《2022年精选施工合同范文汇总五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工合同范文汇总五篇.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年精选施工合同范文汇总五篇精选施工合同范文汇总五篇在人们的法律意识不断增加的社会，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我整理的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1委建方：(以下简称“甲方”)：身份证号：住址：承建方：(以下简称“乙方”)：身份证号：住址：第一条：建民房概况1、本合同建房位置为： 。2、房屋类型：共两栋，东侧为框架结构五层楼房，西侧为砖混结构 三层楼房。附房屋设计图。3、房屋面积(允许实际误差%)：东侧房屋总面积为 平方米。西侧房屋总面积 平方米。其次条
2、：承包方式：包清工，乙方包工包料(包括但不限于：房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料，以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品)，以上材料由乙方严格根据施工图纸规格、型号购买材料，并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖，施工仍归乙方。第三条：工程款及支付方式1、本合同为固定工价，依据房屋面积按每平方 元计算，工程总价款为 元。2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工，进场甲方支付乙方 元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元;待第五层施工完毕甲方支付乙方 元。东侧
3、施工完毕进行西侧房屋施工， 待第一层 施工完毕 甲 方 支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元。以上施工为主体工程，待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程，施工完毕后，甲方支付乙方 元，剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。第四条：工期个月，自 年 月 日至 年 月日。第五条：工程质量1、房屋主体以及内外粉刷严格根据施工图纸施工。房屋建筑施工过程中，甲方随时监督施工质量，如存在施工质量问题，甲方应刚好提出，乙方应进行返工，相关损失概由乙方担当。2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的，均有乙方负责，进行返修或返工，相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)
4、概由乙方担当。由此导致的工期延误均有乙方担当。第六条：平安责任甲乙双方应主动协作，保证施工现场平安，防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。第七条：违约责任1、因乙方责任导致工期拖延，房屋未能刚好验收的，每拖延一日滞纳金为 元。2、非因乙方责任导致工期拖延的，拖延部分双方互不追究，工期相应顺延。第八条：其他约定1、工程施工过程中，甲方中途提出工程变更的，应由甲乙双方协商一样后进行，工期相应顺延。2、本工程保修期为2年，保修期内发觉或发生问题，乙方应负责修理。第九条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成
5、补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2发包人(甲方)：公司承包方(乙方)：装饰公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：*1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件1.4承包方式：包工、包料大包干1.5工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：万元其次条 甲方工作2.1开工前3天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影
6、响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃
7、圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.
8、5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，则工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收
9、规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当
10、，工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种：(1)固定价格。(2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分4次
11、进行 划拨合同价款 % 金额(元)合同签订后 合同价付30% 元其次次 工程进度至30%付合同价款50% 元第三次 工程进度至80%付合同价款的10% 元第四次 工程完工后10天内付合同价款5% 元余下5%合同价款作为本工程的质保金 元6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在七天内，结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生
12、了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工作平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法律、规范。8.3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防
13、火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶上措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本
14、合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理l0.1本合同在履行期间，双方发生
15、争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十一条 其他约定第十二条 附则12.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份，副本贰份，甲方执贰份，乙方执贰份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或做法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方供应的货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他附表一：附表二：
16、施工合同 篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国平安生产法、关于执行建设工程平安文明施工强制性标准有关费用计取和运用的通知的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、平安文明施工措施费的计取本工程合同包干价位 万元（大写：叁佰万元整），其中应计取平安文明措施费用为 万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的平安生产管理中。二、甲方的责任、权利和义务1、加强对平安生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行平安生产的管理职责。2、对乙方平安文明生产状况进行监督检查，并作好现场记录。3、督促乙方对生产中存在的平安隐患进行整改，刚好协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的冲突。
17、4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。5、每周召开一次有乙方项目负责人，平安专职人员参与的平安文明生产会议，通报状况，沟通阅历，订正施工中存在的平安隐患问题。6、甲方发觉平安隐患，有权责令乙方停工整改，直至解除隐患。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备平安生产法和有关法律、行政法规和国家标准规定的平安生产条件，不具备平安条件的不得进行施工作业。2、严格执行国家规定的成都市平安生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。3、乙方主要负责人的职责建立、建全本工程平安生产责任制，建全平安生产组织机构，对现场平安生产负总责，制定平安生产规章制度和
18、操作规程，落实专职平安人员，确保本工程项目平安文明生产费用发挥有效作用。督促、检查本工程的平安生产工作，刚好消退平安事故隐患。 制定平安事故应急救援预案，若遇险情，刚好启动。刚好照实向上级管理部门和有关职能部门报告平安事故。4、保证对具备平安生产条件所必需资金的投入，并对由于平安生产所必需的资金投入不足导致的后果担当责任。5、根据国家规定乙方应配备专职平安管理人员，或者托付具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员供应平安生产管理服务，但保证平安生产的责任由本工程项目负责。6、乙方主要负责人和平安生产管理人员必需具备与本工程所从事的工作相应的平安生产学问和管理实力，并由职能部门考核合格后方可
19、任职。7、依据平安生产法的规定，乙方应对从业人员进行平安教化和培训，保证从业人员具备平安生产学问，熟识平安生产规章制度和安全操作规程，驾驭本岗位的平安操作技能，未经平安生产教化培训合格的人员不得上岗作业。8、对有较大危急因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的平安警示标记。9、平安生产监督检查人员进行平安监督检查时，乙方要主动接受检查，并主动协作，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的平安，防止污染城市，对造成的损害担当全部责任。11、每周至少召开一次平安文明生产会议，自查
20、自纠担心全因素及隐患，保证工程顺当进行。12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，平安生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。四、平安文明施工措施费支付方式及运用要求1、合同签订后，甲方预付乙方平安文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。3、工程实施完成后，本工程平安生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程平安文明施工评价达到优良，甲方将按平安文明措施总费用的5%对乙方予以嘉奖。4、乙方应当确保平安防护、文明
21、施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出平安防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。五、违约责任按主合同执行六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。甲 方：法定代表人（签章）：乙 方：法定代表人（签章）：施工合同 篇4发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_经_批准，本工程于一九九年月日公开招标、邀请投标、协协商标确定由乙方承建，根据中华人民共和国经济合同法修正，国家工商管理局和建设部颁发的(gf910201)建设工程施工合同示范文本，并结合XX市有关规定以及本工程的详细状况，签订本合同。第一条工程项目1.1工程名称
22、：_工程地点：_工程内容：道路_m2、人行道_m2、排水管边：规格_m、桥梁：部位_m2.承包范围：_1.2工期(1)按定标(或议标、或约定)规定工期(日历)天。(2)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日1.3质量等级：_1.4合同价款：_按定标价(或协商价)含_费用，工程造价为人民币(_币)_元。全部工程等价按下列规定计算：其次条甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续;2.2开工前_天将水准点、座标限制点以书面形式提交乙方，并于现场交验;2.3开工前_天向乙方供应施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实精确;2.4合同签订后_天内组织
23、乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及四周地下管线和接近建筑物的爱护，并担当有关费用。第三条甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其托付的代理人，必需由具备相关专业学问的技术人员担当地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必需全面接着担当前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_3.4托付_监理公司进行工程监理，监理公司任命_为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本
24、交乙方_份。第四条乙方工作4.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度安排，并送交甲方代表;4.2严格执行施工规范，平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定，严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参与竣工验收，编制工程结算;4.3作好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料作交工文件移交甲方;4.4作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准;4.5工程竣工未交给甲方之前，乙方负责爱护、乙方爱护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前运用后发生的修理费由甲方担当。4.6竣工后规定的保修期内，由于施工缘由
25、造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方运用及其它缘由造成工程质量问题，乙方可赐予返修，但返修费用由甲方担当;4.7施工中发生的一切平安事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方担当全部责任，并马上报告甲方和建设主管部门。第五条乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必需全面接着担当前任应负的责任;5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。第六条工期提前6.1工程若需提前竣工，双方协商一样
26、后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度安排，报甲方批准。甲方在三天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方实行的赶工措施费用的担当和提前竣工收益的共享等;6.2乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前_天，甲方奖给乙方_元。6.3无正值理由的工期拖延，每延期_天，由乙方付给甲方罚金_元，罚金不超过合同总造价的_%。第七条工期顺延7.1以下缘由造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：(1)设计变更，工程量改变;(2)不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;(3)甲方代表借
27、故不签证，影响下一工序的进度;(4)甲方资金不足，导致停工、窝工;(5)甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;(6)甲方分包的工程，拖延了工程进度。7.2上述状况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。7.3非7。1列出各种缘由，工程未按合同工期竣工，乙方担当违约责任。第八条工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量阅历收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方担当，工期
28、不予顺延。8.4双方对工程质量有争议，由XX市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方担当。第九条合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款，有下列状况之一者可作调整：(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;(2)甲方代表签认的工程量增减;(3)建设主管部门公布的价格调整。9.2上述状况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。第十条工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内，甲方付给预算价的_%为工程预付款，计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及
29、完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第十六日起，按施工企业向银行安排外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并担当每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方供应完整竣工资料(一式_份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五
30、天内提出修改看法，乙方按修改看法修改，并担当由乙方缘由造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正值理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改看法，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。11.3竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。11.4甲方未按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛11.5阅历收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲
31、方担当，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕(特别状况除外)由此造成甲方的经济损失，概由乙方担当。11.6工程未阅历收，甲方擅自动用或提前运用，则自甲方动用(或运用)之日即为工程竣工日期，由此而发生的平安、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方担当。11.7工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。第十二条保修12.1保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为一年，水泥砼路面为三年。12.2保修责任范围：除甲方运用过程人为损坏，自然灾难及人力不行抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量缘由及验收后移交前乙方
32、保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。12.3保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。12.4保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。12.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。12.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。第十三条争议13.1履行合同过程中发生争议，首先本着
33、友好看法协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：1、向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解;2、向深圳仲裁委员会申请仲裁;3、向人民法院起诉。13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等缘由使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或干脆向人民法院起诉。第十四条违约14.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方担当赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延;乙方违
34、约，工期不得顺延。14.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正值理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除担当赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必需向对方支付合同价款_%的违约金。14.3赔偿经济损失的范围：(1)甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。(2)乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。14.4损失的计算方法：实际干脆损失加实际间接损失，再加上以经办的银行安排外贷款利率计算的利息。14.5除非双方协议将合同终止，或因一方违
35、约使合同无法履行，违约方担当前述违约责任后仍必需接着履行合同。14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查(或签证)部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方担当。14.7因乙方缘由中止合同时，甲方有权确定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。第十五条平安施工15.1乙方应按平安施工有关规定，实行严格、科学的平安防护措施，确保施工平安和第三者的平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和发生的费用。15.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告建设主管部门并通知甲方代表。甲
36、方为抢救供应必要条件，发生的费用由责任方担当。15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道旁边及交通要道施工之前，应向甲方代表提出平安爱护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方担当。第十六条不行抗力16.1不行抗力缘由和因素的认定标准：(1)六度以上的地震;(2)六级以上的持续一天台风;(3)30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨;(4)_年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气;(5)自然缘由发生的火灾;(6)其它不行抗力缘由(包括因斗争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。16.2上述不行抗力因素出现，乙方应马上实行措施并向甲方报告损失状况和清理、修复的费用，
37、若灾难呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾难状况，直到灾难结束。甲方应对灾情处理供应必需条件。16.3因16.1所列灾难发生的费用由双方分别担当。(1)工程本身的损害由甲方担当。(2)人员伤亡由其所属单位负责并担当相应费用;(3)造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方担当;(4)乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方担当;(5)清理、修理工作的责任与费用担当，双方另签补充协议。第十七条合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其托付代理人签字并加盖法人印章，送XX市建设工程造价管理站或XX市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和
38、竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。第十八条合同份数本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_份，甲、乙双方各持_份，建设主管部门，建设工程造价管理站，经办的银行一份。均具同等效力。发包方(公章)承包方(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同签字地点：审查看法：经办人：审查机关(公章)施工合同 篇5甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签订的惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程(以下简称原合同)的补充合同。现临时
39、水敷设线路根据现场条件须要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、同等、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：一、临时电工程增补费用：更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。二、本协议签订后工期按主合同执行。三、其它：按订立的主合同执行。备注：除另有约定外，其余条款均根据原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。甲方：乙方：法人(代表)：日期： 年 月 日第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页