《2022年建筑合同模板汇总八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑合同模板汇总八篇.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建筑合同模板汇总八篇建筑合同模板汇总八篇随着法律观念的深化人心，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是我收集整理的建筑合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑合同 篇1一、建筑设计企业合同管理的重要性建筑设计企业合同管理能不断完善建筑市场经济，加固建筑活动监督管理，使建筑市场秩序得以维护，建筑工程的质量和平安得到保障，并能不断促进建筑业的正常发展。企业制度的建立以及完善是被项目法人和建筑企业在工程承包时完成的，建设工程合同是以法律形式存在的，与此同时，建筑合同也是工程施工检测和验收的主要法律依据，同时也为建筑企业走进市场做出贡献。建
2、筑工程合同的制定以及履行是和建筑单位以及建筑企业彼此有干脆利益关系。由上述可知，我们需对建筑工程合同的管理进行大力投入。要想我国施工企业能够摆脱当前的逆境，合同的管理尤为重要，我们要充分树立合同意识，尽可能的维护企业的利益，努力提高施工企业的管理水平以及建筑工程的合同履行率。建筑企业合同管理不仅有助于提高我国施工企业参加国际竞争的实力，还有推动我国施工企业开拓国际市场。二、建筑设计企业合同管理中存在的问题2.1 合同起草 、谈判过程中易出现的问题2.1.1 异地备案引起的“阴阳合同”当建筑设计院在其工商注册地以外承包设计项目时，项目所在地建委会要求外地设计单位在当地建委办理登记备案手续，甚至有
3、的地方建委还坚持在备案时必需运用当地制定的合同版本，目的是为了规范当地建筑设计市场。然后有的建筑设计企业初次在外地承包项目，不了解项目所在地建委的备案要求，当在签订合同的时候才发觉备案有这种要求，于是不得不在备案时重新运用当地制定的合同版原来签订合同，“阴阳合同”就因此出现了。2.1.2 “霸王条款”“霸王条款”顾名思义是一种不同等的合约。当设计院与成熟的大型房地产开发商打交道时，这种开发商会要求合同草案模板运用其公司制定设计的合同模板。这种合同中就无法避开“霸王条款”的出现了，比如双方违约时违约金的支付比例相当悬殊等。倘如经营人员的签约之前没有细致阅读合约内容，或者在谈判时缺乏相关的法律学问
4、，就会因此签订不同等的“霸王条款”。2.1.3 设计进度约定为肯定时间设计进度是甲乙双方在签订合同之前，通过协商确定的，用来约定设计人提交图纸的时间。这个时间在签订设计合同时要求在合同详细列出，比如文件年月日提交施工图设计。然而在详细的设计过程中，设计者在晚餐前一阶段的设计任务之后须有由甲方对其进行确认之后再起先下一阶段的设计工作，而且该设计还须要通过规划、建委、环保、绿化等相关部门的审查取得各种批复后才能进行后阶段的设计工作。建设方的确认时间以及各部门的审查时间都是不固定的，因此在合同中的肯定时间很简单导致设计者成为违约方。2.2 缺乏规范化操作，法律意识淡薄在1991 年建设部和国家工商管
5、理局制定了建设工程施工合同示范文本，为后续的市场行为和建筑行业的正常经济秩序做铺垫2。然而工程施工合同所涉及的条款繁多而且内容繁杂，许多当事人在签订合同之前没有细致对合同内容进行分析探讨，或者当事人不严格根据施工合同示范文本制定施工合同，甚至运用“口头合同”等都是导致合同条款不完善，不严谨的缘由，这样的合同很可能不具备法律效应。2.3 过分迁就业主，合同背离标书招投标文件和招标书是施工合同签订过程中重要的一项参考。在签订合同的实际工程中，甲乙双方通常会因为利益关系刻意避开招标书中不存在的内容和指标。与此同时，施工承包商为了项目的顺当进行不得不迁就业主，根据业主要求签订缺乏平衡的条约，而且有时候
6、霸王条款会推翻部分甚至全部通过招投标产生的合同条款。比如对索赔处理、合同纠纷等协调问题没有明确的规定等。2.4 合同管理脱节，缺乏专职人才建筑施工企业通常把重心放在招标上面，而往往对合同管理掉以轻心。许多项目管理机构的合同管理体系及操作流程均不完善，甚至都没设立合同管理部门，这样就没方法对工程项目进行精确的踪跟以及动态的合同管理。尽管建筑企业设有建筑施工合同管理部门，却缺乏专职合同管理人才，工作人员业务水平凹凸不齐。三、建筑施工企业合同管理问题的对策3.1 增加法律意识，提高风险观念增加施工企业的整体法律意识是合同管理的第一步。企业领导应当学习如何用法律手段来爱护自己，应当仔细学习建筑法、合同
7、法等以及相关的法律法规。除此之外还应当提高合同管理过程中的风险意识，对于施工合同中存在的法律风险要引起高度重视，并且刚好制定有效措施对法律风险进行防控，尽可能的削减法律风险的发生。3.2 建立合同管理制度，配置专职管理人员企业合同管理的关建在于合同管理制度的建立，合同管理制度与市场经济相适应，从而对合同管理的全过程起到肯定的限制作用。除此之外，专业的合同管理人员也是必要的，他们须要对合同管理中拟定、修改、谈判以及说明等涉及的学问了如指掌，精通工程技术和相关的法律法规，并且还应当具备合同履行和索赔等实力。3.3 提高签约质量，依法签订合同对于合同质量我们须要从头起先，从而有利于经营风险的降低。首
8、先，要深化了解所要投标的项目的志向状况、业主资金是否到位状况等，做好充分的打算，防止商业诈骗;其次还要仔细分析招标文件和合同范本，防止合同中存在陷阱或缺陷。对于不同等条款，施工企业不行以就此妥协，而是应当据理力争，争取自己利益最大化。3.4 实施动态管理，加强过程限制企业的合同管理部门要组建一支专业技能较强的完整过程限制小组，对将要实施的合同制定一套完整的阶段性预警、监控、应急方案，应对由于合同签订人员业务水平，法律意识而产生的疏漏，并且要刚好处理好合同履行中的争议问题，协调好合同主体之间的关系。3.5 提高人员素养，适时组织培训依据合同管理人员应当具备的学问、实力等去选拔企业所须要的能够担当
9、合同管理人员的优秀人才。同时对这些合同管理人员进行培训学习。合同管理人员必需实行岗位责任制，明确责、权、利，建立竞争与奖罚机制，对工作优秀的合同管理人员赐予嘉奖，对工作失职，导致重大问题的人员赐予相应的惩处。四、结语合同的产生是由于商品经济，它是受法律爱护的，在市场经济体制下，建筑施工是须要和业主签订施工承包合约，还须要和劳务公司签订劳务承包合同，还要签订选购合同等等，因此合同管理的重要性自不待言，建筑施工企业应赐予高度的重视。建筑合同 篇2甲方：营业执照注册号：资质等级：通讯地址：乙方：电话：居民身份证号码：家庭住址：甲乙双方经友好协商，依据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关
10、规定，就劳务合作一事达成一样，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限第一条 劳务合同期限本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止。二、工作内容和要求其次条 甲方招用乙方在_工程中担当_岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为：_。第三条 乙方应根据甲方的要求按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准：1、乙方应当_。三、劳务爱护和劳务条件第四条 甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要，经乙方同意后，可支配乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理支配职工补休或根据劳务法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。第五条 甲方
11、应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工作操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳务平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳务爱护用品。第七条 甲方依据国家有关法律法规，依法建立平安生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳务平安制度，严禁违章作业，防止劳务过程中的事故，削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方工资为每日_元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资_元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月_日前计发乙方的工资（不
12、得交由包工头代发），并由乙方签字确认。甲方应在劳务合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。第九条甲乙双方约定，甲方为乙方购买_意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限相同。五、劳务纪律和劳务合同的变更、解除、终止、续订第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳务纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（二）严峻失职、假公济私，对甲方造成重大损害的；（三）严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳务纪律的；（四）被依法追究刑事责任的；第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除
13、本合同：（一）甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳务的；（二）甲方不能供应平安的劳务条件或者根据本合同规定支付劳务酬劳的。第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在提前_日以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳务争议处理及其它第十四条 甲方与乙方解除劳务合同时，应给乙方出具终止，解除劳务合同证明书。甲、乙双方违法解除劳务合同，给对方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第十五条 双方因履行本合同发生争议，可自向人民法院起诉。第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳务合同的附件，与劳务合同具有同等法律效力。第十七条 本合同未尽事宜或
14、与有关规定相悖的，根据有关规定执行。第十八条 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，一份交工程所在地劳务部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方（公章）：法定代表人（签字或盖章）：签订日期：_年_月_日乙方（签字或盖章）签订日期：_年_月_日建筑合同 篇3甲方（用人单位）名称：_法定代表人：_地 址：_联系电话：_乙方（劳动者）姓名：_家庭住址：_居民身份证号码：_联系电话：_依据中华人民共和国劳动法和国家有关规定，甲乙双方遵循同等自愿、协商一样的原则订立本劳动合同。一、劳动合同期限甲、乙双方选择以下第_种形式确定劳动合同期限：（一）有固定期限：自_年 月
15、 曰起至_年_月_曰止。（二）无固定期限：自_年_月_曰起至 止。（三）以完成肯定的工作任务为期限：自_年_月_曰起至_时止。其中，试用期自_年_月_曰至_年_月_曰。二、工作内容和工作时间（四）依据甲方工作须要和任职要求，乙方同意在 _岗位上工作。经甲乙双方协商同意，可以变更工作岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。（五）乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。（六）乙方每曰工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。甲方因生产特点不能根据前款执行时，经劳动保障行政部门批准，可以实行综合计算工时或者不定时工作
16、制。三、劳动酬劳和社会保险（七）甲方依据本单位的工资制度，确定乙方正常工作时间工资执行以下第_种方式：1甲乙双方实行月（周、曰、小时）工资制。乙方月（周、曰、小时）工资为_元。试用期的工资为_元/月（周、曰、小时）2甲乙双方实行计件工资制，计件单价为_元。甲方供应食宿条件或者等同于供应食宿条件的，不得折算为乙方工资。（八）甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月_曰前支付工资，并由乙方签字确认。（九）甲乙双方实行周、曰、小时工资制的，甲方应按双方约定的时间，以货币形式支付乙方工资，并由乙方签字确认。四、劳动爱护和劳动条件（十）甲方为乙方供应符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动平安爱护设施、劳
17、动防护用品和其他劳动条件。甲方必需根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特别劳动爱护。（十一）甲方在乙方上岗前对乙方进行平安生产教化。在施工现场，甲方必需根据国家建筑施工平安生产的规定，实行必要的平安措施。（十二）甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必需达到平安、卫生要求，其中建筑施工现场必需符合建筑施工现场环境与卫生标准。（十三）用人单位应当将依法参与工伤保险的有关状况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生，避开和削减职业病危害。职工发生工伤时，用人单位应当实行措施使工伤职工得到刚好救治。五、劳动纪律（十四）甲方依法制定的须要乙方遵守的劳动规章制度，应当在
18、与乙方签订本劳动合同时告知乙方。（十五）乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守平安操作规程，听从管理，按时完成工作任务。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝；对危害生命平安和身体健康的劳动条件，有权提出指责、检举和控告。六、劳动合同的解除和终止（十六）甲乙双方单方面解除本合同，应符合劳动法第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有劳动法第29条规定情形的，甲方不得随意解除本合同。（十七）劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。（十八）解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律法规等
19、规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。七、经济补偿与赔偿（十九）甲方依法解除乙方劳动合同，应当支付乙方经济补偿金的，根据劳动法及有关规定执行。乙方依据劳动法第32条第（二）、（三）项规定解除本合同，甲方也应根据劳动法及有关规定执行。（二十）甲方支付乙方的工资酬劳低于施工地行政区域内最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，依法支付赔偿金。八、劳动争议处理（二十一）甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决；不愿协商或者协商不成的，可在争议发生之曰起60曰内向当地（用人单位工商注册地或者施工地）劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以在15曰内向当地人民法院提起诉
20、讼。九、其他约定（二十二）甲、乙双方约定的其他内容如下：_。（二十三）本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违反的，依照国家法律法规及有关规定执行。本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。甲方（公章） 乙方（签字）法定代表人或者托付代理人签字签字曰期： 年 月 曰签字曰期： 年 月 曰建筑合同 篇4甲方(发包人)：乙方(承包人)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一样，订立本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：XX住宅楼1.2工程地址：1.3工程
21、内容：XX住宅楼外墙外保温及涂料饰面工程其次条工程承包范围及方式2.1工程做法：详见图纸。2.2承包范围：施工图范围内外墙的全部保温部位、抹灰部位及外墙涂料施工。2.3承包方式：乙方包工包料、包辅料、包机具、包周转材料、包质量、保工期、包平安文明施工等一切与本工程有关的内容。2.4进场材料：乙方应刚好递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必需与投标样品及资料说明一样，如乙方中途更换材料，甲方有权要求乙方二天内无条件退出施工现场，同时扣除剩余尾款。第三条合同工期3.1开工日期：于接到甲方指令次日进场施工。3.2竣工日期：自接到甲方指令后顺延两个月。第四条工程质量4.1工程质量标准：合格第五条合
22、同价款5.1合同单价：详见附表。5.2合同总价款：暂估5.3价款调整：按20xx年北京市建筑工程预算定额规则计取工程量，单价元/平米包死，不再调整工程价款。第六条付款方式及结算6.1付款方式及期限：完成全部施工内容后支付至合同价款的50%，经建设单位及监理单位验收且资料合格后支付工程价款的80%，甲方收到齐全的竣工资料之后刚好办理结算，结算完成支付至结算总价的95，余5%作为质量保证金。竣工验收两年后无质量问题无息支付。第七条 甲方责任7.1甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的.质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。7.2甲方仅供应承包人
23、施工用的水源、电源。7.3 甲方可以向承包人供应工人住宿，指定材料码放位置。7.4甲方负责协调承包人与其它分包商的协作等工作。第八条 乙方责任8.1乙方向甲方供应厂家营业法人执照（复印件）、产品简介（国家认证明验室的试验报告）、施工组织设计（内容包括技术、质量、工序支配、工期支配、成品爱护、平安施工）。8.2乙方应依据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，乙方应刚好供应和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度安排，以确保整个施工的顺当进行。8.3乙方应根据国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理 ，乙方必
24、需建立完善的质量及平安管理体系。配备相关人员进行质量平安管理。8.4乙方应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。8.5乙方应听从建设单位、甲方、监理单位的指令、支配、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、平安、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-20xx元的罚款。8.6乙方严格遵守施工现场管理规定，保证平安文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求刚好有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整齐有序，争创北京市平安文明工地。8.7 乙方负责施工全过程的质量限制及平安文明施工管理，听从平安防护、临时用电平安、机械平安、保卫消防管理、现场管理、料
25、具管理、环境爱护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。8.8 乙方制定有效的成品、半成品爱护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品爱护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，担当成品爱护作用。8.9 乙方刚好将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点8.10乙方负责二次材料进场的检测费用（包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布等）。8.11乙方自行检查现场是否符合平安施工须要，如不符合则不得擅自施工，承包人对现场的施工人员的平安生产和各种人身平安事故担当全部责任。8.12由乙方自己供应劳务施工人员，乙方负责跟劳务施工人员签定劳动合同，支付工资和为劳务人员办理社会保险等，否则由此引发的和劳
26、务人员的一切纠纷均由乙方负责。8.13乙方负责将积累的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。8.14乙方担当施工过程中的用水、用电量。8.15乙方所施工的外墙保温工程在正常运用和维护条件下，运用年限不应少于25年。并担当在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。第九条 工期顺延9.1 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。9.2 因遇不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度时。第十条 工程验收10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐藏工程验收；（3）竣工验收；（4）乙方在施工过程中违反发包人或监
27、理的有关规定、质量、文明施工及平安，违反操作规程，甲方可视详细状况赐予惩罚。10.2工程完工后，乙方应通知发包人验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；10.3双方进行竣工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安，严把火灾关，如引起火灾全部损失由承包人担当并接受罚款；10.4本工程自整体竣工验收合格之日起，在正常运用条件下保修期限为二年。第十一条 违约责任11.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任；因违反有关法律规定受到惩罚的，最终责任由责任方担当。11.2一方当事人无法接着
28、履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。11.3由于乙方责任延误工期的，每延误一日，支付给甲方工程总造价百分之一的违约金，延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时支配其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方担当，施工费用从乙方工程款中扣除。（乙方必需无条件在三日内全部清理退场）。11.4对工程质量不合格的部位，乙方必需进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按11.3的标准支付违约金。11.5乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给
29、甲方造成的其他损失。第十二条 合同纠纷的解决方式：1、双方进行调解2、调解不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。第十三条 本合同签订后，双方如须要提出修改时，经协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。第十四条 补充条款：本合同订立时间：年 月 日（即日起生效）甲方 （章） 乙方 （章）地 址：地 址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：附表：报价单 汇总报价表投标单位盖章：授权代表签字：日 期： 年月 日建筑合同 篇5南宁市建设工程材料运用管理方法已经20xx年6月2
30、2日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料运用行为，保障建设工程的质量和平安，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。其次条 本方法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的运用及监督管理。本方法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中运用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程施工平安的平安防护用品。第三条 市建设行政主管部门负责全市建设工程材料运用的监督管理。城区建设行政主管部门依据职责分工负责辖区内建设工程材料运用
31、的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料运用的日常监督管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中运用的建设工程材料应当具备以下证明文件：(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和运用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主
32、要运用功能、结构平安、施工平安和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。须要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二)生产企业的营业执照;(三)托付他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)依据法律、法规、规章等规定，须要供应的其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个
33、工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案书目，向社会公布。市建设行政主管部门应当依据建设工程材料的备案状况，刚好更新建设工程材料备案书目。办理建设工程材料备案手续不得收取费用。第八条 已备案的建设工程材料在本市停止销售的，应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生改变的，申请人应当在备案信息发生改变之日起十五日内，办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等缘由失去证明效力的，建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验，并依据重新检验的结果，办理备案变更手续。第九条 建设工程运用的混凝土、混凝土预制构件，应当由
34、具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产企业开展生产经营活动，应当遵守以下规定：(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;(二)托付计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;(三)运用合格的原材料进行生产;(四)销售产品的质量符合产品质量标准。市建设行政主管部门应当依照国家、自治区的有关规定，对混凝土、混凝土预制构件生产企业的生产经营状况实施监督检查。第十条 建设工程设计单位在设计文件中应当选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建设工程材料;选用新型建设工程材料的，该材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令禁止生产和禁止运用的建设工程
35、材料。第十一条 建设工程项目运用的建设工程材料，应当符合产品质量标准和工程建设强制性标准，并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建设强制性标准，以及不符合设计文件要求和合同约定的建设工程材料，不得进入施工现场。建设单位不得明示或者示意施工单位运用不合格的建设工程材料。第十二条 建设单位应当托付工程质量检测机构对进入施工现场的重要建设工程材料进行检测。工程质量检测机构接受托付后，应当根据国家有关法律、法规规定及有关工程建设标准，对进入施工现场的建设工程材料进行检测，并根据有关规定留存检测数据。第十三条 施工单位应当对进入施工现场的建设工程材料进行检验，对涉及结构平安的试块、试件
36、以及有关材料取样检测。工程监理单位应当在建设工程材料进场报验时核查材料的质量证明文件，并对建设工程材料进行检验，对不合格的建设工程材料产品不得签认。建筑合同 篇6项目名称：_项目编号：_发 包 方：_承 包 方：_日 期：_发包单位：_（以下简称甲方）承包单位：上海大凡环境艺术设计工程有限公司 （以下简称乙方）兹甲方托付乙方进行_装饰工程设计，参照国家相关法律、法规，并结合本工程详细状况，甲乙双方签订本协议， 详细如下所示：一、工程概况1、项目名称：_装饰工程设计；2、项目地址：_；3、设计范围：_；4、设计造价标准：总价_万元或_元/平方米；5、合同价款：（1） 设计费按：建筑面积_平方米*
37、单价_元/平方米=￥_元；（2） 实惠取整（人民币）￥_元，大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_圆整；6、计算机模拟实景效果图另行计费（数量据实结算），本合同包括_幅效果图，如需增加按￥_元/幅计费单价；7、 设计质量：符合国家及地方相关规范要求，并根据本合同所附要求内容实施。二、设计周期1、乙方提交深化设计方案文本周期：双方合同签署日后_工作日；2、乙方提交施工图设计文本周期：甲方确认深化设计方案后_工作日；3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期：乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后_工作日；三、设计审定、变更和图纸交底1、乙方供应的项目设计图纸，须甲方逐项确认为准则。()甲方审定乙
38、方的各阶段设计图纸。2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求，甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。由此造成的损失由乙方担当。3、经甲、乙双方确认过的设计内容，如有施工工艺、工期及造价等方面异议的，需双方协商解决，并以书面确认签证为准。4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及状况说明，由甲方认可，供应相关设计变更图纸文件，经双方签字同意后，以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。5、甲方在未经乙方认可的状况下，不得更改施工内容，因此而产生的损失及责任，均由甲方自行担当。6、 由甲方提出非功能的设计变更要求，作为设计单位的乙方需满意变更要求，且不担当由此造成的效果损失及责任。7、
39、未经甲方认可，乙方不得擅自更改确认过的设计内容，因此而产生的损失及责任，均由乙方自行担当。8、甲方变更托付设计项目、规模、条件或作较大修改，造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。9、 乙方需向甲方及施工单位供应针对项目实施前的图纸技术交底，协作设备及材料选购，负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。10、项目实施过程中，甲方应提前在合理的时间内向乙方提出现场设计指导要求。11、施工过程中，乙方应定期或不定期的委派设计人员到达施工现场予以设计指导，每_周不少于_次，每次不少于4小时。12、乙方赐予_次弹性额外指导次数，以
40、满意甲方现场施工的指导需求，超出指导次数的，甲方额外补贴乙方500元/天，乙方人员出差的交通、住宿等相关费用，甲方予以实报实销。四、甲方工作、权利及责任1、甲方委派_为该项目甲方代表，负责办理甲方事务；甲方代表易人应提前7天书面通知乙方，后续者接着担当应负的责任。2、甲方负责向乙方供应项目设计任务书，进行设计要求交底，供应该项目相关图纸资料。3、甲方所提出的设计要求应客观、合理，并遵循国家及地方的相关法律、法规。4、甲方应刚好按合同支付合同价款予乙方，付款每逾期一日甲方支付合同金额的千分之一作为违约金予乙方。如甲方延迟付款7日以上的，乙方可暂停设计工作。5、甲方负责该项目报批、报建手续及相关图
41、纸资料。6、 甲方应维护项目中属于乙方的设计学问产权，设计文件及资料仅限于合同约定的项目中运用，未经乙方同意，不得以任何形式转让、复制或赐予他用。7、甲方所需设计内容如为多重空间重复运用，须双方在合同中明确，甲方方可多次重复运用乙方所供应的设计图纸。8、甲方需主动组织协调工程实施各方的协同协作，以期达到甲乙双方对项目的设计预期效果。五、乙方工作、权利及责任1、乙方委派_为该项目乙方代表，负责办理乙方事务；乙方代表易人应提前7天书面通知甲方，后续者接着担当应负的责任。2、乙方必需完全了解甲方的设计意图，设计图纸需满意甲方的设计要求，并符合国家及地方相关设计规范要求。3、乙方对交付的设计文件出现的
42、遗漏或错误负责刚好修改和补充。4、乙方有义务为甲方的家具及软装饰选型或代为选购。5、乙方须根据书面约定的设计进度要求，按时向甲方供应阶段性的设计图纸文件，如乙方缘由造成的，以15日为限，每逾期一日乙方支付合同金额的千分之一作为违约金予甲方。6、该项目报批、报建所需图纸资料不包括在乙方设计范围之内。7、乙方供应的阶段过程图纸一式贰份，施工图纸一式肆份，超出部分图纸费，向甲方实报实销。8 、工程实施过程中，乙方需主动帮助甲方完成项目设计意图的实现。9、 项目施工完成后的竣工图，由甲方指定施工单位编制，不属于乙方工作范围。10、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时，乙方应重新制作平面方案直至客户满足，由此所做工作不加收任何费用。六、付款方式1、合同签署日：甲方付乙方合同首付金额35%，￥_元；2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日：