《2022年关于工程合同3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年关于工程合同3篇.docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于工程合同3篇关于工程合同3篇现今许多公民的维权意识在不断增加,随时随地,各种场景都有可能运用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我为大家整理的工程合同3篇,欢迎阅读与保藏。工程合同 篇1托付方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:_2.居室规格:总计:施工面积_平方米。3.施工内容:详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.工程开工日期:_
2、年_月_日5工程竣工日期:_年_月_日工程总天数:_天其次条:工程价款工程价款(金额大写)_元,详见本合同附件(二)家庭装潢工程原料预算表。第三条:质量要求1.工程运用主要原料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程原料决算清单。2.工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准住宅装饰装修验收标准规定。3.施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。第四条:付款方式1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程原料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结
3、算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付运用。2.工程施工中如有项目增减或须要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第五条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解
4、除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第六条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第七条:合同生效1.本合同由双方盖章,签字后生效。2.本合同一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主):(签章) 乙方:(签章)电 话: 电 话:签约日期:工程合同 篇2发包方(甲
5、方):承包方(乙方):依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在同等互利、诚恳信用的原则下协商一样,达成如下合同条款,以便共同遵守。一、工程概况:工程名称: 工程地点:二、承包工程的内容:按甲方大合同、同步。三、工期:开工日期: 竣工日期:四、付款方式:完工第一次付款,付款比例为已完工工程量的70%,每月按工程量的70%支付工程款,主体封顶后付到工程量的95%,其余5%为保修金,保修金期满一年内付清。五、结算方式:同甲方大合同同步。六、工程进度结算:6.1、乙方办理工程结算,以甲方质
6、监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理,按面积计算。6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。6.3、如按期付不清工程进度款,甲方应向乙方做出以下承诺:按合同工程进度工期10天内支付工程款,如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方担当。6.4、保证金合同签订后,乙方一次性向甲方打如万元,基础完工后,退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金,工程完成本项目封顶,返还全部保证金。七、工程质量:根据符合国家规定的工程质量验收标准进行验收,达不到合格,如出现质量问题,由乙方担当全部责任。八、平安:8.1、本工程平安目标:杜绝重大伤亡事故,乙方必需对施工人员买保险一份。8.2、乙方不遵守
7、甲方要求指令,造成的人员伤亡事故,由乙方全部负责和法律刑事责任。九、文明施工:9.1、现场材料应根据甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池,且乙方运用的生活设施应保持整齐和卫生。9.2、如乙方不听从甲方指定,甲方有权罚款。9.3、如甲方按时不能开工,以及施工证件不全,造成停工由甲方负责一切责任,注明一切施工手续由甲方办理。 本合同一式三份,经双方签字生效,并附甲乙双方身份证复印件一份,双方各执合同具有同等效用。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3编号:_发
8、包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区(县)XX市建设委员会二0_年印制发包人(全称):_承包人(全称):_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称:_1.2工程概况:_1.3分包工作内容:_范围包括:_1.4工程监理单位(全称):_其次条作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款4.1合同价款为:_元(人民币)大写:_元4.2合同价款的确
9、定原则(在确认的方式前划):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:()4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:定额工资单价为:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/;地下结构:_元/;初装修:_元/;水电:_元/;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/;屋面防水:_
10、元/;水磨石地面:_元/;水泥砂浆:_元/;内墙一般抹灰:_元/;_;_;_。()4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)()4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确:_第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料:5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书
11、。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算:5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付:5.3.1合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理,付款时发包人
12、不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“XX市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理:6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍
13、照。6.2.2根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因
14、承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:_。第八条工期延误8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;设计变更和工程量增加;发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获
15、得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;发包人同意工期顺延的其他状况。8.2承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行XX市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科
16、学管理,坚持文明施工。9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:_。第十条材料机具供应10.1本工程由发包人供应的机械设备为:_承包人自备的工具为:_双方确认防护用具由_担当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。10
17、.4对本工程材料机具的运用、维护,双方约定如下:_第十一条文物爱护对施工中发觉的文物,承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的,由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用,由发包人担当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工
18、程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工作业安排。12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改看法,督促承包人进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承
19、包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。133在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_,听从发包人的统筹支配,统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。13.5承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,
20、并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.
21、1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除订正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2承包人违约责任14.
22、2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协
23、商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”):1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向_人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页