《2022工程类合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程类合同.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程类合同 1 铁 力 市 政 府 采 购 合 同 （ （ 工 程 类 ） ） 合同编号： 签订地点： 甲方：（建设单位） 乙方：（施工单位） 根据中华人民共和国合同法的相关规定，通用条款部分执行黑龙江省建设工程施工合同，专用条款约定部分，结合本工程实际状况，双方达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程内容： 三、承包方式： 四、工程期限： 自 年 月 日开工至 年 月 日竣工实际工作日计 天。 五、中标或成交价：人民币（大写）： （小写）： 六、付款方式：_ 付款期限：_ 七、工程质量：执行国家有关规定及行业标准，保证工程质量合格。 八、甲方工作 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行
2、。 2 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 九、乙方工作 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，并严格执行施工规定、平安操作规程、防火平安规定及环境爱护规定。严格根据图纸或项目说明进行施工，做好各项质量检查记录。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工安排、图纸等；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 十、材料供应的约定 由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，甲方提出质疑应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。 十一、关于工程
3、质量及验收的约定 验收方式：_。 本工程以施工图纸、项目说明、设计变更和建筑工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。 3 十二、有关平安生产和防火的约定 甲方供应的施工图纸和项目说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防法和其他相关的法规、规范。 由于甲方确认的图纸或项目说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致引发事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 由于
4、乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 十三、履约保证金和质量保证金约定 根据选购文件的相关内容的要求，乙方需按工程中标或成交总价款的_%缴纳履约保证金，即 元。自工程验收合格后自动转为质量保证金。质保期为工程竣工验收后 年。保质期满后，无质量问题，无息退还质量保证抵押金；出现质量问题后，甲、乙双方协商后按房屋建筑工程质量保修法执行。如乙方未在合同约定期限内履约或履约验收不合格的，没收其全部履约保证金。 十四、工程结算的约定 工程竣工验收后，甲、乙双方需携带工程验收报告书和 4 政府选购项目验收单及相关资料，到财政相关部门办理工程结
5、算。 十五、争议或纠纷处理 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列几种方式解决： （1）提交有关行政主管部门进行调解； （2）调解无效时实行诉讼方式解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 十六、工期延误：假如关键施工节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：（1）重大设计变更（2）不行抗力（3）由于业主缘由要求停工（4）甲方书面同意工期顺延的其他状况。 因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成一切经济损失和赶工费用。甲方需提前完成工期时，有关事宜有双方协商解决。 十七、违约责任： 十八、平安措施： 十九、其他未尽事宜：
6、 二十、本合同由自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同一式四份，甲方、乙方、政府选购办、政府选购中心各一份（可依据须要另增加）。 5 甲 方 采 购 单 位 名 称 ： （章） 地 址： 法定代表人： 托付代理人： 开户银行： 账 号： 电 话： 邮 编： 年 月 日 乙 方 供 应 商 名 称 ： （章） 地 址： 法定代表人： 托付代理人： 开户银行： 账 号： 电 话： 邮 编： 年 月 日 注：甲方自合同签订之日起 2 2 个工作日内，在 黑龙江省政府选购网 上传已签订好的政府选购合同，逾期不上传者，责任自负。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页