《2022年施工队安装施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工队安装施工合同.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年施工队安装施工合同施工队安装施工合同随着人们法律意识的加强，许多场合都离不了合同，它可以爱护民事法律关系。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我帮大家整理的施工队安装施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。施工队安装施工合同1发包方（甲方）：负责人：承包方（乙方）：负责人：依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的
2、费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）总
3、工期_天，_年_月_日起先，_年_月_日结束。（2）乙方自身缘由造成的工期拖延，甲方将赐予每拖延一天_元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。（3）工程一阅历收通过，乙方必需在一周内撤离现场，包括全部施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：其次条、双方责任和义务甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教化，搞好平安生产管理。4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等
4、工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。乙方责任和义务1、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配。2、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用干脆从乙方工程款中扣除。3、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。4、工程完工时提前_日通知甲方，甲方验收时主动协作甲方完成验收。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料
5、和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。第三条、材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以
6、接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、乙方必需听从甲方的支配，合理运用材料，不得出现奢侈现象，一经发觉甲方将赐予_元次的罚款，情节严峻者，将重罚。第四条、合同价款及付款方式1、合同总价：2、付款方式：本工程_无预付款。每月_日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算_%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方缘由造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方
7、担当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条、平安施工和文明施工1、平安目标是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教化、平安防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。2、乙方必需保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方担当。乙方人员发生伤亡事故时，应马上抢救并负责爱护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止
8、，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。第六条、质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方缘由出现质量问题发生返工现象所造成的.一切经济损失将由乙方担当。甲方如在过程中发觉乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必需遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐藏工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐藏工程进行复
9、查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方担当，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方担当违约责任，若须提前解除合同，则须提前_天通知对方，使其做好打算。八、附则1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日施工队安装施工合同2发包方（甲方）：负责人：承包方（乙方）：负责人：经协商
10、确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：（1）总工期_天，_年_月_日起先，_年_月_日结束。（2）乙方自身缘由造成的工期拖延，甲方将赐予每拖延一天_元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。（3）工程一阅历收通过，乙方必需在一周内撤离现场，包括全部施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：其次条 双方责任和义务甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员
11、进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教化，搞好平安生产管理。4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。乙方责任和义务1、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配。2、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用干脆从乙方工程款中扣除。3、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要
12、材料。4、工程完工时提前_日通知甲方，甲方验收时主动协作甲方完成验收。第三条 材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、乙方必需听从甲方的
13、支配，合理运用材料，不得出现奢侈现象，一经发觉甲方将赐予_元/次的罚款，情节严峻者，将重罚。第四条 合同价款及付款方式1、合同总价：2、付款方式：本工程_无预付款。每月_日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算_%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方缘由造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方担当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条 平安施工和文明施工1、平安目标是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教化、平安防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。2、乙方必需保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方担当。乙方人员发生伤亡事故时，
14、应马上抢救并负责爱护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。第六条 质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方缘由出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方担当。甲方如在过程中发觉乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必需遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐藏工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的
15、隐藏工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方担当，工期不予顺延。第七条 违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方担当违约责任，若须提前解除合同，则须提前_天通知对方，使其做好打算。第八条 附则1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页