《2022年有关施工合同范文7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同范文7篇.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年有关施工合同范文7篇有关施工合同范文7篇随着法律学问的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我整理的施工合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就甲方停车场交通平安设施工程施工事宜协商一样，订立本合同，以共同遵守。一、工程概况1.1工程地点：1.2工程内容：停车场交通平安设施工程。1.3承包方式：包工包料。二、工程造价及工程付款方式：2.1本工程预算
2、总造价为：叁佰陆拾万元整（￥3600000）。工程预算总造价包括选购、制作、安装、税金等费用。（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）2.2本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。三、技术质量要求3.1按设计图纸进行施工。3.2交通标记制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准GB576820xx道路交通标记和标线的要求。四、工期4.1乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场起先施工，进场后90天内完
3、成全部施工（如因甲方缘由造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的每逾期一天应支付工程预算总造价款0.2%的违约金给乙方）。五、甲方责任5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。5.2负责组织工程量现场确认工作。5.3货物的运用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经督促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所供应产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。）六、乙方责任6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。6.2本协议中，项目施工的平安防范所需的施工平安设
4、施由乙方自行负责并对整个工程的施工平安负责。6.3乙方应在本协议约定时间内完成全部施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款0.2%的违约金。6.4如工程的施工须要总包方进行协作的，甲方帮助乙方进行协调，相关的费用乙方自行担当。七、合同争议的解决方式7.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决，也可由相关主管部门调解、协商，调解不成的，可以向当地仲裁部门恳求仲裁。八、其它8.1本合同以人民币计价。8.2本合同一式二份，双主各执一份，自双方盖章及签约代表签字之日起生效，合同履约完毕后自动失效。九、未尽事宜9.1双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。9.2本合同未尽
5、事宜，甲乙双方友好协商解决。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇2发包人：xxx （以下简称甲方）承包人：xxxx建筑安装工程公司 （以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：xxx混凝土道路2、 工程地点：xxx村3、 承包范围：350米混凝土道路4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同总价款15万元。二、 技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。2、 18cm厚3：7灰土垫层。
6、三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工
7、程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。施工合同 篇3甲方：乙方： 身份证号码： 家庭住址：为明确双方责任与义务，确保平安施工，提高工程质量，甲方将承包的 外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一样订立如下协议：一、工程名称： 外墙保温工程。二、工作范围：工程承包合同范围内的全部外墙保温项目，包
8、括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品爱护等工作。三、工期及质保期：1、本工程于_年_月_日开工至_年_月_日完成。2、为保证如期完工，乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度（不符合工程进度安排），甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%赐予结帐。3、因乙方施工组织等缘由造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金，从结算款中扣除。4、因不行抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。四、清工承包价格：按实际施工面积元2，此价格甲方只负责供应原材料，其余施
9、工所需的电锤、电钻、电缆线等全部工器具、辅材和人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。五、付款方式：1、合同签订后，乙方进场前2个月无进度款，工人生活费由乙方自行垫付；2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%；3、全部工程施工完毕后验收，验收合格后付至总价的90%；4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。六、关于质量的约定：1、严格根据_省工程建设外墙保温应用技术规程（无机保温需锚固件）的规定施工，质量达到相关验收标准合格。2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并根
10、据已完工程量的50%赐予结账。如因施工缘由造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并担当由此造成的经济损失。3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方担当修理所需的全部费用，直至验收通过。并担当因此造成的经济损失。4、两年质保期内，如因乙方施工的缘由出现质量问题，乙方应接到甲方修理通知24小时内到现场进行修理。如乙方担心排人修理，甲方自行支配其他人员进行修理，发生的费用双倍由乙方担当。如因其他缘由出现问题，乙方也应支配人员进行修理，甲方支付修理成本。七、关于平安的约定：1、乙方对全部参施人员进行平安保险，办理施工平安保险所需费用由乙方担当。2
11、、施工期间，乙方必需按有关平安操作规范施工，同时对班组人员进行平安教化和实行必要的平安措施（平安帽、平安带及平安大绳）。甲方将不定期对平安措施进行检查，若发觉违章作业，不按规定系带平安防护用品的，甲方将给与乙方经济惩罚，每人每次100元。同一人出现其次次时，将其驱除出本工地。3、若发生平安事故，与甲方无关，由乙方担当全部责任并处理善后事宜。八、关于进场材料的约定：1、甲方供应的材料运至工地后，由乙方担当保管责任。2、所用材料，根据下表约定的用量（已含损耗），完工后双方进行核算。如超用材料，根据市场价从乙方的清工费中扣出。 保温部分材料名称：界面剂、无机保温、 网格布、 锚固钉、抗裂砂浆每平方用
12、量限值 1g 、20g、1。22 、5套、3g。九、甲乙双方职责：（一）、甲方职责：1、所需材料全部运至工地范围内。2、协调建设单位供应施工所需的水电等。3、按合同第五条刚好付款。（二）、乙方：1、本合同签订后应刚好与全部参加施工的操作人员签订用工合协议书和平安责任书，交甲方备案。2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，平安操作规程，文明施工和综合治理规定，听从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改看法，限时完成整改，确保平安及施工质量。3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。4、施工现场全部的平安设施，机具电器进行先查看，后
13、运用，如发觉事故隐患，应刚好处理并向甲方报告。在平安没有保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的平安事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。5、妥当保管、运用甲方供应材料，如遗失照价赔偿。6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务。7、做好施工现场完工后的清理，刚好整理剩余材料及边角料，保持现场整齐文明、干净卫生。8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。9、爱护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等全部现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责复原原样，全部费用均由乙方担当。
14、十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向_市仲裁委员会申请仲裁或向_市人民法院诉讼解决。十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4户 主(甲方)： 身份证号：承建方(乙方)： 资质证书(或专业证书)号：乙方法定代表人： 身份证号：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方托付乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。一、建筑项目县(市) 镇(乡) 村委
15、会 村 (户主)房屋 。二、工程概况：结构 ， 层数：工程形式：包工包料。三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。四、甲方职责1.甲方依据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。3.甲方必需维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。4.在施工中甲方有什么问题要刚好给乙方人员说明并刚好解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。5.在施工
16、之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。五、乙方职责1.乙方必需按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，听从甲方监督，施工中甲方发觉不符合质量要求的刚好给乙方说明，有权令其返工。2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、振动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的看法书，不得善自变动。六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责举荐有资质的施工企业(或农
17、村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款依据本合同按时拨付给乙方。七、县(市)建设工程质量平安监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量平安。八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。九、建房工期建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。十、承建工程价格及拨款方式由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算
18、清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。十一、施工平安要求及质量问题责任平安施工：甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工，乙方必需根据平安施工规范和技术要求，实行严格的平安防护措施，在施工过程中要特殊留意平安施工，杜绝一切事故，并担当由于自身平安措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类状况出现，责任与甲方无关。工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕
19、后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。十二、工期延误乙方不得有无正值理由的延误施工行为。对因以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：(一)自然灾难等不行抗力。(二)设计变更和工程量增加。(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。(五)甲方同意赐予顺延的其它
20、状况。十三、付款方式本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。本合同自各方签字后生效，生效后各方必需共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5施工合同补充协议一一给水管道工程及道路改造工程发包人：晋江市马路建设开发有限公司（以下简称“
21、甲方”） 承包人：中铁大桥局股份有限公司 （以下简称“乙方”）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20xx年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程施工合同（下称”原合同“）中定义相同。依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东马路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：1、 工程概况工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东马路金井段（镇标至西环路口）改造工程。 工程地点：晋江市金井镇2、 建
22、设内容给水管道及金东马路金井段道路改造工程。详细详见施工图纸：给水管道（原水管道）工程及晋江市金东马路金井段（镇标至西环路口）改造工程。3、 施工工期工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成）4、 工程质量工程质量要求符合马路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-20xx）、马路工程交（竣）工验收方法、马路工程交（竣）工验收方法实施细则、球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求（ZXB/T0202-20xx）、工业金属管道工程施工及验收规范（GB50236）及现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范（GB50236）。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和晋
23、江市供水公司的交接检查。5、工程价款本工程为固定单价合同，依据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）包含给水工程平安文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256）6、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。7、合同生效7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其托付代理人签字并加盖单位公章即生效。7.2 本协议生效后，即为原合同不行分割
24、的组成部分，与其具有相等的法律效力。7.3 合同地点：泉州市晋江市8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一样时，以正本为准。发包人： （盖单位公章）承包人： （盖单位公章）法定代表人 法定代表人或其托付代理人（签字）日 期： 年 月 日或其托付代理人： （签字） 日 期： 年 月 日施工合同 篇6甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就XX乡 村民居风貌塑造工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：XX乡民居风貌塑造。2、工程地点：XX乡 村。
25、3、工程内容：旅游沿线部分村民房屋立面风貌改造（川北民居风格），房屋屋面、门窗、木制民楼、粉墙、勾檐、座脊、粉墙吊檐、硬化道路及院坝、设施建设及店招店牌等，粉刷材料用腻子和外墙漆施工。4、资金来源：政府补助、居民自筹。二、合同日期开工日期：20xx年10月18日竣工日期：旅游线20xx年10月28日，场镇11月底。三、合同价款粉墙（含裙线、勾画青砖）20元/m2，水泥砂浆抹面20元/m2，勾檐13元/m，座脊70元/m，硬化院坝及入户路（厚度0.1m）160元/m3，栏杆及花台70元/m，刷木漆50元/m2。四、质量标准外墙粉刷材料的要求1、腻子（干粉外墙防水腻子）。要求：粉状匀称，无结块。表
26、干时间5小时，初期干燥抗裂性6小时后无裂纹，吸水量2克。耐水性( 96h)无异样，耐碱性(48h)无异样，粘结强度在标准状态下0.6，动态抗开裂性0.1。2、外墙漆（颜色以东、西线乡镇风貌改造颜色为准）。要求：附着力强，能抗天气改变，反抗酸雨、碱及霉的侵蚀；抗污染实力强，色泽长久不变，不易粘灰，不起泡，不剥落，无裂纹，干燥时间：指触干为10分钟，表干1小时，重涂时间2小时，实干24小时。外墙粉刷施工要求1、腻子施工：（涂脂抹粉刷2遍）涂刷要求：清除基层表面粉尘、油污、锈迹等，确保墙面清洁；检查基层坚固度，疏松、空鼓部分应予以铲除；墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩，应打磨平整，墙上洞口和缝口应用水泥
27、砂浆进行填补；检测基层酸碱度与基层含水率，确保含水率小于10%，pH值小于10。(2)施工要求：腻子调配：腻子干脆加水调配，配比为腻子粉10份、水3份，依据墙体吸水性和气温环境可做适当调整，以好批刮为准。调配腻子要用搅拌器充分搅拌匀称，初次搅拌停止后静置五分种再次搅拌下，调好的腻子在3小时内用完。运用刮板按常规批刮进行施工。批刮次数不行过多，力求匀称平整，勿留交接缝痕迹。一般两遍成活。第一道批刮以找平基面为准，批刮厚度为0.5mm。第一道施工完毕后，完全干透，方可进行其次道批刮，批刮厚度为0.5mm。其次道工序结束后，48小时以内，用600#以上的细砂纸稍微打磨，清除浮灰即可。2、外墙漆施工（
28、涂刷2遍）(1)上封闭底漆：批刮好的腻子层干燥保养2天后即可上封闭底漆，底漆不用稀释，干脆运用，涂刷时要匀称细致，不行漏涂，特殊是阴阳角部位，否则将对面漆涂膜产生影响，干燥4小时后可上漆。(2)上面漆面漆：要看墙体的吸水性作适当调整，不行过分稀释，盲目追求涂刷面积，否则可能出现掉粉和遮盖力不够问题，面漆涂刷可选用短毛辊筒施工，涂刷要匀称细致，单位平方米的用漆量要匀称分布，阴阳角部位可选用毛刷刷漆，面漆的漆膜应做到无流挂、刷痕、小辊筒花纹匀称，漆膜颜色和光泽统一，不露底，层间重涂时间为4小时。3、对线条的要求：线条宽0.2米，详细位置位于二楼（三楼）窗台下0.35米位置，颜色为红棕色；墙裙距地面
29、高0.7米，颜色为深灰色；墙面颜色为白色。4、根据新村建设要求，体现川北民居特色。底层立（侧）面墙裙距地面高0.7米，用外墙漆勾画青灰色砖，柱面和分隔线为红棕色，墙面为白色。座脊、吊檐、入户路及院坝硬化工程以现场指导为准。五、双方责任承包人责任：1、向发包人承诺根据合同约定进行此施工，竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。工程质量保修期限为壹年，自工程竣工验收起计时。2、担当施工中出现的瓦片损毁等农户财物损失的赔偿。3、完善施工中的平安防护措施，特殊是高空施工平安防护措施，加强平安监管，杜绝事故发生；独自担当施工中出现的一切平安事故的赔偿和法律责任。4、负责开具竣工验收报账所需的税务发票及
30、其他软件资料。 发包人责任：1、对承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、对相关详细问题进行协调处理，并对工程质量、平安、进度进行监管。六、违约责任1、工程逾期验收合格，甲方未完全支付工程款，每逾一日甲方偿付欠款总额2的滞纳金。2、乙方不能按合同规定完工，乙方向甲方偿付工程款总额1%的违约金。七、工程付款施工队进场后，支付工程款总额（预料）30%的资金作为启动资金，用于支付材料款；工程竣工验收后，按民工工资、材料款、税金及余下的工程款的依次，支付工程资金总额的40%。项目经县审计局审计决算后，支付余额资金（按规定要求留足质量保证金）。八、竣工结算按现场实际完成工
31、作量及与签证核量，办理竣工结算。九、合同生效本合同正式本贰份，甲乙双方各存壹份。双方签字盖章后生效。发包人： 承包人：法定代表人：法定代表人：施工合同 篇7甲 方：_乙 方：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。乙方详细负责：(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安
32、装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；(4) 整个弱电工程选购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方选购外，其它材料和主材由乙方统一选购。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息
33、点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量
34、进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本
35、一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_法定代表或其托付人：_地 址：_地 址：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_帐 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页