房型为_房_厅_厨_卫，建筑总面积为_平方米；施工的是其中的_房_厅_厨_卫，施工面积为_平方米。详见作为本合同附件（一）的房型图中红线匡定部分。第六条施工内容和做法说明如下（不够可附页）：（一）厅：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_；（二）房：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_；（三）厨：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_；（四）卫：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_；（五）其他：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_；前款没有说明的，依作为本合同附件（二）的装修施工图确定
43、。第四章材料、设备和价款第七条施工运用的材料和设备见作为本合同附件（三）的主要材料报价单、作为本合同附件（四）的协助材料报价单，乙方的人工费见作为本合同附件（五）的.人工费报价单。第八条至第十三条在乙方供应施工运用的材料、设备以及劳务的情形下适用第八条该房屋工程总价款为_元，其中材料费_元、人工费_元、管理费_元、设计费_元、垃圾清运费_元、税金_元、其他费用_元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的，甲方按预算价格支付工程总价款；结算价格低于预算价格的，甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清
44、运费的报价，不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的，按市场平均价格结算。双方对前款所述的市场平均价格有异议的，可以托付价格评估部门评估，价格评估部门的评估结论，双方应当接受。第十条乙方应在主要材料报价单和协助材料报价单中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。乙方供应并已经运用的材料和设备与主要材料报价单和协助材料报价单的规定不符的，甲方有权选择以下列方式之一处理，乙方应当接受：（1）甲方同意接着运用的，乙方免收该材料和设备的费用；（2）甲方不同意接着运用的，乙方应当依据主要材料报价单和协助材料报价单的规定更换和重做，更换后的材料和设备费减半收取，原工期不变。第十一条乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。第十二条乙方供应的材料和设备质量必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方供应的材料和设备必需符合国家环保标准，包括但不限于完工后的室内空气质量，辐射、照明和噪音强度等指标，使甲方达到平安居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的，应当马上更换和重做，更换后的材料和设备