《2022年精选建筑合同集合七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选建筑合同集合七篇.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年精选建筑合同集合七篇精选建筑合同集合七篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，许多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我细心整理的建筑合同7篇，希望对大家有所帮助。建筑合同 篇1进入高校已经快两年了，立刻要走向社会，我们都在争取每一分每一秒强大自己，去武装！在选取招投标与合同管理课程的时候，我就对这门课程拥有着很大的爱好，用法律的手段去维护自己以后在工程，招投标，与生活的利益，这是对将来很有帮助的！本课程主要学习了建筑市场、工程招投标概述、建设工程施工招标、建设工程施工投标、开标、评标、定标与签订合同、建设工程施工合同、工
2、程施工合同管理、工程施工索赔共八个项目内容。第一项目 建筑市场主要阐述了建筑市场是建筑商品和服务交换关系的总和，招标是市场是商品交换和服务交易的主要场所的概念与性质，介绍了建筑产品与去他商品的区分与工程建设的程序分为哪些阶段。建筑市场主体与客体有的定义，以及建筑市场的资质管理的有关规定，和建筑工程交易中心的性质、作用和基本功能以及其运行的原则、运作的一般程序。其次项目 工程招标概述介绍了工程招投标是选购人事先提出货物、工程或服务选购的条件和要求，邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为的概念，和工程招投标的概念，并对工程招投标的现状与将来的发展进行了肯定的描述。对
3、工程招投标进行了分类与特点的分析。还介绍了招投标公正、公允、公开、诚恳信用的4项原则。与招投标有关的法律法规学问。描述招投标的基本程序、当事人和监督管理的状况。第三项目 建设工程施工招标主要介绍了工程招标的组成与内容，工程招标招标段的划分。诠释了招标公告和资格预审公告的内容，招标工作的保密要求。 第四项目 建设工程施工投标主要介绍了工程施工投标的各个依次，投标文件的主要内容，投标报价的技巧。第五项目 开标、评标、定标与签订合同主要具体描述了招投标依次中开标、评标、定标和签订合同的内容。第六项目 建设工程施工合同主要介绍了建设施工合同的概念、特征、作用及种类；地标准施工招标文件合同条款的应用做了
4、全面的阐述，包括行业标准施工招标文件通用合同条款、专用合同条款和复合式合同的内容。第七项目 主要是对建设工程施工合同管理做了具体的阐述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管理的任务和主要工作。第八项目 主要讲解并描述了索赔的概念和索赔在当今市场的方式，以及索赔的流程。我认为招投标工作的主要工作流程如下：招投标可大致依次分为招标打算阶段、招投标决标阶段、合同签订阶段四大阶段。其中招标打算阶段的主要工作为编制招标方案、招标公告和招标文件，打算图纸，编制工程量清单，完善招标文件；对于没有资质的业主在编制招标方案前托付招标代理，签订代理合同。招投标决标阶段的主要工作有办理招
5、标备案，发布招标公告，报审招标文件，接受投标人报名，发售文件、图纸和资料组织踏勘现场，组织招标答疑，报审招标答疑文件，编制招标限制价，编制开标、评标文件，召开标前会议，接受投标人投标，最终开标。决标阶段的主要工作有评标，定标，中标公示，编制资料汇编并提交招投标状况书面报告，发放中标通知。合同签订阶段主要工作有合同交底与谈判，签订合同，施工合同备案。建设工程合同就是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同不是一般买卖、销售、加工和服务合同，它是浩大的建筑产品，是根据发包人对其功能、规模、标准、工期及中标价格的要约，在指定地点，由承包人承诺并通过承包人进行勘察、设计、选购、施工、竣
6、工试验、接收工程、竣工后试验与考核等实施阶段逐步完成，发包人根据实施阶段逐步支付合同价款的建筑产品合同。建设工程合同是涉及范围广、实施阶段困难、施工时间长及标准要求高的合同，合同履行结果必需符合国家相关行业标准才能够验收合格并交付运用。在建设工程过程中，对参加主体的资格要求严格，合同签订程序必需符合法律规定，实施阶段必需遵守相关法律法规及规章的规定，因此建设工程合同的成立要件相当困难。详细说来，一个建设工程施工合同要达到生效的程度，应当符合下列条件： 第一、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规要规定的条件，即合同的主体要件。目前来看，我国没有对发包人的资格等作出特别严格的规定，发
7、包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或自然人。但必需具有通过合法、完备手续取得的进行工程建设项目发包的资格。而作为承包人的条件则非常严格。其次、发包人和承包人共同的真实意思表示一样是建设工程施工合同的核心条件。意思表示真实是指意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思。意思表示不真实，即意思与表示不一样，可分为有意的意思与表示不一样、非有意的意思和表示不一样和不自由的意思表示不一样三种状况。有意的意思与表示不一样和不自由的意思与表示不一样假如构成欺诈，并损害了国家利益，属于合同法定无效
8、的范畴。对于非有意的意思和表示不一样的情形，假如具备了“重大误会”的条件，则属于民法通则和合同法规定的可变更或者可撤销的合同。对于不自由的意思和表示不一样，可分为受欺诈和受胁迫所为的意思表示，则依据民法通则和合同法的规定，这两种行为假如损害了国家利益，均构成合同无效的法定缘由，否则构成合同可撤销的缘由。第三、建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当履行法律和行政法规规定的必需履行的程序这一条件是建设工程合同所特有的条件。如前所述，建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大，所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进行约束和规范。第
9、四、建设工程施工合同应当符合法律规定的形式要件。合同法规定，建设工程合同应当采纳书面形式。规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。第五、内容合法，不违反法律或社会公共利益。在关于认定合同是否有效的标准上，民法通则和合同法采纳的是两种迥然不同的表述方法。民法通则是用确定的语气明确规定“不违反法律或社会公共利益”的民事行为才是有效的民事行为;而合同法采纳的是否定的语气，在规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于“合同无效”的情形。
10、在合同法颁布实施以后，最高人民法院的两个司法说明先后对这个问题进行了进一步的明确界定：最高人民法院明确规定：“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”而最高人民法院则将建设工程施工合同认定无效的标准再次严格界定为五种状况。对于这样规定的缘由，最高人民法院副院长黄松友是这样说明的.：建设工程施工合同受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同的强制性规范就有六十多条，假如违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而认定合同无效，不符合合同法的立法本意，不
11、利于维护合同稳定性，也不利于爱护各方当事人的合法权益，同时也会破坏建筑市场的正常秩序。我们认为，法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规范，假如当事人违反了这些规范应当受到行政惩罚，但是不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政法规的强制性规范内容看，可分为两类：一是保障建设工程质量的规范，二是维护建筑市场公允竞争秩序的规范。这两大类分为以下五种情形：一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三是建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的;四是承包人非法转包建设工程的;五是承包人违法分包建设工程的。当然，民法通则和合同法
12、等基本法律规定的合同无效的情形，也应当适用于建设工程施工合同。通过这门课程的学习，让我相识到招标投标及合同管理在工程建设的重要性，也懂得了建设工程施工合同成立和生效的基本条件，让我相识到许多以前完全不了解的东西，为以后得生活，工作打下了坚实的基础！建筑合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次高校城其次条工程承包范围B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消
13、防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.安排开工时间：20_年9月17日，安排完工日期：20_年7月31日，总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需符合国家现行施工验收规范合格标准的规定。第五条标准规范本合同适应标准规范：现行施工规范第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、主要材料安排表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、工程质量限制、监督、检查和验收，并向乙方供应相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作
14、关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的材料及周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织、科学支
15、配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、施工爱护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁乙方运用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作
16、服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八条环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产
17、;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方的要求，违章操作所发生的平安事故，由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采纳一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供应和管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拨制，依据工程安排的须要提前一周向乙方供应所需材料。2.乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装
18、卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。第十条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;全部机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领
19、用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的协作测量放线和材料试验的协作用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它
20、费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工运用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，甲方应相应供应乙方所需施工修理材料。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限：二年。2
21、.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其它费用由乙方担当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十五条变更1.若有变更，依据现行山西省建筑安装定额和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费
22、的30%结算。2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。第十六条不行抗力1.不行抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十七条合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方应妥
23、当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务酬劳。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。其次十条补充条款其次十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3甲方（用人单位）名称：乙方（劳动者）姓名：依据中华人民共和国劳动合同法等法律、法
24、规、规章的规定，在同等自愿，协商一样，诚恳守信的基础上，同意订立本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、本协议期限为_月。本协议于_年_月_日生效。二、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为_年_月_日起至_年_月_日止。三、工作内容、工作地点1、甲方派遣乙方工作的用工单位名称：_。2、乙方同意依据用工单位工作须要，从事_工作，工作地点_。四、工作时间和休息休假1、用工单位必需依据国家有关法律规定确定工作时间。2、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。五、劳动酬劳及支付方式与时间1、乙方在法定工作时间内供应正常劳务的月劳务酬劳依据用工单位确定的薪酬制度确定不低于用工单位所在地最低工资标准，其他福利待
25、遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位干脆支付。2、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特别状况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。3、甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。六、社会保险甲、乙双方约定参与养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。七、劳动爱护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，供应相应的劳动条件和劳动爱护。八、规章制度用工单位依法制定单位规章制度，并通过有效方式刚好告知乙方。乙方听从用工单位管理
26、，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。九、劳务合同变更、解除、终止1、甲乙双方变更、解除、终止劳务合同依照中华人民共和国劳动合同法和有关法律法规规定执行。2、甲方在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳务合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。3、乙方根据双方约定，刚好办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性支付经济补偿。十、其他1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决。3、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必需严
27、格履行。4、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，用工单位留存_份。甲方（盖章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方：身份证号码：_年_月_日建筑合同 篇4甲方（承租方）：乙方（作业方）：租赁运用地点：为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。一、甲方的权力和义务l、甲方担当挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。2、甲方供应作业任务。3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工安排。二、乙方的权力和义务l、供应8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内修理保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留惩罚的权力。
28、2、乙方自理挖机的修理配件和辅油开支，以及业务来回的差旅费用。3、乙方应听从甲方的合理支配，真正做到平安高效，自理施工过程中自身人为造成的平安责任。三、租赁期间作业时间规定：租赁期间挖掘机的作业时间听从现场支配，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。四、进退场费用规定甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付；达到2个月以上（含2个月）的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。建筑合同 篇5甲方： (项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原则，经自愿、同等协商
29、就 工程施工事项达成一样，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：2、合同范围2.1 主要合同内容，详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2 主要施工工序(1) ，(2) ，(3) ，以及为完成本合同工程所做的其它一切打算工作。2.3 主要工程量序号项目单位数量备注2.4 合同工期2.4.1 开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点限制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注2.4.2 工期延误假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延
30、：a.重大设计变更;b.不行抗力;c.由于业主缘由要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4 因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内
31、容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同 (单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否改变合同价格均不做调整。若在合同签订 个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1 合同总价合同总价：(人民币)大写 元，小写： (含 %税金)，固定总价/暂定总价。4.2 合同单价合同单价见附件 B 工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需
32、人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、 %税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.3 税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当，税金 %;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配、组织、协调工作及工程质
33、量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2 甲方负责供应施工图纸、有关施工文件，并供应施工场所。5.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4 甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。5.1.5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。5.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度安排、月工程进度安排及周进度安排。5.1.7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。5.1.8 就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方依据本合同和甲方项目管理规章制度
34、所发出的全部指令。乙方拒不执行指令，甲方有权实行相应措施或干脆托付其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新支配队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方担当，乙方同意从工程结算款中扣除。5.1.9 甲方负责根据合同约定支付工程款。5.1.10 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位状况进行工程款的支付。5.1.11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。5.1.12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐藏工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。建筑合同 篇6甲方（用人单位）名称：乙方（
35、劳动者）姓名：依据中华人民共和国劳动合同法等法律、法规、规章的规定，在同等自愿，协商一样，诚恳守信的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。第一条劳动合同期限一、本合同为固定期限劳动合同。合同自年月日起至年月日止。二、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为月日起至年月日止。其次条工作内容、工作地点一、甲方派遣乙方工作的用工单位名称：。二、乙方同意依据用工单位工作须要，从事_工作。工作地点。第三条工作时间和休息休假一、用工单位必需依据国家有关法律规定确定工作时间。二、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。第四条劳动酬劳及支付方式与时间一、乙方在法定工作时间内供应正常劳动的月劳动酬劳依据用工
36、单位确定的薪酬制度确定不低于本县最低工资标准，其他福利待遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位干脆支付。二、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特别状况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。三、甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。第五条社会保险甲、乙双方必需依法参与养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。第六条劳动爱护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，供应相应的劳动条件和劳动爱护。第七条规章制度用工单位依法
37、制定单位规章制度，并通过有效方式刚好告知乙方。乙方听从用工单位管理，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。第八条劳动合同变更、解除、终止一、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照中华人民共和国劳动合同法和有关法律法规规定执行。二、甲方在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。三、乙方根据双方约定，刚好办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性支付经济补偿。第九条当事人双方约定的其他事项经协商一样，甲乙双方另行约定以下内容：第十条其他1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向劳动争议仲裁委员会申请
38、仲裁。2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决。3、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必需严格履行。4、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，用工单位留存一份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日建筑合同 篇7甲方：乙方：工程地址：工程名称：工程建筑面积：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循自愿、同等和诚信的原则。为明确双方权利、义务、和经济责任。甲乙双方就本项目工程检测事项协商一样，签定本合同，以资双方共同遵守执行。细则如下：一、甲乙双方在工程检测中的责任：1、甲方责任：(1)负
39、责按国家或相关标准要求，在甲方现有检测范围内，对乙方已托付的项目进行检测。(2)负责刚好出具精确、科学、公正的检测报告。(3)负责现场取样工作。(4)负责对乙方的检测资料做好保密工作。2、乙方责任：(1)负责按甲方托付收样的要求，打算样品，填写检测托付单，并帮助甲方接样人员，做好样品核对装车工作。(2)主动协作甲方检测人员做好现场检测工作。(3)按合同要求刚好支付检测费用。二、费用核定及结算方式1、费用核定：以双方确认的建筑面积及检测范围(包括水泥标准稠度用水量、凝聚时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流淌度比表面积，建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、积累密度、含水率，建筑用碎石、卵
40、石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、含水率，热轧光圆钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，热轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延长率、重量偏差、弯曲试验，冷轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，钢筋焊接拉伸试验、弯曲试验，钢筋机械连接抗拉强度，建筑砂浆立方体抗压强度、协作比设计、拌合物稠度、拌合物密度、拌合物分层度，混凝土立方体抗压强度、抗渗性能、协作比设计、拌合物稠度、拌合物凝聚时间、拌合物表观密度、抗折强度、轴心抗压强度、劈裂强度，回填土最大干密度、密度、含水率最优含水率，砖与
41、砌块抗压强度、抗折强度、外观质量、尺寸偏差、吸水率，脚手架钢管外径、壁厚、锈蚀深度、抗拉强度、断后伸长率，钢管脚手架扣件裂纹、盖板开启、抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭力矩试压、扭转刚度性能、外观和附件质量，防水材料力学物理性能，预埋件拉拔锚栓拉拔、植筋拉拔、螺栓拉拔，外墙饰面砖粘结强度，钢筋混凝土结构爱护层厚度、钢筋位置、尺寸、楼板厚度、层高等常规材料和结构实体检测。不包括建筑幕墙(门窗)检测，建筑节能检测及建筑工程室内空气质量检测等专项检测项目和质监站要求整改的检测项目。)商定。检测费按1.6元/平方结算，检测费用共计人民币(大写)：叁万叁仟元整。2、结算方式：乙方工程进度到0.00时，
42、须支付总费的15000元，主体验收后，须支付总费用的15000元，余款待本期项目工程资料完整时一次性付清。三、乙方将工程的建筑材料的检测业务托付给甲方实施，在本工程施工期间乙方不再与其他检测机构订立相同或相像的托付合同，甲方保证本合同项目下的合部检测业务符合国家相关规定的要求，双方须共同遵守本条款，否则，即构成合同违约，本合同自甲乙双方签定日期起，任何一方均不得违约，如一方违约，违约方需支付另一方违约赔偿金人民币(大写)壹万元整。四、其他事宜：1、本合同示尽之处双方协商解决，协商不成时，可向任何一方的主管部门申请仲裁，直至向有管辖权的人民法院诉讼。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。3、本合同自甲乙双方签定之日起生效，款清后自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页