《2022整理建设工程勘察设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022整理建设工程勘察设计合同.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022整理建设工程勘察设计合同 建设工程勘察设计合同 项目名称 ： 沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）市政雨污管网建设工程勘察设计 项目地点：xxx 市高超区 发 包 人：xxx 市高超区水利投资建设有限公司 设 计 人： 设计证书等级： 签订日期：2022 年 2 月 日 发包人（甲方）：xxx 市高超区水利投资建设有限公司 设计人（乙方）： 甲方托付乙方担当 沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）市政雨污管网建设工程勘察设计 。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程勘察设计市场管理规定； 1.2中华人民共和国工程质量管理条
2、例； 1.3中华人民共和国工程勘察设计收费标准（ 修订本）； 1.4 中华人民共和国国家及地方其他有关建设工程勘察设计的法律法规和规章； 1.5 建设工程批准文件。 其次条设计依据 2.1 甲方供应乙方的项目可行性探讨报告、设计任务书、书面设计要求及其他资料； 2.2 中华人民共和国国家及地方相关的技术规范、规定与标准； 2.3 设计合理运用年限按国家相关规定执行。 第 三条 合同文件的组成部分及优先说明依次： 3.1 履行本合同过程中双方以书面形式签订的补充和修正文件； 3.2 本合同及附件； 3.3 设计任务书 3.4 标准、规范及有关技术文件。 第四条 勘察、设计承包范围 1 4.1 工
3、程设计承包范围； 4.1.1 工程的主要建设内容为：完善沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）区域（约35.31h ）雨污水收集管网，以解决区内地块开发完成后的排水问题。 4.1.2 本工程的设计及相关协作服务，设计内容主要是： 初步设计、施工图设计；概算、预算和项目招标清单编制（若乙方不具备编制资质，需托付有资质的单位进行编制，费用已包含在合同价中）；及以上工作的后续服务【后续服务包括但不限于：协作完成施 工图审查、施工招标协作服务、施工期协作服务（含设计变更的造价估算）、后期询问服务、协作完成审核竣工图及相关的协作服务】，上述设计承包范围及内容详细最终按甲方供应给乙方的书面通知为准。 2 4.
4、2 工程勘察承包范围 4.2.1 工程勘察承包范围为本工程设计所涉及的工程勘察：包括地下管线物探、地形测量、工程地质勘察等及全部勘察文件的编制和相关协作服务；上述勘察承包范围及内容详细最终按甲方供应给乙方的书面通知为准。 勘察工程方案应由乙方依据工程设计须要提出，经甲方审定后为准。勘察深度应满意中华人民共和国国家、地方相关规定和工程设计要求，并通过施工图审查机构审查。 3 4.3 设计分段要求 4.3.1 工程勘察阶段 （1）本合同签订后，乙方须马上组织工程勘察。工程勘察须依据经甲方书面确认（除中标通知书以外的其他书面确认形式）的工程勘察方案、相关规范和本工程实际状况进行。 （2）乙方须完成工
5、程勘察并提交正式报告。 （3）乙方按相关规定供应工程勘察报告 10 套后，视为本阶段工作完成。 4.3.2 初步设计阶段和施工图设计阶段： （1）乙方按可行性探讨报告以及实际勘察成果进行初步设计，编制工程概算，直至通过专家评审以及取得甲方及运用单位审查认可，供应初步设计图纸及效果图 10 套；。 （2）完成工程概算编制（工程概算必需由乙方注册造价工程师签字盖章认可），通过区财政审核。 （3）完成全套施工图设计，且必需满意国家及 xxx 市建设主管部门关于施工图编制的要求； （4）需严格按甲方书面供应的建安工程费限制价限制施工图设计，如甲方托付的造价询问公司审核的施工图预算超过该数额及批准的工程
6、总概算中建安工程费额，乙方应免费调整设计，确保概算限制预算；甲方有权依据实际须要调整设计限额（以另行书面通知为准）。供应通过规划审批及通过施工图审查的施工图纸 15 套，另多加总平面图 10份，建筑图 10 份，直至满意甲方工程报建建设的须要。 4.3.3 施工图审查阶段 （1）施工图设计文件完成后，送甲方及运用单位审查认可并通过相关主管部门批准和经甲方托付有相关资质的施工图审查单位审查； （2）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定供应施工图设计成果 15 套后，视为本阶段工程完成。 乙方应在接到审查看法书后 5 天内将修改看法及相应的修改图纸或
7、设计变更送施工图审查单位复审。经复核通过后，乙方应在 2 日内提交施工图预算 4 份。 4.3.4 施工协作阶段 （1）工程开工后，乙方应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术协作工作；同时甲方考虑工程建设的实际须要，要求乙方派驻相关技术人员进驻现场时，乙方收到甲方通知书 2 天内必需派驻相应专业人员。 （2）按xxx 市重点建设项目档案管理方法向甲方供应完整的勘察设计资料，并协调施工工程中有关勘察设计的问题； （3）帮助甲方审查材料样板，供应招标所需的技术标准； （4）负责施工现场指导，并从勘察设计角度进行施工监督； （5）负责处理现场设计变更，并免费供应设计变更图纸（含设计变更
8、的造价估算）； （6）帮助施工单位完成竣工验收资料； （7）按有关规定参与分部分项、隐藏工程验收和竣工验收； （8）工程全部验收合格并完成备案、按要求提交项目档案归档资料 3 份，结算归档后视为本阶段工作结束； （9）在招标阶段，乙方根据甲方的要求，主动协作参与相关专业的招标文件探讨和审查工作； （10）乙方必需供应的勘察设计成果和底图（含 CAD 及 PDF 电子版图）。甲方需加晒图纸时，可以托付乙方加晒，乙方可收取工本费并需协作盖章。 4.3.5 后期选购询问服务阶段 乙方的设计人员为甲方在工程设备选购时供应技术询问服务、即重要的设备选型需作其性价比选，为甲方设备选型供应依据。 4.3.6
9、 协作完成审核竣工图及相关协作设计服务。 4.3.7 参与并接受有关部门对项目设计、施工等工作的监督、检查或审查。 4.3.8 办理与本工程设计相关的报批手续。 乙方在设计过程中需主动与本项目沿线镇（街道）及政府部门（交通、规划 、建设、水利、航道、国土等）沟通，以获得有关信息，并协调各项报批手续。 4.4 设计深度要求 4.4.1 设计工作包括初步设计（含工程概算编制）、施工图设计、施工图预算编制、施工期协作服务、后期选购询问服务、协作完成审核竣工图及相关协作设计服务 7 个阶段 ，乙方应完成 7 个阶段的全部工作，并无偿担当各阶段优化设计及政府相关主管部门和审查部门审查批准而出现的反复调整
10、和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，乙方应与甲方亲密协作，充分敬重甲方的看法和建议，依据相关修改看法和建议对设计成果进行刚好调整补充，达到双方认可的最佳效果。各阶段设计图纸必需按国家建筑设计技术规范，建设工程勘察设计管理条例设计，满意规划部门审批的相关设计要求。 4.4.2 各阶段设计图纸必需满意现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能要求，当上述规范、规程、标准存在不一样时，约定采纳的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。 4.4.3 全部图纸设计深度应满意中华人民共和国
11、国家有关设计图纸深度要求及编制施工图预算要求。 第五条 勘察设计收费 5.1 乙方已充分考虑了相关图纸及现场实际状况，本合同勘察设计收费： 以区财政审核 的施工图预算为计算基数 × 3.2 4% × 95%, , 且封顶价为 8 99.28 万元( ( 其中勘察设计费 94.24费 万元，概算预算编制费 4 5.04 万元 ) ) 。建筑面积以规划部门审批面积为准。承包总价已包括乙方完成本合同全部勘察设计工作所发生的一切税金和费用等，并已包含乙方的企业利润。 5.2 工程建安费不超过 区政府批复的建安投资，乙方须按限额进行设计。如有超出，则乙方必需负责修改图纸，如因此导
12、致延误出图时间，则按本合同 11.3 条处理。 5.3 合同价应包括乙方完成本项目设计的全部工作量和供应全套设计文件（包括工程地质勘察报告、各阶段设计图、初步设计概算、修正概算（如须要）、工程预算及全部基础资料）及后续服务的全部费用，主要包括： （1）乙方前期方案设计所需费用。 （2）工程及本合同要求的其他项目勘察设计的全部费用； （3）供应甲方招标所需的工程说明、相应图纸、工程量清单和项目招标清单； （4）编写工程施工技术规范等协作招标服务的费用。 （5）施工期间驻现场设计代表及供应变更设计等后续服务的费用； （6）后期选购询问协作服务和专业设计协作服务的费用； （7）协作完成审核竣工图的费
13、用； （8）为完成本合同规定的责任和义务，乙方认为有必要计入的其他费用。负责设计文件的汇总工作，编制说明和编制预算等相关工作，并对工程设计的整体性负责，由此可能发生的一切相关费用均已计入合同价中。 施工图预算编制属本项目施工图设计阶段的工作，结算时甲方不再另行支付该费用。 由乙方支付的全部税费和规费，都应包括在承包总价中，甲方不另行支付。本项目设计期间的涉及相关评审会务的一切费用由乙方负责，甲方不另行支付。 工程实施过程中所发生的一切工程变更设计以及变更设计部分的预算编制不再另行计费。但因由于项目立项规模调整或道路规划线位重大调整导致的设计重大调整，整或返工需调整合同费用的，经甲、乙双方协商，
14、合同价可作适当补偿，甲、乙双方另行协商，最终费用以 xxx 市高超区财政局审定为准。 5.4 在合同实施期间，勘察费和设计费不随实际工作量、国家政策或法规、标准及市场因素等的改变而进行调整。 5.5 勘察设计费用采纳 固定费率包干 ，需符合相关规范并保证设计质量的要求，若由于地质改变、设计变更或甲方要求或相关主管、监督部门须要增加地质勘探的工程量、补贴或增加超前钻，乙方必需无条件执行，且甲方不另外支付费用。 5.6 乙方应按甲方的要求执行勘察方案（包括布点、钻探数量等），勘察期间乙方负责一切平安责任，甲方将派人对乙方的勘察工作进行监督，若实际勘察工程费或费用少于勘察方案所述的，甲方有权按比例扣
15、回节约的勘察费用，若实际勘察工程量和费用大于勘察方案所述的，甲方不另行支付费用。 除上述费用外，甲方不再担当任何其他费用，乙方应充分考虑各种费用和企业利润，并将全部费用和利润列入上述费用中。同时，甲方为便利施工招标和工程实施及实施过程投资总额限制，整个项目需依据可行性探讨报告（若有）及当地状况按竣工决算的分类要求编写除土地费用外项目从立项到决算全过程的工程项目费用分类组成表。如甲方有须要分若干个标段，应分标段出施工图及其预算，对此乙方须无条件响应。 第六条 甲方应向乙方提交的有关资料、文件及期限： 6.1 甲方提交的有关资料 号 资料及文件名称 数 提交日期 备注 建设工程立项批准文 即时 复
16、印件 勘察设计任务书（如有） 即时 四周管网、环境、规划资料图（如有） 依据设计阶段须要分批供应 现状建筑设计资料（如有） 即时 勘察设计工作完成后，乙方应依据甲方要求把甲方供应的资料和文件完整归还甲方。 6.2 甲方提交上述资料的时间 结合工程的实际状况，甲方可与乙方另行约定资料提交的时间，乙方不得以此拖延提交相关工作成果。 第七条 乙方应向甲方交付的勘察设计资料及文件的时间要求（乙方依据下表向甲方提交的资料文件均为经甲方及运用单位审查认可并通过政府相关主管部门审批同意和建设审查单位审查认可的正式成果） 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 备注 1 工程勘察报告 10 （1）总勘察设计工作
17、周期 345 个日历天； （2）签订协议后 25 个日历天内，向甲方提交勘察报告成果文件和初步设计文件； （3）在规定的初步设计审批后 120 个日历天内，向甲方提交施工图及施工预算等设计文件； （4）乙方应在签订协议后规定的周期内，完成本项目勘察设计 工程方案设计 5 有关电子文档（含效果图、方案设计图） 5 光盘 2 初步设计文件 10 工程概算 5 有关电子文档（含效果图、方案设计图、工程概算） 5 光盘 3 施工图 5 有关电子文档（含施工图电子、初步设计图、工程预5 光盘 算） 任务，并供应相应后续服务工作，提交相应的勘察设计文件； （5）如设计周期因详细的设计进度时间有修改的，以甲
18、方确定的详细设计周期时间为准。 修改、完善且通过审图的施工图 15 4 变更设计 10 工程量￥50 万元以下的必需在 5 日历天内出图；工程量￥50 万元以上的，必需在 7 个日历天内出图 含可编制的电子文档(光盘) 乙方必需帮助甲方完成办理相关报建审批手续。 第八条 支付 方式 8.1 的 支付方式：完成施工图设计且施工图预算经区财政审核后支付合同价的 60% ；工的 程竣工验收合格后支付至合同价的 80% ；余款在工程竣工验收合格且结算通过审核满一年后一个月内不计息付清。 注：1、乙方收取工程款的银行账户名称必需与中标人单位名称一样，如乙方是联合体，则以牵头单位作为收款主体。 2、在收取
19、进度款前，乙方须向甲方供应等额的发票，否则，甲方有权暂缓支付该部分进度款。 第九条 服务承诺 9.1 乙方须为本项目勘察设计投入足够的勘察设计人员。依据须要，设计期间乙方各设计专业负责人必需驻 xxx，项目设计负责人于方案及初步设计阶段必需常驻 xxx。确因工作须要并经甲方同意，项目设计负责人可以在境外进行短期、专题设计工作，期间派代表出席有关会议。本合同乙方勘察设计人员详见附件乙方投入本项目人员承诺表。未经甲方书面同意，乙方不得调整承诺中的项目实施人员，且项目负责人不允许变更。 9.2 项目在工程施工期间，乙方必需依据工程建设须要委派相应专业技术人员跟进和参与相关协调会议，并应按甲方要求供应
20、勘察设计技术指导。以上所发生的一切费用视为已包含在合同价中，甲方不再另外付费。 9.3 对甲方的服务通知，乙方勘察设计（技术）人员或代表应在接报后 1 小时内响应，3 小时内到达现场。 第十条 双方责任 10.1 甲方责任 10.1.1 甲方按本合同第六条规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。 10.1.2 甲方须按本合同规定，按时支付勘察设计费用。 10.1.3 甲方不得要求乙方违反国家、地方有关建筑法规、标准进行设计。 10.2 乙方责任 10.2.1 乙方应按中华人民共和国国家和工程建设所在地的技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程勘察设计，按合同规
21、定的进度要求提交质量合格的勘察设计成果，并对其负责。 10.2.2 乙方须为勘察设计资料及文件送审和报批供应必需的一切条件，相关费用根据中华人民共和国国家或地方有关规定应由甲方担当的，由甲方负责。 10.2.3 乙方按本合同第七条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及勘察设计成果，同时应向甲方提交上述资料及勘察设计成果的电子文档，将勘察设计及有关资料（设计图、文书等）制作光盘碟交甲方，版权归甲方全部。 10.2.4 乙方按合同规定时限交付勘察设计资料及文件。乙方按中华人民共和国国家和地方规定送审相关的设计图纸，并对审查结论负责，对不超出原定范围的内容做必要修改、调整与补充。乙方应在接到审查看法
22、书后 5 天内将修改看法及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查单位复审。 10.2.5 乙方应爱护甲方的学问产权和商业隐私，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 10.2.6 对本合同中的专业勘察设计内容，如乙方确需另行托付其他有相应资质的勘察设计单位负责部分勘察设计的，乙方应提交该专业勘察设计单位的相关资料给甲方，并经得甲方书面同意后方可托付分包，乙方对分包方的工作质量负责，并对分包方工作担当全部责任。未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让本合同项下的任何权利和义务，否则，甲方有权单方面解除或终止合同而不支付乙方
23、任何勘察设计费用，乙方同时须向甲方支付相当于本合同合同价的违约金。 10.2.7 本合同中的专业勘察设计内容不得分包。 10.2.8 乙方在勘察过程中，应严格根据国家规定的，实行相应的平安防护措施，由此产生的费用视为已包含在按本合同 5.1 款规定的计算方式计算确定的设计勘察费之内，甲 方不另行支付。 10.2.9 设计质量：乙方应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责，无偿负责完善设计相关内容，需完善设计图的应无条件出图直至工程质量处理妥当为止，另应依据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿： 1、因设计错误造成甲方实际经济损失（如返工、材料报废等），经甲方、监理单位两方确认后
24、，乙方须赔偿甲方经济损失，赔偿额依据损失程度最高不得超过本合同设计费的 100%。 2、因设计单位（或勘察单位）主要责任造成设计错项或漏项引起的费用改变总额超过初步设计概算 3或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）10的设计费；施工图设计预算超过初步设计概算 10或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）10的设计费；设计变更累计增加超过施工合同价 10或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）20的设计费；经甲方、监理单位两方确认，由于设计图纸中出现设计错漏项，而单项变更超过施工中标价的 2%或人民币 50 万元以上的，每次按合同价的2%扣减勘察设计费。并报区职能部门按有关规
25、定进行诚信惩罚。如对过错方状况确认有争议，应由甲乙双方认可的仲裁部门确认后执行。 第十一条 违约责任 11.1 合同生效后，甲方非因乙方缘由要求终止或解除合同包括甲方上级或设计审批部门对设计文件不审批（乙方设计瑕疵导致设计文件未能通过审批的情形除外）或本合同项目停缓建，乙方未起先设计工作的，甲方不支付任何服务费给乙方，已起先设计工作的，甲方依据乙方已进行的实际工作量支付设计费（该费用甲方依据乙方已完成工作量应向乙方支付的设计费的数额，由甲乙双方参照本合同关于设计进度要求和设计费支付进度的相关规定协商，并最终以 xxx 市高超区财政局审定为准）。 11.1.2 如乙方违约，甲方有权要求乙方予以整
26、改，乙方不按甲方要求整改的，甲方有权终止或解除合同，此情形下，甲方无须依据乙方已进行的实际工作量向乙方支付设计费且乙方需赔偿合同价的 10%给甲方，并有权追究乙方违约责任。 11.1.3 乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿合同价的 10%给甲方，由此造成甲方损失的，乙方应另外全额赔偿甲方损失，赔偿总额不含乙方应向甲方支付的 10%的合同价。 11.1.4 由于不行抗力导致本合同目的不能实现而终止或解除合同的，各方均无须向对方担当责任，未起先勘测设计工作的，乙方应向甲方退还已付预付款（如有），已起先勘 测设计工作的，已付款按比例退还。 11.1.5 在终止或解除合同的状况下，甲方有权利用乙方已完
27、成的工作成果，并且甲方引用乙方工作成果所形成的新的技术成果属于甲方全部，甲方可依法享有该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他一切权利。 11.3 超时交图：由于乙方自身缘由，延误了按合同第七条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减人民币 3000 元；变更未按规定时间出图的，每延误一天扣减人民币 3000 元，累计扣减费用不得超过合同价的 5%；因上述缘由造成甲方损失的，乙方应另外负全额赔偿责任，扣减和赔偿款项在最近一次付款中扣除。 11.4 勘察设计质量：乙方应对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责，无偿负责完善勘察设计相关内容，需完善设计图的应无条件出图直至工程质量处理
28、妥当为止，另应依据勘察设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿： 11.4.1 如因勘察设计错误造成甲方实际经济损失，经甲方、监理单位两方确认，乙方应根据相关法律法规规定赔偿甲方损失。 11.4.2 上款如有发生赔偿，赔偿款项在最近一次付款中扣除，并且不在结算时补付已扣除的款项。 11.4.3 因设计缘由发生工程质量事故，造成经济损失，经建设行政主管部门裁定，乙方担当事故责任，并按损失程度支付赔偿金，同时无偿供应善后服务。 11.5 更换人员要求：乙方如更换主要设计人员或工地设计代表须报申甲方审批，替换人员的专业要相符，职称应不低于被替换人员，且符合本合同对被替换人员的相关要求，
29、否则将视为违约，甲方有权以每人每次 5000 元的标准扣减设计费。 11.6 未能供应设计服务：乙方主要设计人员代表接甲方通知，未能按工程进度到现场服务的；乙方主要设计人员或工地设计代表随意请假的；上述状况如有发生，在甲方发出书面通知后，乙方须在 3 日历天内整改，否则将视为违约，甲方有权以每人每次 1000 元的标准扣减设计费，并通报建设主管部门。 11.7 乙方对甲方书面要求参与会议或到场协作解决设计技术相关问题未主动相应的，甲方有权视情节扣除乙方 1000 元的测绘、设计费。 第十二条 税费 12.1 中华人民共和国政府依据现行税法所征收的一切税费均由各缴税费责任方独立担当； 12.2
30、在中华人民共和国境外发生的与本合同相关的一切税费及不行预见费均由乙方负 责。 第十三条 其他 13.1 如乙方为联合体，乙方联合体必需签定具体的联合体协议，明确联合体各方分工、权利、义务和责任。乙方联合体所签署的一切文书均代表了联合体各方的真实意愿和合法利益，乙方联合体各方均可独立担当本合同的全额缔约过失和违约责任，并对甲方担当连带责任。 13.2 乙方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。甲方可依据实际须要要求乙方供应超过本合同第九七条规定的资料及文件份数，乙方应协作甲方，费用甲方不另行支付。如有采纳乙方内部标准图的，乙方应免费供应标准图集。 13.3 本工程设
31、计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方须要乙方的设计人员协作加工定货时，乙方必需协作。 13.4 合同生效后，乙方须每隔一周向甲方供应勘察设计进度报告，一式两份，内容应包括勘察设计人员、勘察设计进度、存在问题、解决方法等，并要求勘察设计总负责人签名。如不提交报告或报告与实际状况不符时，甲方赐予扣除 元/次的工程勘察设计费，并书面通知乙方。 13.5 甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作服务，将补充协议，另行支付费用。 13.6 乙方必需保证其提交的勘察设计成果的唯一性和不被其它任何第三方要求权利追索，否则由此产生的后果
32、和费用由乙方自行担当。 13.7 双方同意，自本合同签订之日起，乙方为本合同项目所做的全部工作成果，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计和资料等，乙方不得用于其他任何项目的设计，否则甲方有权追究相关责任。甲方拥有本合同全部设计成果的全部权，有权在工程建设中运用、调整和修改。乙方可在展览或书刊中进行展示、介绍及探讨本合同项目设计模型、外观图片，但不得行使和享有学问产权中的其他权利，并不得侵扰甲方和任何第三方的权利，因乙方进行该行为而被任何第三方要求权利追索，由此产生的后果和费用由乙方自行担当。 双方同意，本合同全部勘察设计成果的专利注册权、商标注册权完全归甲方全部。乙方不得以依据
33、本合同完成的勘察设计成果向国内外申请专利、商标，如擅自申请专利、商标的，该专利权、商标权属甲方全部，同时甲方可追究乙方的违约责任。 13.8 合同各方之间的全部通知，包括但不限于本合同项下全部要约、文件、通知，均应以中文的书面形式，以当面递交方式送达。 甲方指定谭伟光为甲方项目联系人， 联系 xxx ：1。 乙方指定 为乙方项目联系人， 联系 xxx ： 。 如一方联系地址、联系 xxx 、xxx 号码、xxx 地址等有变更时，应在变更当日书面通知对方，否则，应担当相应责任。 第十四条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十五条 本合同发生争议
34、，甲、乙双方应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向本工程所在地法院提起诉讼。 第十六条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。 合同一式 12 份 ，甲方 6 份 、乙方 6 份。均具有同等法律效力。 第十七条 本合同运用汉语语言文字书写、说明和说明。 第十八条 本合同适用中华人民共和国现行的法律、法规、规章和法定假期。 第十九条 双方均已对上述各项条款及附件作充分了解，并明确理解由此产生的相关权责。 甲方：（盖公章） 乙方：牵头人（盖公章） xxx 市高超区水利投资建设有限公司 法定代表人(或托付代理人)： 法定代表人(签
35、名): 经办人（签名）: 经办人（签名）: 组织机构代码： 公司地址： 邮政编码： 联系 xxx ： 电子信箱： 开户银行： 帐户名称： 银行帐号： 成员:(盖公章) 法定代表人(签名): 经办人（签名）: 组织机构代码： 公司地址： 邮政编码： 联系 xxx ： 电子信箱： 附件 1 ： 投入本项目设计工作的主要人员的表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 社会保险登记证号 项目负责人 技术负责人 设计人员 设计人乙方：（盖章） 附件 2： 投入本项目勘察工作的主要人员的表 设计人员 . 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专
36、业 社会保险登记证号 勘察负责人 技术负责人 现场测量 现场编录 乙方勘察人：（盖章） 附件 3： 廉 政 合 同 发包人:(全称) xxx 市高超区水利投资建设有限公司 承包人:(全称) 依据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工平安，提高建设资金的有效运用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 1 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。 1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。 1.3 双方的业务活动坚持公允、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业隐私和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益
37、，不得违反工程建设管理规章制度。 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教化，设立廉政告示牌，公布举报 xxx ，监督并. 仔细查处违法违纪行为。 1.5 发觉对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应刚好赐予提示和订正。 1.6 发觉对方严峻违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议赐予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第 70 条规定处理。 2 发包人义务 2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。 2.2 发包人及其工作人员不得参与承包人支配的宴请（工作餐除外）和消遣活动
38、；不得接受承包人供应的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作支配以及出国出境、旅游等供应便利等。 2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人举荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。 2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准假公济私，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和支配个人施工队伍。 3 承包人义务 3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金
39、、有价证券、珍贵礼品。 3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。 3.3 承包人不得以任何理由支配发包人及其工作人员参与宴请（工作餐除外）及消遣活动。 3.4 承包人不得为发包人和个人购置或供应通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 4 违约责任 4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定赐予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定赐予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，
40、应予赔偿；情节严峻的，赐予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的惩罚。 双方约定 本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行状况进行检查。 6 合同生效 本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。 7 合同法律效力 本合同作为 沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）市政雨污管网建设工程勘察设计 合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。 发包人：（盖公章） 承包人：牵头人（盖公章） 法定代表人(或托付代理人)： 法定代表人 (签名)： 经办人（签名）： 经办人（签名）： 成员：（盖公章） 法定代表人 (签名)： 经办人（签名
41、）： 附件 4： 联合协议书（如有） 自愿组成联合体，共同参与 沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）市政雨污管网建设工程勘察设计 工作。现就联合体合同事宜订立如下协议。 1、 （牵头人名称）为牵头人。 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目合同文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3、联合体将严格根据合同文件的各项要求，履行合同，并对外担当连带责任。 4、联合体牵头人代表联合体签署合同文件，联合体牵头人的全部承诺均认为代表了 联合体各成员。 5、联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头
42、人名称）担当 设计 工作； （成员名称）担当 勘察 工作。 6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 7、本协议书作为 沿江路东侧（灵龟公园至高超大桥段）市政雨污管网建设工程勘察设计 合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。 牵头人名称： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 成员名称： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 2022 年 2 月 日 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第36页 共36页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页第 36 页 共 36 页