《2022年建筑工程施工合同模板集合八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年建筑工程施工合同模板集合八篇.docx(39页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建筑工程施工合同模板集合八篇建筑工程施工合同模板集合八篇随着人们法律观念的日益增加,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我整理的建筑工程施工合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。建筑工程施工合同 篇1甲方(全称): (以下简称“甲方”)乙方(全称): (以下简称“乙方”)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,结合本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围承
2、包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天四、质量标准:工程质量要求符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx合格标准。五、合同价款概算金额(大写): 万元(小写): 万元其它约定:六、合同文件运用的语言文字,标准和适用法津6.1合同语言:汉语6.2适用法律法规:合同法七、工程施工图甲方负责向乙方供应施工图或工作联系单。八、驻工地代表甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:监理公司驻工地代表:九、质量与检验:9.1工程质量9.1.1工程质量应当达到协议约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定质量标准,乙方担当工
3、程造价1%的违约金责任。9.1.2因乙方缘由工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方担当全部违约责任。9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方担当拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%担当违约金。9.1.4经过整改仍达不到合格标准的,但因工期等缘由不便再次整改又暂不明显影响运用的,由乙方担当拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的50%担当违约金,工期不予顺延。9.1.5若因甲方生产等特别缘由无法整改,暂不明显影响运用的,必需经甲方工程管理部门确认,可不整改。但按
4、其不合格部分工程造价的20%担当违约金。9.1.6乙方应根据标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验供应便利条件,并依据要求向甲方及监理供应与工程质量有关的技术资料。9.2隐藏工程和中间验收9.2.1施工中凡需隐藏的项目,乙方应提前2小时通知甲方项目负责人,由甲方项目负责人组织工程管理人员验收,并在隐藏工程验收记录上分别签字认定合格后,方可隐藏及进入下道施工工序,没有隐藏记录或隐藏记录签字不齐全(按甲方制度表样要求)的施工内容,甲方不予认可其工程量。十、双方责任10.1甲方工作10.1.1供应施工图,组织设计单位进行设计交底,并组织相
5、关专业部门人员及乙方参与图纸会审。10.1.2将水、电供应至乙方施工界区,帮助乙方进行周边关系的协调,营造良好的施工环境。10.1.3刚好对乙方的工程进度按月进行审核,对隐藏工程刚好现场签证确认,确保施工顺当进行。10.1.4刚好对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,确保施工顺当进行。10.1.5工程完工后,乙方提出书面申请,甲方项目负责人经核实后填写完工单,对完工时间赐予确认。10.2乙方工作10.2.1按国家施工规范施工,按甲方供应的施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务。10.2.2乙方应根据本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,严格根据合同工期完工。因甲方缘由和不行抗力因素影
6、响施工工期,工期顺延。因乙方缘由影响工期,每推迟一天,担当违约金500元。10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、平安性负责,并应向监理工程师报送本工程拟采纳的施工组织设计并编制相应的施工方案,并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方对施工组织设计和施工方案做出修改,应事先征得甲方工程管理部门和监理工程师书面同意。10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。10.2.5乙方必需保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方缘由造成其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10万元违约金。10.2.6因乙方缘由在社
7、会舆论上造成对甲方不利影响的,由乙方向甲方支付10万元违约金,且甲方有权终止合同。10.2.7刚好根据施工工序限制要求向监理单位申报材料安排、工序报验,根据合同完成全部内容后,刚好申报竣工验收单,并向监理单位、甲方相关部门供应竣工、决算资料一式四份。10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相关资料送监理、甲方项目负责人审核,再由甲方项目负责人报甲方预决算中心审核。十一、平安施工11.1平安施工与检查11.1.1工程平安要求达到国家规范要求,无重大平安事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大平安事故的,须向甲方支付工程结算总价的1 %违约金,并担当全部的责任。11.1.2乙方应遵守
8、建设工程平安生产、文明施工的有关管理规定,严格按平安、文明标准组织施工。11.2平安防护11.2.1乙方必需遵守国家和当地政府有关职工健康平安、环境管理及爱护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理,并担当因自身责任造成的损失和罚款。11.2.2乙方必需遵守甲方平安管理的相关制度,听从甲方统一管理,并随时接受甲方平安检查人员实施的监督检查。11.2.3乙方实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,因乙方平安措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部担当。11.2.4乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小平安事故由乙方负责。11.2.5乙方应确保现场安定和爱护现
9、场及邻近人员的生命、财产平安。十二、工程材料12.1乙方材料12.1.1甲方有权对乙方供应的工程材料进行检查监督,并提出看法,乙方必需听取甲方的看法并刚好订正,乙方不得把不符合国家标准的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方担当。12.1.2乙方供应的材料必需按甲方工程管理相关制度规定精确填写工程材料进(出)场登记表,由甲方验收人员验收后签字确认,材料消耗量应限制在合理范围内。12.1.2.1如登记的实际进场数量(进场数量减去出场数量)少于定额分析用量的,按定额分析数量减去实际数量所计算的造价担当违约金。12.1.2.2凡是材料(包括半成品)检验批次不足的,结算时对不足批次按20
10、0元/批次扣罚;检验批次不足部分,按结算价格的30%担当违约金。12.1.2.3检验强度不合格的,经监理工程师或甲方专业管理部门认定又无法整改的,按最终检验强度的20%担当违约金。十三、工程款支付13.1每月工程进度支付至累计进度(含扣除甲方供应材料、机械等费用,实惠后)的70% 。同时在不超过三个月内逐次扣回预付款,且必需在主体完工一个月前全部扣完。(累计进度以甲方预决算中心审核的进度预算为准,仅作为进度款支付的依据。)13.2工程全部竣工,甲方负责组织项目负责人、专业管理部门、监理人员验收。阅历收合格,甲乙双方确认工程总造价后,支付至工程总造价的90%,留工程总造价的10%作为工程质量保证
11、金。十四、工程变更14.1设计变更由甲方以设计变更单的形式提前书面通知乙方。14.2设计变更由甲、乙双方核定为准。十五、竣工验收与结算15.1竣工验收15.1.1工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。15.1.2技改工程在施工单位撤出现场之日起的一个月内,必需向甲方工程管理部门提交竣工验收资料及竣工验收申请,未在规定时间内提交资料的,按500元/天担当违约金。15.2工程量的确定15.2.1工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。对乙方超出设计图纸(含设计变更)范围和因乙方缘由造成返工的工程量,甲方不予计量。15.2.2工程量签证必需实事求是,若出现隐藏验收记录与现场实
12、际不符的,甲乙双方重新核实后,以现场实际状况为准。经重新核实后虚增的工程量,乙方应按实虚增工程造价的100%担当违约金。15.2.3施工单位私自涂改工程资料上的数量或材料审批价格等,涂改后虚增费用不予结算,并按涂改后虚增费用的100%担当违约金。15.3竣工结算15.3.1包干价以外部分工程量按宜化常规方式结算,材料以物管部批价为准。15.3.2施工中用甲方水、用电费由甲方供应。15.3.3乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程总造价决算书,报审金额超过进度审核额和决算金额20%的,由乙方分别按审减额的1%和6%担当违约金。15.3.4乙方送交决算书后,在甲方认可有效的签证单内如出现漏报、少报
13、,原则上甲方不予调增。如要求调增的,乙方按调增金额的20%支付违约金给甲方。15.3.5乙方接到甲方核对工程决算的通知一周内,必需与甲方核对并提出反馈看法,十五日内协作甲方完成决算审核。如十五日内无书面反馈看法的,视同乙方认可甲方审核的工程造价。15.3.6其他未尽事宜执行甲方施工工程结算标准。十六、质量保修16.1乙方应在质量保修期内对交付甲方运用的工程担当质量保修责任,并在工程竣工验收前,与甲方签订工程质量保修书(附件三),作为本合同的附件。16.2假如乙方未能在约定时间内修正某项质量缺陷,则甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由乙方担当。16.3质保金和支付方法:竣工验收合格,
14、决算交甲方审核后,留工程总造价的10%作为质量保证金。质量保证期满1年(其中质保期约定为1年的则按满1年),经双方相关人员验收确认,工程无任何质量问题,则可付清。质保金不计息。十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,双方签字盖章后生效。十九、合同附件附件一、建筑工程取费表附件二、土建单价包干分项价格附件三、工程质量保修书附件四、工程项目施工承诺书(工程管理制度及平安管理制度)甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:甲方代表: 乙方代表:电话: 电话:开户 行: 开户 行:帐号: 帐号:建筑工程施工合同 篇2发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法和中华
15、人民共和国经济合同法及本工程详细状况,经甲、乙双方协商一样,签订本合同书,以约束双方共同遵守。一、工程概况: 工程建筑面积: 平方米 建筑高度: 米建筑层数: 层 结构类型:框架(砖混)二、承包范围与内容:室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式:包人工费 。四、承包价格:按实贴面积计算墙面元M2;地面 元/M2。五、工程期限:从 年 月 日到 年 月 日结束(遇不行抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%修理期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必需相符,本人签字并按手印)。七、质量要求:1
16、、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必需达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必需严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,主动主动协作其它工种人员的工作。3、依据甲方供应的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严峻的,甲方有权终止合同。八、机具的限制:甲方供应垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。九、平安要求:工人必需持证上岗,进工地前必需经过平安教化培训操作,必
17、需根据国家平安施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。十、违约责任:1、由于乙方缘由,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。3、因一方缘由,合同无法接着履行时, 应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、 其他约定:1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需刚好清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝奢侈,如有奢侈则按其
18、奢侈部分价值的二倍在结算中扣除。2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。甲方: 乙方:法定代表人或托付人:法定代表人或托付人:年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇3根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况,双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行:第1条 工程概况1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点:本市桥口区太平洋1.3承包范围:旧房拆除,新居重建1.4承包方式:包工包料1.5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20
19、xx年5月28日竣工1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求1.7合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算)第2条 甲方工作2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明运用留意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度安排附件一,交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合
20、同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范,平安操作规程,防火平安规定,环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参与竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实
21、行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电,停水,停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸,作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范,建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲,乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手
22、续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结
23、算后二个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元;其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条 关于材料供应的约定7.1本
24、工程乙方负责选购供应的材料附件二,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程,建筑安装工人平安操作规程,中华人民共和国消防条例和其它相关的法规,规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导
25、致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。第10条 争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条 附则11.1本合同正本两份,双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方:乙方:日期:日期
26、:附件一:施工图纸或作法说明附件二:乙方供应材料及施工质量要求1.水泥,运用黄石华新水泥,梁柱现浇运用号,墙,地粉砌运用号;2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;3.内外墙粉砌厚度不得少于MM;地坪厚度不得少于MM;3.钢筋,梁柱中运用直径不得小于18MM,阳台牛腿中运用直径不得小于22MM;4.任何墙壁厚度不得小于240MM;5.其他约定:延长阅读: 工程质量 验收效果 生产平安建筑工程施工合同 篇4发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就下述建设工程施工事
27、项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。四、质量标准2工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写): 元(人民币)(小写): 元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分
28、通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 签字盖章 后生效。本合同一式 四 份,双方各执 两 份,具有同等法律效力。甲方:乙方:年月日:建筑工程施工合同 篇5(GF19990201)合同编号: 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建
29、设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥: 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合
30、同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)居处: 居处:法定代表人: 法定代表人:托付代表人: 托付代表人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮政编码: 邮政编码:合同订立时间: 年月 日合同订立地点:建筑工程施工合同 篇6甲方(发包方):乙方(承包方):依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律,行政法规,遵循自
31、愿、同等、公允、诚恳、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称:2。工程地址:公园道西侧3。结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万, 共计约20万。4。合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方供应水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方担当,甲方供应施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。6。工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。
32、7。工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的.界限:a。基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发觉,马上终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1
33、、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,假如甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必需通过当地
34、造价部门裁定。四。结算方法:1。工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方干脆分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费,该总包管理费由甲方向分包人代扣
35、后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作,听从甲方总的安排支配,为专业承包人供应必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%协作费,分包工程税收由分包方担当。4。选购价格的认定:采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采纳市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1。 工程施工过程中,甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排(或变更)范畴
36、的工作内容,必需按安排(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(假如属于减项则调减工程价款)。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方选购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集
37、团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必需做好检验,做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后,方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新选购符合要求的产品,并由乙方担当由此产生的费用,工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对
38、施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存,履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料,同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5。 乙方在施工过程中违
39、反其承诺或不听从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款其次条),由乙方担当全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必需改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视详细事项赐予经济惩罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的,乙方必需以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的相关内容,并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。
40、八。违约责任1。 因甲方缘由造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方缘由造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责。
41、5。 乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金,可由发包方干脆从承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。九。 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金,否则,将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行,甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的
42、账户内打入保证金贰佰万元人民币,待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内,此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工,假如不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币:贰佰万元整),假如保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期由7月1日起先。十一 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,
43、如发生争议可协商解决,协商不成可干脆向当地人民法院起诉。十三。 本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇7_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一样,签订本合同。一、业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:监理托付函或中标函;工程建设监理合同标准条件;工程建设监理合同专用条件;在
44、实施过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意,根据本合同的规定,担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日起先实施,至年月日完成。工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。(1)“工程”是指业主托付实施监理的工程。(2)“业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一方,以及其合法继承人。(3)“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。(6)“工程建设监理”包括