《2022年关于施工合同范文锦集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同范文锦集8篇.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于施工合同范文锦集8篇关于施工合同范文锦集8篇在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我为大家整理的施工合同8篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1北京市园林绿化工程施工合同工程名称：发 包 方：承 包 方：合同编号：北京市工商行政管理局北京市园林局 制定二o o四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（gf- 99- 0201）及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和
2、诚恳信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第2条 工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及说明依次3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款（3） 中标通知书（4） 投标书及其附件（5） 标准、规范及有关技术文件（6） 图纸（7） 工程量清单（8） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适
3、用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（db11/t212- 20xx）、城市园林绿化用植物材料木本苗（db11/t211- 20xx）、城市园林绿化养护管理标准（db11/t213- 20xx）、 。4.3 双方另有约定列入补充条款。4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规定为准。第5条 图纸5.1 发包人供应图纸日期及套数：5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5.3 发包人对图纸的特别保密要求
4、：三、双方的权利义务第6条 监理6.1 监理单位名称：6.2 监理工程师姓名：职务：职权：须要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条 双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权：7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条 发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并担当相应费用：（1） 保证施工现场达到具备施工条件的详细要求和完成的时间：（2） 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场
5、地的时间、地点和供应要求：（3） 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：（4） 工程地质和地下管网线路资料的供应时间：（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6） 水准点和坐标限制点交验要求：（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：（8） 协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的爱护工作：（9） 双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人托付承包人办理的工作：第9条 承包人工作9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1） 应供应安排、报表的名称及完成时间：（2） 担当施工平安保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：（3
6、） 向发包人供应办公和生活房屋及设施的要求： ，发包人担当由此发生的费用。（4） 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： ，发包人担当由此发生的费用。（5） 担当费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程爱护工作；对工程成品爱护的特别要求及费用担当：（6） 做好施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作，详细要求及费用担当：（7） 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：（8） 双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工组织设计和工期第10条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 日第11条 进度安排11.1承包人供应施工组织
7、设计（施工方案）和进度安排的时间：11.2发包人对施工方案、进度安排予以书面确认或提出修改看法的时间： ，发包人逾期未确认也未提出修改看法的，视为同意。11.3 群体工程中有关进度安排的要求：11.4 承包人必需根据经确认的进度安排组织施工，并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度与进度安排不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条 延期开工如发生：因发包人缘由造成延期开工的，由发包人担当由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条 暂停施工如发生：
8、因发包人缘由停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人缘由停工的，由承包人担当发生的费用，工期不顺延。第14条 工期延误14.1 由于以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1） 发包人未能按约定日期供应图纸及开工条件；（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3） 发包人未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4） 因工程量改变或重大设计变更影响工期；（5） 非承包人缘由停水、停电等缘由造成停工；（6） 不行抗力及自然灾难；（7） 发包人同意工期相应顺延的其他状况；（8）
9、其他可调整工期的因素：14.2 承包人在以上状况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条 工期提前15.1 工期如需提前，双方协议如下：（1） 发包人要求提前竣工的时间：（2） 承包人应实行的赶工措施：（3） 发包人应供应的条件：（4） 因赶工而增加的经济支出和费用担当：五、质量与检验第16条 工程质量16.1 工程质量标准：16.2 双方对工程质量有争议时，由 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方担当。第17条 隐藏工程的中间验收17.1 双方约定的中间验收
10、的部位：17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人担当，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人担当，相应顺延工期。六、平安施工第18条 平安施工18.1 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必
11、要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。第19条 事故处理19.1发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第20条 合同价款20.1发包人保证根据合同约定的期限和方式支付合同价
12、款及其他应当支付的款项。20.2金额（大写）： 元（人民币） （小写）： 元第21条 合同价款的调整21.1 本合同价款根据招标文件中规定，采纳 方式确定。21.2合同价款发生设计变更或洽商的状况时可以调整。合同价款的调整方式：第22条 工程量的确认22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：22.2 发包人核实已完工程量报告的时间： ，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身缘由造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条 工程款支付23.1
13、 合同生效后 日内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。23.2 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 拨付工程进度款时间 占合同承包总造价 金额 （工程进度、部位） 百分比 人民币（元） 23.3 发包人应在确认工程量结果后 日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后 日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的 %作为工程保修金。 23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料设备供应第24条 发包人供应苗木材料设备24.1 发包
14、人供应苗木材料设备一览表（附后）24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人担当责任如下：24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：第25条 承包人选购苗木材料设备25.1 承包人选购苗木材料设备的约定：25.2 苗木选购应出具苗木产品产地证明。25.3 双方约定的检疫证明及方式：九、工程变更第26条 设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人根据通知进行变更。假如承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。第27条 其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，
15、采纳协议形式双方加以确认。第28条 确定变更价款28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正值理由不确认时，视为变更报告已批准。十、竣工验收与结算第29条 竣工验收29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人供应完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正值理由不组织验收或验收后10日内未提出修改看法，视为竣工验收报告已被认可。29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式起先。29.3 因特别缘由，部分单位工程和部位需甩项
16、竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。第30条 竣工结算30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核看法并予以签认。30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第31条 质量保修承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。31.1工程质量保修范围和内容：31.2质量保修期：双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1） 土建工程： （2） 绿
17、化种植工程： （3） 喷泉、喷灌工程： （4） 其他附属工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条 质量保修责任32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。32.4 保修期内发觉苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条 保修费用33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。33.2 双方约定的养护期间水、电费用的担当：第34条 其他 双方约定的其他保修事项：十二、违约与争议第35条 违约
18、责任35.1 任何一方违反本合同的约定，均应担当由此给对方造成的损失。35.2 因承包人缘由延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：35.3 因承包人缘由致使工程达不到质量要求的，应担当的违约责任：35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：35.5 其他：第36条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（只能选择一种）（1） 依法向 人民法院起诉； （2） 提交 仲裁委员会仲裁。十三、其他第37条 工程分包37.1 分包单位和分包工程内容：37.2 分包工程价款及结算方法：第38条 不行抗力38.1双方关于不行抗力范围的约定：38.2
19、 因不行抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别担当：（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当；（2） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用；（3） 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人担当；（4） 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人担当；（5） 工程所需清理、修复费用，由发包人担当；（6） 延误的工期相应顺延。38.3 因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第39条 担保39.1 本工程双方约定的担保
20、事项如下：（1） 发包人向承包人供应履约担保，担保方式为：（2） 承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：（3） 双方约定的其他担保事项：（4） 担保合同作为本合同附件。第40条 合同解除40.1 双方协商一样，可以解除合同。40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。40.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同： （1） 因不行抗力致使合同无法履行；（2） 因一方违约（
21、包括因发包人缘由造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人担当，因未刚好退货造成的损失由责任方担当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第41条 合同生效及终止41.1 本合同自 之日
22、起生效。41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第42条 合同份数42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数 份，由双方分别收持。第43条 补充条款双方依据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一样后，可对本合同详细化、补充或修改。发包人：（公章） 承包人：（公章）居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：年 月 日 年 月 日合同订立地点：附件：发包人供应苗木材料设备一览表 序号 苗木材料名称 规格 单位 数量 单价 供应 送达 备注
23、 型号 时间 地点 合计总价： 施工合同 篇2甲方：_公司乙方：_依据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。一、 租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_，乙方依据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包平安按期完成甲方安排的成X任务。二、 甲方责任1乙方进场前，做好场地的三通一平；2派_为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；3帮助解决工人住宿。三、乙方责任1依据施工要求，保证质量、包平安，按甲方要求的工期完成钻孔；2做好施工原始记录；3根据甲方的进度安排施工，听从甲方驻工地代表的管理；4严格把好质量关，如因乙方施工缘由造成工程质
24、量不合格，乙方必需返工，费用自理；5严格根据操作规程进行作业，确保施工平安，如发生平安事故，乙方负责解决，费用由乙方担当。四、质量标准 根据现行有关规范要求及施工设计图施工。五、付款及结算方式1成X按元米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成X用的泥粉及套管由乙方负责担当费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，赐予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。2乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机_元支付预付款。3锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的_% 支付进度款。4工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的_%，但此时应扣除已经支付的款项。
25、尾款在_个月内结清。5乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方供应并按甲方的要求安装。6未尽事宜，双方协商解决。 本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_施工合同 篇3发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合_省有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于_（合同编号_，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一样，形成本补充协议。
26、一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、工程范围二、工程期限安排开工日期：_年_月_日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、合同价款及支付方式1、暂估合同价款为_万元（人民币大写：_。暂估合同价款=综合单价暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）2、付款方式：按原合同相关条款执行。四、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。五、质量标准及验收
27、严格根据原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场状况进行施工监督管理。六、争议解决1、对本协议的订立、履行、说明、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同生效本合同自_生效。八、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包
28、人执_份。发包人： （公章）法定代表人或其托付代理人： （签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：承包人： （公章）法定代表人或其托付代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：施工合同 篇4发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰管理现定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.l、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、承包方式：1.5、工期：_天，本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。
29、1.6、工程质量：1.7、合同价款（人民币大写）：_第2条 甲方工作2.l、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、托付 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。2.4、负责爱护好四
30、周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4、遵
31、守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非
32、乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定_标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验
33、不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。第6条 关于工程价款及结算的.约定6.l、双方商定本合同价款采纳第_种：（1） 固定价格。（2） 固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。（3） 以可调价格：根据深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结
34、算。6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分_次进行，拨款_金额。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_天内，结清尾款。第7条 关于材料供应的约定7.l、本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值
35、 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.l、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平
36、安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.l、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的_支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的
37、家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条 争议或纠纷处理10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可
38、选择下列一种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第11条 其它约定第12条 附则12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件（1） 施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要（6）设计变更（7）其他甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：邮码： 邮码：开户银行： 开户银行：户名： 户名：
39、帐号： 帐号：施工合同 篇5发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一样，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准假如因发包方缘由或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格根据宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/04820xx）执行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）GB/T 10801。2-20xx玻璃纤维制品试验方法（JC1761996）康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收方法：1、工程施工及验评方法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/04820xx）。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。技术资料、图纸及其它材料的供应方法：1、发包人向承包人供应图纸、相关技术资料，在施工过程当中如有变更