《2022年实用的施工合同模板合集7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工合同模板合集7篇.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年实用的施工合同模板合集7篇好用的施工合同模板合集7篇现今许多公民的维权意识在不断增加，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ
2、7920xx要求。5、预料施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预料为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算
3、。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活
4、条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在
5、履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇2甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据中华人民共和国合同法以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一样，达成如下协议：一、工程地点：二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包平安，负责保修。三、材料供应：甲方供应沙子、水泥，其他材料由乙方供应。四、工程内
6、容：乙方负责厂区道路及地面硬化。五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必需符合国家规定的道路质量标准。六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。七、合同价款：采纳工程单价承包方式，承包单价为 元/，按实际施工最终结算。八、施工方法：备料-拌合-填平-压实-摊铺-整型-养生。九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。十、双方责任担当：1.甲方供应厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，假如保修期内出现任何质量，乙方应无偿刚好修复。2.乙方对现场的平安及施工人员的平安负责，在施工过程中造成他人损害及
7、施工人员受伤的平安事故均由乙方负责，与甲方无关。3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发觉，甲方有权终止合同，并要求乙方担当违约责任。十一、违约责任：1、因承包人缘由，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。2、因承包人缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及
8、损失均由承包人担当。3、承包人在施工过程中弄虚作假，采纳不合格工程材料的，十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方仔细履行。十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方(甲方)：承包方(乙方)根据中华人民共和国合同法，结合本工程实际状况，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商达成如下协议：1、工程概况1.1工程名称
9、：*1.2工程地点：*1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。1.4承包方式：包工不包料(含装卸费)1.5工期：开工日期： 年 月 日实际施工天数： 天1.6工程质量：合格1.7合同价款(人民币大写)：安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。2、双方工作2.1 甲方工作2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的运用和爱护。2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质
10、量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2 乙方工作2.2.1 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安和环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的
11、损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。3、工程价款及结算3.1 依据甲方供应的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。3.3 本工程无保修金，不含税。4、违约责任4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。4.2 乙方应妥当爱护甲方供应的设备，如造成损失，应照价赔偿。4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。5、附则本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力
12、。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_施工地点：_第一条 施工内容甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预料约为_平米（以实测为准）。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方担当。其次条 工程期限本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_年 _ 月 _ 日起先施工，至 _年_月_日结束施工，工程为_天，养护期为施工验收合格之日起先，养护 10 天结束。第三条 材料供应1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土
13、等均由乙方选购，材料款包含在工程款中。全部施工工具由乙方自行打算。2、材料详细标准如下： 混凝土：强度等级为C30的商品混凝土。 钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。 植筋胶：优质植筋胶。第四条 工程质量1、工程施工质量应满意甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应复原原状、赔偿损失。2、乙方应仔细根据标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并担当其返工整改费用。第五条 工艺要求：1、主筋12mm螺纹钢和辅筋10mm圆钢横竖排放，钢筋网格间距200x200mm，全部钢筋交叉处扎丝固定。2、墙面开槽深度不得小
14、于120mm；与原钢筋连接处均需点焊。3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋爱护层为20mm。5、给排水、供电工程：协作甲方在现浇板内预埋线管。6、现浇楼板厚度不小于100mm，部分位置厚度不小于120mm。7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责）。8、混凝土浇灌完成15天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求。10、其他_第六条 工程款结算单价及支付方法1、结算单价：人民币_元/每平方米。总费用约估算为人民币_元左右。2、面积计算：工程完工后
15、,依据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。3、付款方式： 第一阶段：施工队进场前期打算工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的30%，为人民币_元。 其次阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_元。 第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_元。第七条 工程变更1、乙方必需按甲方要求及国家标准施工，不得随意变更。2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。第八条 双方责任1、甲方责任 供应良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的
16、费用。2、乙方责任（1）保持现场的整齐，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。（2）实行牢靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等爱护工作，否则 应担当由此造成的干脆和间接经济损失。（3）负责已完工程或成品和预留洞口的爱护，担当未交付甲方之前发生的爱护、修复费用。（4）如施工中发生工程事故或人身损害事故，事故的一切责任和费用由乙方负责。（5）乙方施工要听从小区物业的管理，不得损坏小区公物，担当因违反有关规定所造成的损失和罚款。（6）乙方担当为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（
17、签字）乙方：（签字）联系方式： 联系方式：时间： 时间：施工合同 篇5甲方：乙方：本合同经过双方协商，确定将甲方的海盐盛世钱塘小区二期 幢项目的外墙涂料施工工程以包工形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一样达成以下协议，双方须信守执行。一、 施工价格及工期：1、甲方以外墙元/的价格承包给乙方施工（包工）2、无不行力或自然灾难及其他特别状况（包括非乙方缘由造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在年月日进场，年月日前完工；超三天以外，每推迟一天罚款伍佰元整。二、工程结算及付款方式1、工程结算按实际完成平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开收据形式向甲方结算。2、乙方在完成工
18、程的批腻子，中层料涂饰后，付工程款的40%；竣工验收后，付工程款的30%；余款在工程审计后按审计面积一个月内结算付清。三、质量要求及管理规定：1、全部墙面、线条。窗框满刮一遍、一遍腻子粉（必需做到达到验收标准）、墙面沙皮纸打磨平整（如发觉少工序行为将不予结账）。全部墙面要做到平整、线条各自分明、阴阳角保持垂直、无色差、全部的窗线条、楼底脚线、墙面分色线必需用纸胶带黏贴，起到美观效果，达到符合国家验收标准。如达不到要求返工，乙方担当全部材料费及人工费（材料底涂每公斤16元、中层拉毛每公斤18元、面层弹性涂料每公斤26元）在工程款中扣除。2、乙方应做到文明、平安施工，并按甲方指定的要求施工，以确保
19、达到国家质量验收标准。如在施工过程中，乙方不根据甲方指定的要求施工，甲方有权要求乙方干脆退出该工程，工钱根据工程量底漆、中层料、面涂等实际面积的50%一次结清。3、在工作时间早上六点半到晚上八点，乙方保持手机畅通，如有意关机或拒接甲方电话，每次扣三百元整。4、保持每天每一幢楼不低于五人施工，每天少一人扣除三百元整。要保质保量按时完工。施工人员 不许乘坐吊篮上下，如每发觉一次扣除伍佰元整。5、损坏公共财产及个人财产，按市场双倍赔偿。6、甲方只供应墙面所需外墙腻子粉、底漆、中层料、弹性面涂；乙方自备沙皮、刮刀、纸胶带、胶水、滚筒。7、乙方运用多少桶涂料，必需刚好归还多少个涂料桶，如有丢失，每个桶按
20、五十元收取。四、平安施工为了对班组进场工人平安意识的提高，为了海盐盛世钱塘小区二期工程顺当进行，特定一下条款：1、 进入现场的全部工作人员必需遵守工地的平安纪律和规章制度。2、 进入施工区必需戴平安帽，机械操作工必需戴好压发帽； 严禁酒后操作； 现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤； 高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋； 非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。3、 不准在现场打闹、不准带小孩进入施工现场； 严禁在高空向下抛投任何物品，高空作业必需栓好平安带； 严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下、严禁在提升机井口操作和行走。4、 严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙
21、上行走。5、 严禁在未设平安防护设施的同一段面上、下交叉作业。6、 严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。7、 乙方在施工过程中，按时组织班组人员学习平安纪律，平安法规。8、 乙方在开工之前，必需对脚手架等平安措施进行全面检查，解除平安隐患后，才能开工；在施工过程中，随时留意平安，假如发觉平安隐患刚好通知项目部，在项目管理人员的支配和指挥下要刚好进行整改，如发觉平安隐患不刚好通知项目部，接着蛮干，所发生的一切大小事故，都由乙方自己负责经济和法律责任，甲方不负责任何责任。五、工程验收：1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有
22、违约行为的，违约方要担当违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。甲方乙方签订日期：年 月 日施工合同 篇6甲方：*公司乙方：*公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：*工程内容：300m足球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2
23、块）塑胶面层（长河牌4mm厚N型硅PU塑胶面层）。二、劳务作业人员本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方依据工作须要向甲方供应的作业人员应满意甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术实力。三、承包方式及范围3.1、承包方式：。3.2、工程承包范围及工作具体内容：3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方依据工程实际状况编制塑胶地坪专项施工方案报送甲方，由甲方上报监理单位审批；3.2.2、乙方依据项目实际状况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。3.2.3、乙方依据项目工程量刚好进行施工机械、材料的组织和安排，必需达到一次性满意工程须要。3
24、.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份）。3.2.5、乙方材料进场后刚好将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准根据上海团体标准（T/30101002-C003-20xx）执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准运用后方可用于工程施工。3.2.6、依据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐藏验收，阅历收合格后方可进行封底找平层施工，保证基
25、层清洁、固化完整。3.2.7、封底找平层施工后必需保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。3.2.8、每道工序的施工必需严格根据批准的专项施工方案组织施工，且根据规定需进行隐藏验收的必需提前通知甲方及监理单位进行隐藏验收，经隐藏验收合格后方可进行下道工序的施工。3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的平安文明施工，没工作班必需做到活完料尽场地清，并负责做好成品爱护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。3.2.10、乙方负责自身平安，进入施工现场必需正确佩戴平安帽，乙方施
26、工人员在施工现场或施工场地外发生的任何平安事故均由乙方自行负责，甲方不担当由此造成的任何费用。四、工程款支付合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成阅历收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的20%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方根据结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。五、工期合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为15日历天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止
27、。由于甲方或不行抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付20xx元/天的工期延误违约金，并担当由此导致甲方所担当的一切经济损失。六、质量与验收若因乙方缘由不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方担当，若需返工处理的，乙方必需无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工高校运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为上海团体标准（T/30101002-C003-20xx），工程完工后由建设单位托付相关检测机构进行塑胶
28、面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方担当，否则由乙方担当，并担当由此造成的一切后果。七、质量保修期限本工程保修期为2年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量缺陷或质量问题，乙方需供应无偿修理服务；质保期为10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方缘由所致的损坏，乙方供应有偿服务，详细费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。八、甲方权利和义务9.1、供应工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地；9.2、根据合同约定支付乙方工程款；9.3、甲方对乙方承包范围内的全部工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场平安文明施工管理、质
29、量管理规定的行为具有制止、指正和惩罚权。9.4、负责工作支配，质量规范、平安操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量平安场容等方面的交底。9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量平安生产及按图施工状况。9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。9.8、向乙方负责人进行平安和技术交底，编制工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排。施工合同 篇7甲方负责人：乙方负责人：为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务，依据合同法和建筑装修的有关条款，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。1.甲方将 房屋的装修工程发包给乙方。总
30、造价： 元整，￥ 元。2.工程内容：详见报价明细单，依据双方协商的样式、形式。3.工程范围：报价单所涉及的全部项目的材料、运输、制作，安装并达到质量要求。4.工期要求： 天，(20xx年 月 日至20xx年 月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气，非乙方缘由停电、停水除外。)5.付款方式：合同签定后甲方付给乙方 元;水电、地墙砖完成后付 元;木工、油漆、墙面完成后付 元;木地板、灯具安装完成后付 元;全部完成后经双方验收合同三日内将尾款全部付清。6.甲方为乙方供应作业环境，按约定付给乙方工程款，乙方按要求保质保量，按时完成各项内容。7.其余事项：装修前卫生
31、间不渗水，装修期间不得破坏防水屋，如发觉渗水乙方负责。装修质量保修一年。8.变更条款：(1.甲方确定工程量的增减。(2.甲方确定工程项目的增减。9.发生下列状况之一的，按工程总造价加或减的相应调整，双方应有书面签字记录。10.本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页