《2022年购房合同范文汇编5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年购房合同范文汇编5篇.docx(26页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年购房合同范文汇编5篇购房合同范文汇编5篇在人们越来越信任法律的社会中,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是我收集整理的购房合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。购房合同 篇1本合同双方当事人:卖方(以下简称甲方)买方(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关规定,为明确商品房买卖双方的权利、义务,经甲、乙双方协商一样,签订本合同并共同遵守。一、商品房基本状况1.甲方依据 房许字第 号商品房销售许可证将坐落在 市 区 路(街) 号(小区) 号楼(总层数、用途、结构) 单元 层
2、室 厅 号(管理号 )的商品房出售给乙方。2.乙方购买商品房 套,建筑面积(大写) 平方米,(小写) 平方米。房屋建筑面积以 市房地产管理局实地测量后计算的测量结果为准。3.乙方购买的商品房的土地运用权以 (划拨、出让)方式取得,土地运用权年限至 年 月 日。4.甲方于 年 月 日前将上述所列房屋交付乙方运用。5.甲方出售的商品房除商品房住宅运用说明书所列设施外,还有等设施。二、总价款及付款方式1.经双方协商一样,甲方同意将该商品房按建筑面积每平方米 元销售给乙方,总价款(小写) 元,(大写) 元。2.自本合同签订之日起 日内,乙方应向甲方交付购房定金 元。3.乙方可将购房款一次付清,也可分期
3、付款。乙方一次性付款的,应于 年 月 日付清全部房款;乙方分期付款的,其购房定金在第 次付款时冲抵,分期付款日期、金额为: 合同定额(元) 付款日期定金 年 月 日一期 (大写) (小写) 年 月 日二期 (大写) (小写) 年 月 日三期 (大写) (小写) 年 月 日四期 (大写) (小写) 年 月 日五期 (大写) (小写) 年 月 日贷款 (大写) (小写) 年 月 日 4.其中第 期乙方申请贷款,付款期限届满金融机构未批准贷款,且乙方无力支付该款项的,甲方应在十五日内将其已收取的房款返还乙方,本合同解除。如因一方有意造成贷款未获批准,或乙方逾期不申请贷款,另一方有权要求对方担当违约责
4、任。三、面积误差该商品房交付时,实际建筑面积与合同约定面积误差超过约定面积 %时,乙方可选择下列任一种方式处理:1.乙方有权退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还乙方,并按同期银行贷款利率支付利息;2.乙方同意接受房屋。每平方米价格保持不变,房价款金额按实际建筑面积调整;3. 。四、合同登记自本合同签订之日起十五日内,双方应持本合同到房地产市场管理部门办理合同登记,同时鉴证或公证;税费按国家规定由甲、乙双方各自担当。如因一方缘由造成另一方不能在规定时间内办理登记、鉴证或公证,另一方有权要求对方按房款的 %赔偿并有权要求解除合同。五、质量标准甲方交付的房屋需经工程质量监督检验
5、部门验收合格,同时必需实行商品房住宅质量保证、商品房住宅运用说明书制度;凡未实行商品房住宅质量保证书、商品房住宅运用说明书的住宅房屋,如因质量问题与乙方发生争议,由甲方担当全部责任。六、产权登记乙方应于房屋交付三十日内办理房屋全部权登记,甲方应予帮助。七、设计变更的约定 预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案做重大调整时,必需在设计方案批准后 天内书面通知乙方,乙方必需在收到该通知之日起 天内提出退房要求,或与甲方协商一样,签订补充协议。乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方,并按同期银行贷款利率付给利息。八、配套设施的承诺甲方承诺与该商品房正常运用干脆
6、关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:1. ;2. ;3. ;4. ;5. 。九、房屋的用途及公共设施的运用乙方的商品房仅作 运用,乙方在运用期间不得擅自变更该商品房的房屋结构和用途,除本合同及附件另有规定者外,乙在运用期间有权与其他权利人共同享受与该商品房有关联的公共部位和设施。甲方不得擅自变更与该商品房有关联的公共设施、公共用地的运用性质。十、合同的变更和解除1.甲方如因不行抗力的缘由造成房屋停建、缓建,应在 日内通知对方变更或解除合同。2.在合同规定期限内,甲方未能按时交房或乙方逾期交付款项的,除应担当违约责任外,无权要求对方接着履行合同;而守约方要求接着履行的,对方必
7、需履行。3.房屋未达到国家和省市规定的质量标准,或未达到双方约定的质量标准,乙方有权解除合同。4.合同发生变更或解除,双方应在三十日内到合同登记机关办理变更或注销手续。十一、违约责任1.甲方如未按约定的期限将该商品房交付乙方运用,或未按承诺期限运行基础设施、公共配套建筑,乙方有权按已付房款额的百万分之 向甲方追究逾期期间的违约金。如逾期180天甲方仍未能将该商品房交付乙方运用,乙方有权按下列方式之一追究甲方的违约责任:(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款退还,并向乙方支付自上述日计算至实际还款日的违约金;(2)甲方向乙方支付上述按日计算的违约金,合同接着履行。2.乙方如未按合同规定的时间付款,
8、甲方有权按乙方所欠房款额的百万分之 向乙方追究逾期期间的违约金,如逾期180天乙方仍未能如数付款,甲方有权按下列方式之一追究乙方的责任:(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款扣除上述按日计算的违约金在三十日内退还乙方;(2)乙方向甲方支付上述按日计算的违约金,合同接着履行。3.甲方交付房屋设施、装修不符合合同约定的,乙方有权要求甲方改正或要求甲方赔偿未达到约定标准的差额,并要求甲方付房款总额 %的违约金。十二、争议的解决方式甲、乙双方如在履行合同中发生争议,应刚好协商解决,协商不成时,双方可选择下列方式解决(以选择):1. 向 仲裁委员会申请仲裁;2. 干脆向人民法院起诉。十三、本合同一式六份,
9、甲、乙双方各二份,送房地产所在地交易市场登记机关一份、鉴证或公证机关一份。十四、双方承认的附加条款。十五、本合同未尽事宜,一律按中华人民共和国合同法的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。本合同及补交规定、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十六、本合同经鉴证或公证后生效。十七、商品房住宅质量保证书及商品房住宅运用说明书同本合同具有同等法律效力。十八、商品房平面图作为本合同附件。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)营业执照号: 营业执照号:或身份证号:地址: 地址:法定代表人(签名) 定代表人(签名)代理人: 代理人:开户银行: 开户银行:账号: 账号:电话: 电话:邮政编码: 邮政编码
10、:鉴证或公证部门看法 房产管理部门看法鉴证或公证机关(章) 登记机关(章)经办人 经办人鉴证或公证日期 登记日期附件:商品房平面图(略)购房合同 篇2购房合同中的不行抗力认定商品房买卖合同第八条规定,遭受不行抗力,且出卖人(开发商)在发生之日起_日内通知买受人的,出卖人可以据实予以延期。对于此条款中的“不行抗力”,由于相识和理解的角度不同,在实践中购房者和开发商往往会有一些争议,简单产生纠纷。而“不行抗力”又是我们在实践当中免除责任的首选途径。正确地相识“不行抗力”,明确延期交房时,免除责任的法律条件,以及如何正确有效的签订免责条款,有利于我们在延期交房时,尽最大努力的免除或削减责任,降低损失
11、。对于“不行抗力”,法律有明文规定,民法通则第153条明确规定:“不行抗力”是指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。依据此规定,不行抗力应表现为一种客观状况,且该客观状况的出现应同时具备不能遇见、不能避开并不能克服三个条件。如地震、水灾等。而且不行抗力的事由要发生在合同履行期间,也就是说在签订合同的时候“不能预见”。并且不行抗力的事由影响的法律主体是购房合同签订的双方,也就是开发商和购房者。假如造成逾期交房的理由符合以上条件,那么可以认定该事由为不行抗力,可以免除开发商违约责任,否则就不能视为不行抗力,就要担当相应的违约责任。因此,对于购房合同中免责事由的“不行抗力”,必需符合法律的明确规
12、定,不能凭我们的主观臆想去推定。否则的话是要担当相应的法律责任的。那么原委什么样的事由可以认定为不行抗力呢?一般状况下,诸如地震、台风、火灾、水灾、雷击等自然灾难最符合“不行抗力”的特征,属于“不行抗力”。但是在实践当中,往往发生更加困难的状况,认定是否为“不行抗力”事务,须要针对详细状况仔细细致的分析才能确定。假如由于政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规、规章、行政吩咐以及政策性文件等规范性文件,例如市政规划、抢险抗灾须要等。对于这类政府行为,在其效力范围内,任何有关单位和个人都必需无条件执行,不行抗拒。因此而造成购房合同不能履行的,可以认定为“不行抗力”。但是假如行政机关基于法
13、律法规的授权,针对合同双方特定的人或事务做出的详细的处理确定,因此而造成合同不能履行的,则不属于“不行抗力”,应担当相应的法律责任。即便该行政行为是错误的,违约方也要担当相应的法律责任,其损失可以通过其他途径使行政机关予以赔偿。然而,并非发生不行抗力的事务造成合同不能履行就可以免除责任。虽然商品房买卖合同没有就不行抗力的内容、范围,不行抗力的认定程序作出规定,但是合同法第118条规定:“当事人一方由于不行抗力不能履行合同时,应当刚好通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内供应证明。”。依据上述法律规定:1、不行抗力事务是否发生,必需在肯定的期限内供应的有关证明为据;2、构成不行
14、抗力免责的条件,必需是遭遇不行抗力影响的一方(开发商)履行“刚好通知对方”和“在肯定期限内供应证明”的程序和义务。只有这样,不行抗力及其免责才能认定,否则,即使的确发生不行抗力事务,若开发商没有履行“刚好通知”和“在肯定期限内供应证明”的义务,那么开发商就不能依此免除其法律责任。但是,合同法中并没有关于供应什么部门出具的“不行抗力证明”和不行抗力的自然事务达到何种程度才能构成免责条件的规定,但是关于“不行抗力证明”的出具应当由不行抗力事务发生地的政府有关主管机关,这里所说的主管机关必需是能够对不行抗力事务作出说明或证明的机关。如国家行为由作出行为的国家机关出具证明;自然事务由事务的分管部门(如
15、:地震由地震局、火灾由消防局等)出具证明,只有这样,该“不行抗力证明”才具有劝服力和证明力。因此,一旦遇到不行抗力的事务发生,我们应当主动的履行相关的手续,一旦产生纠纷,可以最大限度的削减损失。不行抗力是我们在实践当中不能按合同约定时间交付房屋时,而免除责任的首选条件。但是,并非只有“不行抗力”才能免除责任。依据有关的法律规定,免责的范围和情形大致有几种,详细来说,免责的范围和情形主要包括:1.因“不行抗力”而免责;2.因法律特殊规定而免责;3.因对方完全不履约而免责;4.因合同中约定的条件出现而免责。其次种情形属于法定免责,比如集体与个人签订了土地承包协议,但依据土地管理法的规定,国家为公共
16、利益的须要,可以依法对集体全部的土地实行征用,在这种状况下,发包土地的集体一方则可以免责。第三种情形实质上是担心抗辩权的行使,比如根据施工进度进行分期付款的购房合同中,假如开发商在约定的期限内,未达到或明显不行能达到相应的施工进度,购房人则可以拒绝付款,并且免责;反之,假如开发商已如期履约,购房人未按期付款,开发商则可以拒绝交房,并且免责。第四种情形属于约定免责,主要看双方在合同中的约定,合同双方可以在合同中约定,在某些条件下可以不履行或中止履行合同义务,而不担当责任。需留意的是,这种约定依据合同法的规定,在两种情形下是无效的:1.造成对方人身损害的;2.因有意或者重大过失造成对方财产损失的。
17、弄清晰免责条款的意义无论对于开发商还是对于购房者来讲都是有意义的,可以最大限度的降低损失,维护利益。在建设部颁布的商品房买卖合同示范文本中,除了“不行抗力”之外,并没有其他的免责条款,须要双方协商来确定。而“不行抗力”的确定又极为严格。在实践中,由于众多的因素,很简单造成不能按期交房,这就避开不了要产生纠纷,甚至要担当法律责任,造成损失。因此,我们在商品房买卖合同或补充协议当中,应当更加详尽的明确免责事由。律师建议:可以就以下事由和客户协商列为免责事由。1.政府行为(诸如政府因实行重大活动而进行的交通管制等)关于政府行为是否属于不行抗力前面已有论述,假如是非不行抗力,没有约定,一旦发生,造成合
18、同不能履行,就不免要担当法律责任。2.沙尘暴、寒冷酷暑等恶劣天气。(这不属于“不行抗力”的范畴,因为开发商开工建设,确定竣工日期时,就应当结合当地的天气状况和有关气象资料考虑可能出现的天气状况,估计出因此给施工进展带来的影响。假如没有约定,一旦出现此状况而因此造成逾期交房,就要担当法律责任。)3.施工中遇到异样困难及重大技术问题不能刚好解决。(这也不属于“不行抗力”范畴之内。因为这是应当并可以预见的,不能列为“不行抗力”,否则是不能免责的。)4.市政配套设施的批准与安装的延误。(市政配套的批准与安装是具有肯定的程序性,开发商在最初总体规划时就应当可以预见批准与安装的期限,假如的确是政府行为而导
19、致延误的,那也是开发商在开发房产过程中可以预见和可能要担当的风险,所以不能列为“不行抗力”。假如列为“不行抗力”,则属于无效条款。而实践中有很简单发生这样的事情,所以只能另行签订免责条款,进行约定。)5.非甲方缘由,而供水、供电、供气部门未能按时接通室内外的水、电、气等设施。(也不属于“不行抗力”,只能另行约定。)另外,还须要留意的是,并非双方事先约定了免责条款,一方当事人就可以坐等免责了,在免责情形出现的条件下,提出免责的一方,还有如下的义务:1.主动补救义务。当事人有义务实行一切可能的有效措施,尽量避开或削减损失。对开发商来说,交房期限一般都是由开发商提出的,因此除了事后补救外,最好在确定
20、此期限前,就充分考虑到各种影响交房的状况;对购房人来说,在约定的交房期限将至时,应事先对自己的时间做好支配,避开错过接收日期。2.告知义务。当不行抗力及其他免责的.条件出现时,当事人有义务刚好通告对方当事人,以使对方当事人实行有效措施,避开或削减损失。这在商品房买卖合同示范文本第八条留有空白,要求开发商填写因不行抗力延期交房时,刚好告知购房人的时限。3.举证义务。当事人一方提出免责的,有义务举证,作为其免责的证据。一旦免责情形出现,提出免责的一方当事人,应刚好收集和保留好有关的证据,比如政府的公告、气象预报、生病住院的单据等等,作为有效的免责证据。否则,一旦双方因此发生了争吵,提出免责的一方又
21、不能举证,那么则要担当相应的法律责任。综上述,对于“不行抗力”和其他免责条款在合同当中是很重要的,肯定要有一个清晰明白的相识,以削减纠纷和损失。购房合同 篇3一、本合同是XX市房屋土地资源管理局、XX市工商行政管理局依据中华人民共和国合同法和XX市房地产转让方法共同制定的示范文本,当事人可以约定采纳,或参照示范文本订立买卖合同。二、除房地产开发企业预售、出售商品房、公有住房出售外,其余房地产买卖均可适用本合同。三、合同内的空格由买卖双方当事人商定后照实填写;内容为并列的选择项,可依据实际选择,不予选择的划除;四、双方当事人应按自愿协商、公允的原则订立合同。房地产买卖是一种民事法律行为,涉及的标
22、的额较大、专业性较强、法律规范较多,双方当事人订立房地产买卖合同时,应留意以下问题:、共有人的权利。房地产权利登记分为独有和共有,共有指二个以上权利人共同拥有同一房地产,买卖房地产签订合同时,房地产权证内的共有人应在合同内签字盖章。原职工已购公有住房上市出售的,参与房改购房时的同住成年人应在合同附件五相关关系内表示同意出售,并签字盖章;因故无法在合同内签字盖章的,应出具同意出售的其他证明。房地产权证内的权利人将房地产出售前,应与其配偶协商一样,出售后配偶再提出异议的,由权利人担当法律责任。、定金。买卖合同定金是双方履行合同的担保,双方当事人可就定金数额、支付日期等在附件三付款协议内约定。、房屋
23、交接是出卖人按约定的日期和方式将房屋交付给买受人,买受人验收和接受的过程。 双方当事人应在合同第四条明确交付和验收日期、选择交付的方式。出卖人将原购入的商品住房出售的,开发公司供应的住宅质量保证书和住宅运用说明书应一并转移给买受人,买受人享有“两书”规定的权益。、房屋质量。质量条款是买卖合同的必要内容,买卖的房屋应能保持正常运用功能。房屋超过合理运用年限后若接着运用的,产权人应托付具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定。、房地产买卖合同签订前,买受人应向房地产交易中心查阅买卖房地产的有关登记(备案)资料,查验买卖的房地产上是否存在产权争议和其他权利限制,以维护自身权益。、买卖已出租房屋的,出卖人
24、应当在出售前三个月通知承租人,承租人在同等条件下有优先购买权。如承租人放弃优先购买权,买受人购房后应接着履行租赁合同,并与承租人签订租赁主体变更合同。、买卖已抵押房地产的,出卖人应当事先书面通知抵押权人,并就有关事项协商一样,同时告知买受人房地产抵押的事实。、房地产买卖后的土地运用权(1)居住房屋居住房屋出售,占用范围内的国有土地运用权随之转移。其中,房地产权证注明土地运用年限的,应在合同第三条第(一)项照实填写。未补交土地出让金的花园住宅出售时,买受人应向市或区县房地局办理国有土地运用权出让手续,补交出让金,并选择合同第三条第(二)项。(2)非居住房屋该土地运用权以出让方式取得的,出售时占用
25、范围内的国有土地运用权随之转移。当事人应选择合同第三条第(一)项,其中,房地产权证注明土地运用年限的,应照实填写。根据法律、法规、规章规定,划拨土地上房地产买卖,买受人应办理土地运用权出让手续,按规定缴纳土地运用权出让金,当事人应选择第三条第(二)项。除上述状况外,中华人民共和国土地管理法规定了国有土地租赁和土地运用权作价入股等其他土地有偿运用形式,属此范围的,当事人应在第三条第(三)项内约定。、集体全部土地上房屋的买卖对象。集体全部土地上的居住房屋未经依法征用,只能出售给房屋所在地乡(镇)范围内具备居住房屋建设申请条件的个人。非居住房屋只能出售给房屋所在地乡(镇)范围内的集体经济组织或者个体
26、经营者。、住房户口迁移。已投入运用的住房买卖,除房屋交接和权利转移外,住房内的原有户口是否刚好迁出也会影响合同的履行。当事人可在补充条款内约定户口迁移条款。、修理基金交割。依据XX市居住物业管理条例规定,房地产买卖合同生效之日起的十日内,当事人应将房地产转让状况书面告知业主管理委员会和物业管理单位,并办理房屋修理基金户名的变更手续,帐户内结余修理基金的交割,当事人可在补充条款中约定。五、为保障买卖双方自身权益,防范违规的房地产中介对当事人权益的侵害,凡托付具有房地产经纪资格的专业公司供应代理、居间介绍等服务的,受托居间介绍、代理的房地产经纪公司均应在附件六居间介绍、代理等中介服务状况中签字盖章
27、;其中:托付人应将居间介绍的有关房地产经纪公司及执业经纪人状况在第一条内予以明示,以备与经纪公司、经纪人发生纠纷时作为投诉的依据;六、为便利当事人订立买卖合同补充条款,拟订下列范例,当事人可依据须要自由选择,范例未经当事人选取,不作为合同内容。房地产权利保证条款范例:甲方保证,上述买卖的房地产不存在产权争议和其他人主见权利的状况。在本合同签订前,该房地产已存在的权利负担,乙方同意甲方按下述第项处理:(一)本合同生效后日内,甲方与抵押权人或者其他权利人注销他项权利的登记,逾期未注销的,乙方有权追索甲方的违约责任。(二)在抵押权人或者其他权利人书面同意的前提下,乙方承认并继受该项权利,并同意办理变
28、更登记。户口迁移条款范例:甲方承诺自上述房地产权利转移之日起的日内,向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口迁出手续。如由于甲方未刚好迁出户口造成乙方损失的,甲方担当赔偿责任。七、中华人民共和国仲裁法规定了或裁或审制度,合同当事人一旦选择了仲裁,就意味着不能再向法院起诉。因此,合同当事人如不愿仲裁的,情愿向法院起诉的,请将合同第十三条划去。八、本合同示范文本可向房地产交易中心购取。购房合同 篇4出卖方:_(本人)(法定代表人)姓名:_国籍:_(身份证)(护照)(营业执照号码):_地址:_邮政编码:_联系电话:_托付代理人:_国籍:_电话:_地址:_邮政编码:_买受方:_(本人)(法定代表人)姓名
29、:_国籍:_(身份证)(护照)(营业执照号码):_地址:_邮政编码:_联系电话:_托付代理人:_国籍:_电话:_地址:_邮政编码:_第一条 房屋的基本状况出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层,共_(套)(间),房屋结构为_,建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米),房屋用途为_;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋全部权证号、土地运用权证号)(房地产权证号)为_。其次条 房屋面积的特别约定本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积
30、(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的_%(不包括_%)时,房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_%(包括_%)时,甲乙双方同意按下述第_种方式处理:1.买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方,并按_利率付给利息。2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。3._。第三条 土地运用权性质该房屋相应的土地运用权取得方式为_;土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。以划拨方式取得
31、土地运用权的房地产转让批准文件号为_;该房屋买卖后,根据有关规定,买受方(必需)(无须)补办土地运用权出让手续。第四条 价格按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价为( 币)每平方米_元,总金额为( 币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。第五条 付款方式买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金( 币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整,并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给出卖方。详细付款方式可由双方另行约定。第六条 交付期限出卖方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给买受方,并应收到该房屋全部价款之日起_日内,将该房屋付给买受方。第七条 买受方逾期付
32、款的违约责任买受方如未按本合同第四条规定的时间付款,出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止,月利息按_计算。逾期超过_天后,即视为买受方不履行本合同。届时,出卖方有权按下述第_种约定,追究买受方的违约责任。1.终止合同,买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。2.买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金,合同接着履行。3._。第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外,出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交
33、给买受方运用,买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起,月利息则按_利率计算。逾期超过_个月,则视为出卖方不履行本合同,买受方有权按下列第_种约定,追究出卖方的违约责任。1.终止合同,出卖方按买受方累计已付款的_%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。2.出卖方按买受方累计已付款的_%向买受方支付违约金,合同接着履行。3._。第九条 关于产权登记的约定在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方帮助买受方在房地产产权登记机
34、关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书,买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方,并按已付款的_%赔偿买受方损失。第十条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方担当全部责任。第十一条 因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交纳,契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另
35、行议定,并签订补充协议。购房合同 篇5鉴于此,甲乙双方在协商一样基础上达成如下协议:第一条 借款人的资格条件借款人应为_年_月_日前年龄在45周岁以下(含45周岁)的现在岗的中青年科技骨干,包括所属(控股)公司人员。其资格由借款人的工作部门和所任教处共同确认。其次条 借款人的购房补贴标准依据方案的规定,借款人的购房补贴面积为_平方米,全额/差额补贴金额为_元人民币。大写:_元整第三条 借款的用途本借款是为解决住房困难的一次性达标补贴款,需专款专用,乙方只能用于购房,不得挪作他用,不以现金兑付。第四条 借款的程序乙方持与房地产开发商签订的购房合同,填写购房申请表,经所在部门和甲方人事处认定资格后
36、,与甲方签定本借款合同,凭上述材料到甲方财务处领取购房补贴借款,由甲方以支票形式给付。第五条 借款人所购房屋的产权归属借款人购买的房屋产权归个人全部,在乙方能保证为甲方工作满十年的前提下,乙方可以自由处置。第六条 乙方工作年限的详细计算方法乙方为甲方工作十年即取得本购房补贴借款的全部权。本十年工作年限,以创新后实际工作年限为准,创新前即在甲方工作的人员,三年工龄折抵创新后一年工龄(详细计算方法见方案)。第七条 经计算,乙方尚须还款_元人民币。大写:_元整。第八条 乙方为甲方工作年限未满的处理乙方无论因何种缘由,实际为甲方工作年限未满十年,则不能全额取得购房补贴,调离时需按不足年限的比例退款。第
37、九条 担保乙方持因私护照出境而短暂离开甲方的工作岗位,假如乙方对甲方的十年服务期未满,则乙方在办理出国手续之前,需向甲方供应担保人,作为归还甲方借款的担保。假如乙方不能接着履行与甲方的劳动合同,又不归还借款,由担保人负责归还本合同第七条规定相应比例退款。担保人应限定为甲方的正式员工,由甲方、乙方、保证人三方签订担保合同,担保人的担保方式为连带责任。第十条 乙方因各种缘由调离甲方,不刚好偿还甲方借款余额,甲方有权向人民法院提出起诉,并收回借款本金及利息。利息的计算标准按借款余额与借款年限来计算(利息按国家规定计)。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,一式两份,双方各执一份。甲方(盖章):_ 乙方:_代表人(签字):_ 身份证号码:_年_月_日 _年_月_日第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页