《2022年建设工程施工协议书13篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程施工协议书13篇.docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建设工程施工协议书13篇建设工程施工协议书13篇随着社会不断地进步，协议运用的状况越来越多，签订协议可以使双方受到法律的爱护。那么协议的格式，你驾驭了吗下面是我为大家收集的建设工程施工协议书，希望能够帮助到大家。建设工程施工协议书1甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：东方鼎臣广场二、工程地点：上分线以东、发展大道以北三、工程结构：框剪结构总建筑面积约约6万平方米。四、进场时间：定于五、承包方式：包
2、工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行 元/工日。4、施工措施费按取费标准的 %计算；5、材料价
3、格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。6、乙方材料运用经甲方认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方
4、先付给甲方履约保证金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作
5、乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购
6、。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方应无条件听从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。9、乙方应无条件听从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生冲突，应刚好向现场负责人汇报，寻求商议解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事务，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发觉时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予担当任何责任。11、主动协作项目部工作，做好上传下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地担心排住宿。如遇特别状况必需由
7、项目部批准许可，并由本人做好家属的平安教化工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方担当责任。13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反平安管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方担当责任。14、在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。15、夏天燥热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。16、施工人员一律要参与人身保险，甲方担当30%，乙方担当70%。 十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。建设工程
8、施工协议书2甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、资金来源：_4、工程建设内容：_二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采纳包工包料方式由乙方承建。2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，担当本工程基础、结构主体工程施工。（2）砌体部分：乙方按甲方供应设计图纸担当一层车库、电梯间、楼梯间墙体。担当二至八层全部外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采纳180厚粘土砖砌筑；（3）
9、门窗部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当一层轴车库门、入户门施工：担当二至八层全部外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采纳闽凯铝合金，门采纳奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采纳水泥砂浆粉刷。（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当套内照明部分预埋管埋设，担当水、电到户（到配电箱、水表箱）。（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中假如基础不牢固，由甲方另行计价。（9）外墙架：由乙方来定。（10）浇水泥时，
10、一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。三、合同期限本工程合同工期总日历天数_天，即开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日。四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（_元/）。六、工程质量和技术要求1、乙方必需严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度安排。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关限制措施的状况。3、工程建设运用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可运用。乙方需供应原材料的产品。4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验
11、供应便利条件。全部分部、分项工程必需由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并刚好做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐藏未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐藏，甲方有权要求复验，由此产生的全部费用由乙方自行担当。5、本工程施工前，甲方必需保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。七、平安施工在施工期间，乙方应遵守平安生产的有关规定；严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。乙方必需办理好有关的保险业务，参加工程建设的施工人员必需投保人身意外损害险。因乙方实
12、行平安措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方担当。八、工程变更工程原设计须要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位供应变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方担当，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增加，奢侈或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。九、工程竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告供应完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。十、工程价款的支付与结算1、本工程合同签订后，甲方付给
13、乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方刚好付给乙方三层总造价的_%，计_元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方刚好付给乙方三层总造价的_%，计_元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方刚好付给乙方工程进度款_元整。2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按中华人民共和国合同法其次百八十六条执行。甲方住建房每平方米按_元抵押给乙方换臵。十一、违约责任1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方担当违约责任。2、因甲方缘由造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方缘由造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此担当相应的经济责任。若遇有人力不行抗拒的
14、自然灾难而发生的损失，按国家有关规定处理。十二、合同争议解决方法合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。十三、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一样并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。5、主楼全部完工后，三个月内甲方无实力支付工程款时，甲方必需以楼房三层和五层抵押给乙方。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_年_月_日_年_月_日建设工程施工协议书3具保证人：依据xx工程建设工
15、程施工同41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。第一条、保证事由由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司供应以下担保保证。其次条、保证内容1、税、费：a、建筑经营税，城市建设维护税，教化附加费，所得税，印花税等;b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;c、按规定向分公司上缴的管理费;d、民工工资支付、材料费支付;e、债务偿还。2、 质量、平安、文明施工、工期、违约：a、因发生平安责任事故所产生的全部费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规惩罚全部费用等;b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被惩罚造成的损
16、失和费用。3、债务：拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。第三条、保证责任1、对其次条所例条款内容，由保证人担当民事责任和经济偿付;2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;3、假如保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;4、假如保证人不主动主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的托付代理人干脆用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。第四条、保证方式(可选一种或二种)1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的
17、xx%。2、保证人自愿供应以下资产担保物，抵押担保物列后：第五条、抵押担保保证权的实现凡是因本保证书其次条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的托付人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿;2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人全部，不足部分，由保证人接着清偿;第六条、抵押物返还1、假如保证人保质量，保工期，保平安，按约定完成施工任务;且没有留下债务，保证人供应的抵押物如数归还给保证人，担保责任消逝。2、抵押物返还的程序是：(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，假如未发生债务纠
18、纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。(3)保证人接收所返还的抵押物时，必需如数归还原始收据。第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。保证人(单位)：代 表：代表人身份证号码：年 月 日建设工程施工协议书4招标人：鉴于 (以下简称投标人)参与 项目投标,应投标人申请,依据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方供应以下担保，保证的范围及保证金额一、范围及金额我方在投标人发生以下情形时担当保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有
19、效期内即_年_月_日后至_年_月_日内擅自撤回投标文件;2.投标人中标后因为自己造成的突发状况未能根据原来时间内与贵方签订建设工程施工合同;3.投标人中标后不能遵守招标文件的规定供应符合合同规定的条例保证;4.投标人应在保函规定的时间内支付完保函的金额。我方向贵方承诺的金额为人民币_元。二、方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标后_日，即至_年_月_日止。投标后通过我方同意延长投标有效期后，可更改保函的时间。三、担当责任的形式我方应做到以下点向贵方担当保证责任：(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。(2)假如贵方选择重新
20、招标，我方向贵方支付重新招标的费用，支付金额可少于等于本保证函第一条约定的保证金额，即不少于等于人民币_元。四、代偿的支配贵方要求我方担当保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失状况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后根据本保函的承诺担当保证责任。五、合同价款金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)￥:(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单
21、或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指保证人法定代表人(或授权代理人):_年 _月 _日建设工程施工协议书5甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包
22、工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行3
23、5元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，
24、甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好
25、签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不
26、善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等
27、法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址： 地址：年 月 日建设工程施工协议书6建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。三、工程造价及工程款支付：人民币_元
28、整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。四、建设方责任1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2. 负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。五、总包方的工作1. 负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2. 负责现场临时水电的统一管理。3. 在不阻碍承包人优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方
29、案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2. 对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4. 刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5. 自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。6. 严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8. 负责对已完工程的成品爱护工
30、作，根据国家的相关规定对工程质量负责。9. 根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所须要的资料)刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。七、工程质量1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。2. 任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。八、违约责任1. 分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行
31、赔偿。3. 供应总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。九、其他本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：总包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：分包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：签署时间： 年 月 日建设工程施工协议书7发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用
32、的原则，结合本工程的详细状况，双方就本工程施工事项协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。第一条 工程概况（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包平安、包文明施工。本工程不得分包、转包。其次条 合同工程（一）开工日期：20xx 年5 月 26日（二）竣工日期：20xx年 11 月26日（三）合同工程总日历天数180天。第三条 合同价款（一）合
33、同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。（二）工程结算1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：A工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。B工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，全部材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，全部施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。C乙方交纳清了全部应当由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。2.乙方依据实际
34、工程量，根据工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。第四条 质量标准工程质量标准为：（一）乙方必需按国家相关规范和质量施工技术标准要求，依据甲方供应的施工图、设计变更及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。在施工中依据有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需返工修复，其费用损失由乙方担当，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。（二）隐藏工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐藏，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐藏的工程进行检查和测量，合格后才能隐藏。否则，返工费用由乙
35、方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐藏工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐藏，否则，返工费用由甲方担当。（三）详细质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。第五条 材料供应及机械租赁（一）乙方选购材料及要求1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可选购。2.乙方选购的全部材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。（二）周转材料及机械租赁：乙方应依据详细状况，配备满意本工程须要的机械设备和周转材料。第六条 平安文明施工（一）乙方必需遵守国家及地方政府部门
36、颁布的一切有关部门施工平安、劳动爱护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格根据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。（二）乙方在施工现场要配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。特别工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗作业。（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并进行人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。（四）乙方在进行爆破作业时，应严格
37、遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对全部的人身、工程本体和甲方财产实行爱护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失担当全部责任。（五）乙方必需严格限制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并担当经济损失。（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整齐、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。甲乙双方要签订建设工程承发包平安管理协议。第七条 双方职责（一）甲方职责1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的须要。2.向乙方供应施工场地的工程地质
38、和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。4.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。6.协商处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物并担当有关费用。7.负责工程的施工监理，对施工平安、质量、进度等进行监督检查。8.刚好组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。（二）乙方职责1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应依据详细状况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并担当费用。自行担当乙方人员的
39、吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。3.开工前编制施工组织设计、施工总进度安排、材料设备安排、用水、用电安排等，并报甲方审批。开工后应供应安排、进度报表的名称及完成时间：季工程安排、月工程安排在当季或当月末供应下季或下月安排季工程进度、月工程进度在下季或下月前3天内呈报至甲方。4.将投入本工程的施工人员花名册及特别工程操作证复印件报甲方备案。5.敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保达到标准。7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外
40、的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必需向甲方履行请假手续。10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方担当。11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，仔细执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。依据工程须要，供应和修理夜间施工运用的照明、围栏设施，并负
41、责平安保卫。12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若托付甲方完成，甲方要收取相应的费用。14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境爱护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并担当相应费用。16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，听从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。17.自行担当乙方平安部门或地方部门按规定
42、所交纳的一切费用。18.根据中华人民共和国职业病防治法的规定，乙方应自行担当投入本工程的全部人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并担当由此而发生的相关费用。第八条 工程价款的支付（一）本合同不支付工程预付款，乙方必需具备满意本工程的流淌资金。（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到中心预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修
43、期满后结清。第九条 违约责任（一）甲方未按合同规定的条款履行的，应担当相应责任。（二）乙方1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。2.不听从甲方及监理检查监督发觉一次扣1000元。3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发觉一次罚款500。4.若乙方在保修期内缺陷修复不刚好，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方担当，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不担当费用。第十条 争议的解决方式合同执行过程中假如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。第十一条 其它1.乙方不得将本工程转包，如有发觉转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行惩罚。2.乙方不得违反国家和政府有关