《2022年建筑工程施工合同模板五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑工程施工合同模板五篇.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建筑工程施工合同模板五篇建筑工程施工合同模板五篇在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情须要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是我细心整理的建筑工程施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同 篇1_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一样，签订本合同。1.业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理托付函或中标函;(2)工程建设监
2、理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主：(签章)_ 监理单位：(签章)_法定代表人：(签章)_ 法定代表人：(签章)_地 址：_ 地 址：_开户银行：_ 开户银行：_账 号：_ 账
3、号：_邮 编：_ 邮 编：_电 话：_ 电 话：_ _年_月_日签于_ _年_月_日签于_建筑工程施工合同 篇2发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程概况： 工程建筑面积： 平方米 建筑高度： 米建筑层数： 层 结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式：包人工费 。四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2；地面 元/M2。五、工程期限：从 年 月 日到 年 月 日结束（遇不行抗力顺延工期，若
4、无故拖延一天，罚款1000元）。六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%修理期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符，本人签字并按手印）。七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必需达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必需严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，主动主动协作其它工种人员的工作。3、依据甲方供应的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当，甲方
5、不予计算工作量。工期不予顺延，情节严峻的，甲方有权终止合同。八、机具的限制：甲方供应垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。九、平安要求：工人必需持证上岗，进工地前必需经过平安教化培训操作，必需根据国家平安施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。十、违约责任：1、由于乙方缘由，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。3、因一方缘由，合同无法接着履行时， 应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、 其他约定：1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机
6、械、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝奢侈，如有奢侈则按其奢侈部分价值的二倍在结算中扣除。2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。甲方： 乙方：法定代表人或托付人：法定代表人或托付人：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇3发包方： （甲方）承包方： （乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在同等协商一样的基础上，依据中华人民
7、共和国合同法及有关法律法规的规定，结合工程实际状况，订立如下协议以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称： 。2、工程地点：。3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。三、工程质量：合格。乙方要严格根据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐藏工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。四、工程承包总价本工程承包总价确定为 元（大写整）。承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价
8、款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应调整（价格必需由甲、乙、监理三方签证）。五、工程款拨付方式1、施工至0。00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作
9、为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的，28日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的28日内付清。六、甲方权利和义务1、派驻现场代表 根据本合同约定代表甲方行使各项职责；2、施工前现场具备开工条件，即三通一平，包括水通、电通、路通、场地平整。3、将施工所需的生活用水（不含施工用水）、电接至施工场地围墙以内并挂表；4、为乙方供应全套施工图纸六套；5、依据工程须要，甲方有权供应建筑材料及制品，甲方供应材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工；暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为
10、调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩罚；七、乙方权利和义务：1、派驻现场代表 根据合同约定代表乙方行使各项职责；2、供应满意甲方、监理管理人员正常办公和管理须要的办公室及宿舍（依据现场状况，如甲方供应，须扣除乙方相应费用）；3、每月按甲方水电表数刚好、足额缴纳水电费，电费单价计算时综合考虑用电损耗；4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用；5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令；6、因乙方缘由，本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负
11、责；7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用；如乙方未按甲方要求刚好清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权支配其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故，人员生命财产损害和经济损失，由乙方担当全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失；9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏，由乙方担当由此发生的全部费用；10、乙方要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、平安及进度，有效协作甲方的协调管理。否则，如因乙方缘由工期滞后影响运用，或存在质量、平安及管理违约行为
12、，甲方有权扣除违约金，违约金可自工程款中扣除；11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作，并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当）。在乙方施工期间，全部由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好协作及成品爱护工作，担当总包管理责任；12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套；八、质量、平安指标1、质量指标：施工过程中，乙方要听从甲方、监理方的管理和支配，严禁独断专行。施工中所运用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定，所承建施工的工程要达到一次验收
13、合格率100%。2、平安指标：施工工程中乙方应做好施工人员的平安教化、抓好平安生产管理工作，进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲密协作，做好施工现场的平安防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位，扣除相应平安文明措施费用；因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故，其责任及费用均由乙方担当。3、进度指标：满意总承包合同的要求。4、其他约定：工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期：1、开竣工日期：依照国家颁布
14、的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。2、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议。（1）由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；（2）因甲方或建设方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收，甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工
15、程量不调整（变更除外）。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：（1）增减变更文件和其他洽商记录；（2）隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位。4、工程竣工验收后，质量保修期自工程验收合格之日起计算，依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；装饰装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；采暖工程保修两个采暖期；屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水
16、为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应马上到达现场修正，如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包方担当，在修理保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定：1、执行河北省消耗量定额（HEBGYDA、B 、C 20xx）。2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15%，无综合单价按20xx年第一期造价信息材料价格执行。4、综合用工单价执行冀建质20xx195号，税金费率执行冀建质20xx462号计入，机械台班执行冀建价20x
17、x47号。5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价：依据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价=工程预算造价下浮15%（有特别说明的不再下浮15%）。 除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方缘由，经监理、建设方签证后方可顺延工期。2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约金总数不超过工程承包总价的30%。3、假如乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度安排如期完成工程，连续三个时段未按时达到中间限制工期要求的，将撤换项目部，且延期的期
18、限达到30日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。4、乙方在承包工程期间，假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同，并对乙方进行清场处理，由此造成的一切损失由乙方担当。5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人（包括农夫工）工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，干脆支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有权解除本合同。
19、十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成，由本合同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。合同签订地：衡水泰华房地产开发有限公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇
20、4一、合同法第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于建筑法、招标投标法及相关司法说明中。二、建筑法其次十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行干脆发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。其次十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的
21、资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人运用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。其次十七条 大型建筑工程或者结构困难的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行担当连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当根据资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。其次十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
22、其次十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必需经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必需由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。分析：建筑法上述的一系列规定，主要解决了两个问题：一是建筑工程的承建单位必需具备相应的资质，没有相应资质的施工企业是不能承建相关工程的;二是对合法承包、违法挂靠、联营、非法转包、合法分包、违法分包等一系列建筑合同行为进行了法律上的界定。三、招标投标法第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的
23、勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的选购，必需进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目;(二)全部或者部分运用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目。前款所列项目的详细范围和规模标准，由国务院发展安排部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必需进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。第五十条 招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的状况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单
24、位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十二条 依法必需进行招标的项目的招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况的，或者泄露标底的，赐予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十三条 投标人
25、相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员xx的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严峻的，取消其一年至二年内参与依法必需进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法担当赔偿责任。第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法担当赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十
26、五条 依法必需进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，赐予警告，对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第五十七条 招标人在评标委员会依法举荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必需进行招标的项目在全部投标被评标委员会推翻后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分。分析：招标投标法的上述规定明确了两方面的内容：一是必需招标的范围(第三条)，对该条的理解必需结合国家发展安排委员会第3号令工程建设项
27、目招标范围和规模标准规定来理解;二是在法律责任章节里用六条规定来明确了招投标后合同无效的情形。四、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的。第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以依据民法通则第一百三十四条规定，收缴当
28、事人已经取得的非法所得。分析：该司法说明是目前为止我国对建筑工程施工合同最全面、最权威的司法说明，对建筑施工合同的热点争议问题作了较全面的解答。稍有缺憾的是该说明对合同效力的规定范围较前述几个法律的规定来说是缩小说明，违反法律的强制性规定的其它情形能否认定为无效?该说明的出台在这方面引起了不必要的分歧。建筑工程施工合同 篇5依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于 ，四至为：东至
29、，南至 ，西至 ，北至 ，运用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和运用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期
30、拖延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，
31、每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在20xx年12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆
32、迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）乙方：某公司（盖章，法人签字）第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页