《2022年建筑合同模板集合8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑合同模板集合8篇.docx（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建筑合同模板集合8篇建筑合同模板集合8篇随着人们法律观念的日益增加，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我整理的建筑合同8篇，希望对大家有所帮助。建筑合同 篇1第一部分 合同条件一、词语含义及合同文件第一条 词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的含义：1合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。2协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一样看法的条款。3发包方（简称甲方）：
2、协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。4承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。5甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。6乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。7社会监理：甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。8总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。9设计单位：甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方托付乙方部分或全部设计，且乙方具备相应
3、设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。10工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的环境质量要求，运用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。11工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。12工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。13合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。14追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。15费用：甲方在合同价款之外须要干脆
4、支付的开支或乙方应担当的开支。16工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。17开工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程开工日期。18竣工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程竣工日期。19图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。20分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。21施工场地：由甲方供应，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地（包括一切通道）。22施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方供应给乙方施工和管理运用的设备或设施。23工程量清单
5、：发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。24书面形式：依据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。25不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾难等。其次条 合同文件及说明依次。合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1协议条款；2合同条件；3洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；4建设工程施工合同；5监理合同；6招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；7工程量清
6、单或确定工程造价的工程预算书和图纸；8标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现模糊不清或不一样时，由双方协商说明，协商不成时，按协议条款第35条约定的方法解决。第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。合同文件运用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、说明和说明。施工中必需运用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，运用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，运用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准
7、后执行。甲方要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和定标准、规范的费用，均由甲方担当。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。第四条 图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸。乙方须要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。运用国外或境外图纸，不能满意施工须要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。二、双方一般责任第五条 甲方代表。甲方代表根据以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：1甲方代表可委派有关详细管理人员，
8、行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。2甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙马上执行的指令或乙方加有异议，但甲方代表
9、确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当，延误的工期相应顺延。3甲方代表应按合同约定，刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应担当由此造成的追回合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条 托付监理。本工程甲方托付监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本
10、合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事务时，总监理工程师应作出公正的处理。为保证施工正常进行，甲乙双方应敬重总监理工程师的确定。对总监理工程师的确定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任接着履行给予前任的权利和义务。三、施工组织设计和工期第十条 施工组织设计及进度安排。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度安排提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改，逾期不批复，可视为该施工组
11、织设计（或施工方案）和进度安排已经批准。乙方必需按批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度安排不符时，乙应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。第十一条 延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。
12、第十二条 暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当追加合同价款，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。因甲方代表不刚好作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方担当违约责任。第十三条 工期延误。由于以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1甲方不能按协议条
13、款的约定供应开工条件；2工程量改变和设计变更；3一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4工程未按时支付；5不行抗力；6其它非乙方缘由的停工。乙方在以上状况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定担当违约责任。第十四条 工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度安排，报甲方批准。甲方应在7天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容：1提前的时间；2
14、乙方实行的赶工措施；3甲方为赶工供应的条件；4赶工措施的追加合同价款和担当；5提前竣工受益（假如有）的共享。四、质量与检验第十五条 工程样板。根据协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方担当。第十六条 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款，由甲方担当。第十七条 工
15、程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应赐予相应的顺延。第十八条 隐藏工程和中间验收。工程具备隐藏条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐藏和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。第十九条 重新检验。无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已阅历收的隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐藏或修复后隐藏。检验合格，甲方担当由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。第三十五条 争议
16、351 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第三十六条 违约361 违约的处理：362 违约金的数额：363 损失的计算方法：364 甲方不按时付款的利息率：第三十七条 索赔第三十八条 平安施工第三十九条 专利技术和特别工艺第四十条 不行抗力401 不行抗力的认定标准：第四十一条 保险第四十二条 工程停建或缓建第四十三条 合同生效与终止431 合同生效日期：第四十四条 合同份数441 合同副本份数：442 合同副本的分送责任：443 合同制订费用：甲方（
17、盖章）： 乙方（盖章）：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：电话： 电话：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：合同订立时间： 年 月 日鉴（公）证看法：经办人：鉴（公）证机关（盖章）：年 月 日建筑合同 篇2一、建设工程合同管理概述（一）建设工程合同1.建设工程合同定义建设工程合同是合同双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议。是建设单位进行工程建设，支付价款，限制工程项目质量、进度、造价，进而保证工程建设活动顺当进行的重要文件。建设工程合同是诺成合同、双务合同、有偿合同、出名合同、要式合同，同时也是一种特别的承揽合同
18、。2.建设工程合同的特征（1）合同主体的严格性。（2）合同标的单一性。（3）合同履行的长期性。（4）安排和程序的严格性。3.建设工程合同分类依据建设行为内容分类，可划分为勘察合同、设计合同、施工合同等。依据建设行为范围分类，可划分为总承包合同、承包合同、分包合同。依据承包工程计价方式可分：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。4.与建设工程有关的其他合同包括：借款合同、询问合同 、选购合同 、加工合同、运输合同、保险合同、劳务合同、担保合同等。5.建设工程合同形式合同形式有多种，如口头形式、书面形式、其他形式等。合同法要求建设工程合同应当采纳书面形式。国家举荐运用合同的示范文本。自1999年以来
19、，国家在工程建设方面颁布了一系列合同示范文本。如：建设工程勘察合同（示范文本）、建设工程设计合同（示范文本）、建设工程施工合同（示范文本）、建设工程监理合同（示范文本）等。合同的示范文本不属于法律法规，是举荐运用。合同示范文本考虑到了合同在订立和履行中有可能涉及的各种问题，并给出了较为公正的解决方法，能够有效削减合同的争议。（二）建设工程合同管理1.建设工程合同管理的定义建设工程合同管理是指各级工商行政管理机关、建设主管部门、金融机构以及工程项目建设单位、承包方和监理单位，依据法律、法规、规章制度，实行法律的、行政的和经济的手段对建设工程合同进行组织、协调、监督其履行，爱护合同当事人的合法权益
20、，处理合同执行过程中发生的纠纷，防止和制裁违法合同行为，保证合同贯彻实施等一系列活动。2.建设工程合同管理的依据合同管理的依据应是监理合同的规定和我国工程建设的法律、法规和技术标准、规定等。3.建设工程合同管理的任务（1）帮助建设单位确定本建设项目的合同结构。合同结构是指合同的框架、主要部分和条款构成。（2）帮助建设单位起草合同及参加合同谈判。参与建设合同在签订前的谈判和拟定合同初稿，供应建设单位决策。（3）合同的管理和检查。在工程实施阶段，对勘察设计合同、施工合同、材料与设备选购合同、运输合同等履行监督、检查管理。（4）协调合同纠纷，处理索赔和反索赔。帮助建设单位和秉公处理工程实施阶段产生的
21、索赔；参加协商、调解、仲裁甚至法院解决合同的纠纷。（5）其他。合同的签订和合同涉及第三方等关系的处理，除以上内容以外有关合同的全部事项。4建设工程合同管理的基本方法（1）合同分析。对合同的有效性、合同条款的风险和双方责、权、利进行分析，并将分析结果分解到各部门、各专业，以便在工程实施中进行各方面的限制，处理合同纠纷、索赔等问题。（2）合同文档管理。项目监理机构对合同条款以及合同履行过程中涉及合同变更等各种报告、数据资料进行分类整理，统一传递，归档保存，以便项目监理机构快捷地查询和驾驭合同及其改变状况。（3）合同的跟踪管理。在合同履行过程中，监督检查合同双方是否按合同要求履行，履行中所产生的成果
22、是否符合合同条款的规定；监督合同双方严格按合同履行；当遇到无法预见的干扰时，按合同条款规定刚好进行处理。（4）索赔管理。索赔事务的处理应以实际发生的事务为依据，以合同条款规定为原则，进行实事求是的分析，从中找出索赔的理由和依据。二、合同担保（一）担保的概念担保是指当事人依据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保活动应当遵循的原则是同等、自愿、公允、诚恳信用。（二）担保方式担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金。（三）保证在建设工程中的应用1.施工投标保证投标担保或投标保证金是指投标人保证在中标后履行签订承发包合同的义务。担保方式可以是由投标人供应
23、肯定数额的保证金；也可以供应第三人的信用担保（保证），一般是由银行或者担保公司向招标人出具投标保函或者投标保证书。投标人应当根据招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人或其托付的招标代理机构。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。施工投标保证的违约处理：假如投标人在投标有效期内撤销投标书；投标人未在规定期限内签订合同、投标人未在规定期限内递交履约保函，视为投标人违约，发包人可以没收投标保证金或要求承保的银行或担保公司支付。2.承包人履约保证承包人履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的方式一般是由银行
24、或者担保公司向招标人出具履约保函或者保证书，保证金额一般为合同总额的5%10%。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止。承包人履约保证的违约处理：假如施工过程中承包人发生中途毁约、随意中断工程、不按规定施工或承包人破产、倒闭等状况的，发包人有权凭履约担保向承保银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。3.施工预付款保证预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，为保证正确、合理运用发包人支付的预付款而供应的担保。预付款一般为合同的10%。预付款保证的方式一般是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。担保金额依据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部
25、扣回之前始终保持有效。施工预付款保证的违约处理：假如承包人中途毁约、中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，发包人可以凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。4.发包人支付保证支付担保是中标人要求招标人供应的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。支付担保通常采纳银行保函。支付担保的违约处理:已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人担当支付责任和相应的经济损失。三、工程保险（一）保险的概述1.保险的概念保险是指投保人依据合同的约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失担当赔偿保险金
26、责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时担当给付保险金责任的商业保险行为。保险是一种受法律爱护的分散危急、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危急。保险制度上的危急是一种损失发生的不确定性，其表现为：（1）发生与否的不确定性；（2）发生时间的不确定性；（3）发生后果的不确定性。2.保险合同概念保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，一般是以保单的形式订立。投保人是指与保险人订立保险合同，并根据保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并担当赔偿或者给付保险金责任的保险公司。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金恳求
27、权的人投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金恳求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。（二）工程系列保险制度工程保险作为转移工程风险的重要手段，很多国家对工程保险有强制性投保的规定。 我国对工程保险没有强制性的制度。如合同约定有保险，在专用条款中应设定投保的险种、保险的内容、办理保险的责任以及保险金额。1.工程系列保险的险种（1）工程保险：建筑工程一切险（及第三者责任险）、安装工程一切险（及第三者责任险）建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建立过程中因自然灾难或意外事故而引起的一切损失的险种。安装
28、工程一切险是承保安装各种机器、设备、储油罐、钢结构、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种工程建设一切损失的险种。第三者责任险是指凡在工程期间的保险有效期内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法由被保险人担当的经济赔偿责任。（2）人身保险：工伤保险、意外损害保险（3）财产保险2.投保范围与责任建设工程施工合同（示范文本）中关于工程系列保险制度的有关规定：18.1 工程保险除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人托付承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人担当。18.2 工伤保险18.2.1 发包人应依照法律规
29、定参与工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参与工伤保险。18.2.2 承包人应依照法律规定参与工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参与工伤保险。18.3 其他保险发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外损害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，详细事项由合同当事人在专用合同条款约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。（三）保险合同管理1.投保决策是否投保：风险自留？风险转移？选择保险人：
30、应考虑平安、范围、成本三项因素。2.保险合同当事人的管理义务（1）订立合同前：当事人双方均应履行告知义务。（2）合同订立后：当事人双方必需严格地、全面地履行合同。（3）保险事故发生后：投保人有责任实行一切措施，避开扩大损失，并刚好通知保险人；保险人应根据合同规定履行赔偿或给付责任。3.保险索赔（1）投保人在进行保险索赔时，必需供应必要的、有效的证明作为索赔的依据。（2）投保人应当刚好提出保险索赔。（3）投保人要计算损失大小。其次节 合同法律制度（一）合同法1.合同法的概念合同法是调整同等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。1999年3月15日，第九
31、届全国人民代表大会其次次会议通过了中华人民共和国合同法(简称合同法)，将其作为市场交易的基本法律，以及民商法的重要组成部分。合同法是合同当事人在合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更与转让、合同的权利与义务的终止、违约责任等各项活动中均应遵守的基本准则，也是人民法院、仲裁机构在审理、仲裁合同纠纷时应当遵守的原则。2.合同法的基本原则（1）同等原则（2）自愿原则（3）公允原则（4）诚恳信用原则（5）遵遵守法律律法规和公序良俗的原则（二）合同的内容合同法规定了合同一般应当包括的条款：1.当事人的名称或者姓名和居处2.标的3.数量4.质量5.价款或者酬劳6.履行的期限、地点和方式7.违约责任
32、8.解决争议的方法（三）无效合同1.无效合同定义无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不赐予法律爱护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力。2.合同无效的情形（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同。3.无效合同的确认无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。4.无效合同的法律后果合同被确认无效后，合同规定的权力义务即无效。（1）返还财产。（2）赔偿损失。（
33、3）追缴财产，收归国有。建筑合同 篇3工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_托付方：_设计方：_托付方托付设计方担当_规划设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，并共同履行。第一条 本合同签订依据11 中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导看法和相关设计收费标准。12 国家及地方有关规划设计管理法规和规章13 规划项目批准文件14 其他：_其次条 设计依据21 托付方给设计方的托付书或设计中标文件22 托付方提交的基础资料23 设计方采纳的主要技术标准是：城市规划编制方法城市用地分类与规划建设用地
34、标准（GBJ137-90）村镇规划标准（GB50188-93）城市居住区规划设计规范（GB50180-93）城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）武汉市城市建筑规划管理技术规定武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定 其他：_第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：31 合同书32 中标函（文件）33 托付方要求及托付书34 投标书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（依据行业特点填写）名称：_规模：用地_人口_其他_阶段：区域规划总体规划分区规划限制性具体规划修建性具体规划专项规划其他
35、设计内容：_第五条 托付方向设计方提交的有关资料、文件刚好间地形图纸_（比例尺_）地形图电子文件（光盘软盘）其它资料_时间_第六条 设计方向托付方交付的设计文件、份数、时间蓝图_套彩图_套说明书或文本_套时间_第七条 费用71 依据本合同第11条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_万元。72 双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。第八条 支付方式81 本合同生效后三天内，托付方支付设计费总额的_，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。82 设计方提交_设计文件后三天内，托付方支付设计费总额的_，计_万
36、元；之后，托付方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_，计_万元，设计成果完成后，托付方结清设计费，不留尾款。83 费用支付方式，经双方协商为：_。第九条 双方责任91 托付方责任911 托付方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好效性负责。托付方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。托付方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；托付方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。912 托付方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资
37、料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，托付方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前托付方已同意，设计方为托付方所做的各项设计工作，托付方应支付相应设计费。913 在合同履行期间，托付方要求终止或解除合同，设计方未起先设计工作的，不退还托付方所付订金，已起先设计工作的，托付方应依据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。914 托付方必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标记。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开
38、工时间，且交付文件的时间顺延。915 托付方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知托付方。托付方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，托付方均应支付应付的设计费。916 托付方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严峻背离合理设计周期，且托付方应支付赶工费。917 托付方应为设计方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。918 设计文件中选用的国家规范、部门及地
39、方规范由托付方负责解决。919 担当本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。92 设计方责任921 设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向托付方交付设计文件（出现911、912、914、915规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。922 设计合同有效年限为_年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。923 设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方依据规划行政主管部门的审批看法对设计文件进行调整补充。925 由于设计方缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天
40、，建筑合同 篇4发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包内容：_4、承包范围：_5、承包方式：_6、质量要求：_7、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方供应临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范
41、围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格
42、而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。yjbys2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格_元（人民币）2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：a、开工后_日内，甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐藏验收后，甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款_%元。d、竣工验收合格后，甲方付款_%元。e、余款_%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内运用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于平安生产的约定：1、甲乙双方另行签订平安协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门