《2022年有关施工合同范文锦集八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同范文锦集八篇.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年有关施工合同范文锦集八篇有关施工合同范文锦集八篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我为大家收集的施工合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方：乙方：为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必需共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：路面3层，地下室1层，底柱，均为全框架;2、建筑面积：3548平方米，最终按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层(临街面3层)、1层浇2.8m柱子。其次条：承包
2、方式1、包工不包料，甲方负责选购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责全部施工用具设备;2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币260元(大写：贰佰陆拾元整)，每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算(按水平面积计算);3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算;4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修;5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中，乙方必需听从甲方提出的看法建议，在运用
3、材料时保证工程质量的前提下，乙方必需坚持节约，不奢侈的原则，不能随意带走甲方供应的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期房屋建筑施工合同范本房屋建筑施工合同范本1、甲方规定动工时间为20 年 月 日至 月中旬，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料缘由交房日期可顺延，若因乙方人为缘由工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构根据设计图纸布局，尺寸可依据现场科学，合理放线，详细尺寸变更和钢筋更改由甲方确定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参加监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员
4、验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、基础大脚照13做半脚，基础上砌石墙。4、钢筋工程：要求采纳电渣压力焊(柱子钢筋)。5、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。6、地面工程：院子的围墙，门面前5米打成水泥地板(工程款另付)。7、外观工程：整幢楼，临街面及院内为瓷砖到顶，不在临街面的为水泥抹墙到顶。8、门窗工程：乙方负责埋设安装全部门窗用到的预埋件。9、楼梯，楼顶工程：楼顶遮雨板外伸40cm，上贴瓷砖并安装防雷设施，楼梯顶部整体浇灌一个2.51.61.4米水池，楼顶50公
5、分高石棉瓦隔垫层，三楼顶浇2.8m柱子。10、水电工程：水、电按设计安装，并包括卫生洁具安装。一层门面每格安一个电表、标间安一个电表，二、三层共用一个电表，排水管接到街面下水道内。11、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、合同签定后，甲方购买材料，乙方主动组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方 元;其次层主体工程完工(其次层楼顶结束)后甲方付乙方 元;第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元;第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元;一至二层内墙楼刷
6、漆粉结束付 元;三至四层内墙刷漆粉结束付 元;一至二层地板贴结束 元;三至四层地板砖贴结束 元;其余工资包括付属工资交工结算一次付清。房屋建筑施工合同范本合同范本工程装饰完工并交付甲方运用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款(质量保证金20xx元除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方运用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应快速刚好地进行处理，直到甲方满足，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。2、甲、乙双方必需共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向
7、甲方提前付款要求。第六条：平安生产及其它1、在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作业必需系好平安带，做到平安施工，文明施工，杜绝一切担心全事故，倘如发生病、伤、亡等一切平安事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不担当任何责任。注释：第一层按房屋实际面积计算，挑出部分不算面积，卫生间顶用塑料板吊顶，卫生间置换气扇。二、三层丁字拐走廊延长到终点，在终点加卫生间，四楼在求隔房间卫生间安装修(一个套房)，四楼顶石楼瓦隔热层不收费，二层洗衣间、贮存室改为卧房。在合同期内，乙方不得有意长期停工或多加工钱，假如违反本条款，乙方必需赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。施工期
8、内，工程质量除托付何鑫监督施工质量外。请张健担当工地质量监理。施工合同 篇2合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日; 2、竣工：_年_月_日; 3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币 元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程
9、价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; 给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点; 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工; 如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏; 担当施工中的一切平安事故责任及费用; 十一、其他1、本合同自双方签
10、字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东XX县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方： 承包方：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日施工合同 篇3合同编号：_出租方：_承租方：_签订地点：_签订时间：_年_月_日依据合同法及有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：其次条 租赁期限自_年_月_日至_年_月_日
11、。共订_天。承租方因工程须要延长租期，应在合同届满前_日内，重新签订合同。第三条 租金租金收取：_第四条 押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金_元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的修理保养租赁期间，承租方对租用物资要妥当保管，并负担修理保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协协商定的租赁物资缺损赔偿及修理收费方法，由承租方向出租方偿付赔偿金、修理及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资全部权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁
12、物资新的全部权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方运用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任：一、出租方违约责任：1未按时间供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_的违约金。2未按质量供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_的违约金。3未按数量供应租赁物资，致使承租方不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_的违约金。4其它违约行为。二、承租方违约责任：1不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金_违约金。2逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金_的违约金。3如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限
13、期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金_的违约金。4其它违约行为。第八条 争议的解决方式_第九条 其它约定事项_第十条 本合同一式_份，合同双方各执_份。本合同附件_份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方（章）_ 承租方（章）_单位地址：_ 单位地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_（或托付代理人） （或托付代理人）电话：_ 电话：_电挂：_ 电挂：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户行：_ 开户行：_帐号：_ 帐号：_施工合同 篇4甲方：_身份证号：_乙方：_身份证号：_甲方托付乙方对_房产进行装修，经双方友好协商就相关事达成一，形成合同如下以共同遵守：一、工程概况1、
14、工程地点：_市_区（县）_路_号_楼_室。2、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。3、工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_元，大写（人民币）：_。（详见附件：家庭居室装饰装修工程报价单）。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。4、工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。（1）乙方包工、包全部材料。（2）乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料。（3）乙方包工、甲方包全部材料。5、工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年
15、_月_日二、付款方式1、结算：乙方工程竣工并通过验收后是出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方应自接到上述资料5天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意；2、支付式：乙方应提前_天通知甲方进行工程竣工验收，甲方接至到通知后应在_天内组织竣工验收，逾期不验收将视为验收合格；3、付款时限：甲方自合同签订之日起_个月内，一次性支付乙方工程的_%；其余_%工程款作为质保金，甲方须在1年内付清。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，
16、乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、工程竣工及验收1、工程竣工。乙方应提前三天通
17、知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。2、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。五、工程质量要求1、按工程施工合同及有关说明，参照国家有关施工验收规范和甲方粉刷要求进行施工，保证工程质量为优良。2、工程质量等级：合格；3、工程竣工验收合格后如出
18、现质量问题竣工后甲方运用，人为造成的质量问题余外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。六、双方责任1、甲方：（1）负责供应整个工程的设计图纸及工艺要求；（2）供应现场运用的水、电等设施及材料堆放场地；（3）供应乙方按进度正常作业所需的工作面；（4）指派专人作为甲方驻地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，保证装饰装修工程顺当进行；2、乙方：（1）参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排；（2）指乙方驻地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。（3）严格执行施工规范、平安操作
19、规程、防火平安规定、环境爱护规定，严格根据图纸或工艺要求进行施工，做好各项质量检查记录；（4）未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行爱护。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，甲方支付给乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。2、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天，乙方支付甲方_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿
20、。4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并担当损失。5、乙方向甲方举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。6、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。8、双方约定其它违约责任：_。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期顺延。2、本
21、工程报价外的工程或材料、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加项目当中。3、工程量发生改变时，按竣工后双方核准的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲表裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_年_月_日_年_月_日施工合同 篇5甲方： 乙方：依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，
22、并订立本合同，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：永州承阳针织有限公司3#厂房工程项目二、工程地址：蓝山县东方大道右侧三、承包方式：包工包料（竹跳板由 乙 方供应），搭设所需钢管（包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元/米的标准计算赔偿乙方损失）由乙方供应。四、承包内容：甲方工程项目建筑面积约按图纸 平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。五、工作范围及搭设要求：外墙双排全钢管扣件脚手架从一层起先搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为1。61。8米，内外排立杆间距为0。8米，立面距离为1。8米，每步架900mm高处
23、设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直3。6米，水平4。5米。内立杆距建筑物为0。3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为4560度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设平安通道，通向楼梯口。全部外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于1。5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每 层满铺一层竹跳板，平安网立面满围，并扎牢，每栋每层设 个卸料平台。平安防护网由 方供应，并由 自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。（按县质监站规范要求进行施工）。六、结算与付
24、款方法（以下涉及金额均不含税价）：1、付款方式：乙方外架搭设到一层后起先支钱（支建筑面积的85%），每一层结付壹次进度款（支建筑面积的85%），甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款（总建筑面积*22。8元*95%），脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部工程款。2、工程价格：（1）钢管外脚手架按总建筑面积（以设计图为准）每平方米 22。8 元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。（2）另行计算安装平安防护网工时费每平方米 元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行选购和安装，租金为每米每天 元。（3）施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，平安通道、平安挡板、操作防护棚等，均按实搭面积
25、计算单价为 元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。3、若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期（不足30天不计算超期），按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米 2 元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。4、甲方必需按合同约定按月支付乙方工程进度款，如未刚好支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行拆除乙方全部的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部担当，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。七、施工期：本钢管脚手架工程双方约定施工工期为 5 个月（含春节、下雨、下雪天气），20xx年
26、月 日开工，至201 年 月 日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，全部材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。八、质量要求。乙方必需保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发觉问题刚好整改。九、平安施工：1、乙方确保承包工程的平安施工，严禁违规作业，严格根据国家工程施工平安规则和甲方对施工的平安要求组织施工。2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行平安三级教化和平安交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必需按新进场人员要求进行交底及三级教化活动，未经三级教化和平安交底的人员严禁进入施工工地施
27、工。3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必需身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参加外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必需头戴平安帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好平安带，确保施工平安，避开事故发生。因施工过程中自身造成的平安工伤事故，由乙方负责。因甲方缘由造成的事故缘由则由甲方全部负责担当。4、乙方人员必需听从甲方现场管理人员对平安施工的检查与指导，并详细实行现场平安施工的各项规则。5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。十、双方责任。甲方责任：1、甲方给乙方施工人员无偿供应宿舍及生活用水、用电；并合理支配材料堆
28、放场地。甲方需将外墙四周2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的缘由导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，刚好调度机械与设备，免费为乙方在施工中全部材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事务，甲方应协作乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发觉盗窃事务则以钢管和扣件原价格10倍惩罚（即每米架管200元，每个扣件100元惩罚）。4、按合同约定向乙方刚好支
29、付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并拆除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行担当。乙方责任：1、合同签订后，应做好进场前的打算工作，待甲方通知进场，乙方马上进场。2、进入施工现场的乙方人员，必需听从甲方有关管理人员的指挥、遵守项目的有关规章制度。3、乙方依据甲方的进度支配材料、组织人员进场施工，钢管外架的搭设按规范要求并高于施工作业层1。5米。如甲方未刚好支配机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，全部损失由甲方负责。如乙方若在施工过程中因自身缘由无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。十一、本合同未尽事宜，双方可依据状况随时协商补充，补充
30、协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。十二、本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。十三、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。甲方（章）： 乙方（章）：法人代表： 法人代表：代表人签字： 代表人签字：联系电话： 联系电话：年月日：施工合同 篇6甲方：郴州XX房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点
31、1、工程名称：XX配电工程2、地点：其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条 乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案
32、及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。第四条 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即
33、为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后，甲方主动协作乙方办理用电相关手续，刚好供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到
34、不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并运用。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进
35、工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天担当
36、违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字
37、盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章)： 乙方签字：年月日施工合同 篇7劳务合作协议甲方：上海鑫众通信技术有限公司乙方：经友好协商并同意，甲乙双方就约定的通信工程进行合作并达成以下协议：一 工作项目为确保中国移动通信集团山东有限公司20xx-2022年室内分布系统工程项目顺当完成，甲方托付乙方进行工程建设，共同合作完成通信工程施工。二 工作内容及付款方式甲方托付乙方完成中国移动通信集团山东有限公司20xx-2022年室内分布系统工程项目。甲方共供应三种付款方式，乙方在合同签订时必需确定其中一种付款方式：付款方式
38、一： 单极化室分天线22元/台，工程验收通过后付款80%；BBU/RRU设备安装每个站点第一台260元，自其次台起每台120元，实行背靠背付款方式。付款方式二： 单极化室分天线28元/台，工程验收通过后付款30%；BBU/RRU设备安装每个站点第一台260元，自其次台起每台120元，实行背靠背付款方式。付款方式三： 单极化室分天线35元/台(按工程额度每10万元单极化室分天线单价增加1元。例：干满10万元或不满10万元,单极化室分天线35元/台;干满20万元，单极化室分天线36元/台，以此累加。干满50万元及50万元以上，单极化室分天线38元/台。)，BBU/RRU设备安装每个站点第一台260
39、元，自其次台起每台120元，实行背靠背付款方式。注：实际施工中如有协议中未涉及到的工程量，由双方协商定夺；背靠背付款方式即，建设方给甲方付款后，甲方向乙方支付同等比例。三 剩余款项付款方式1、工费剩余部分待建设方审计付款后，甲方根据同比例在15个工作日内支付给乙方，不得拖欠。2、乙方在工程结算时，需按甲方要求供应发票（如不能供应发票的甲方扣除3.5%的税金）。四 甲方的责任与义务1、 若乙方工程施工人员在工程期间违反甲方的管理制度或工程规范、给甲方造成严峻损失等，甲方有权终止本合同。并有乙方赔偿甲方由此产生的损失。五 乙方的责任与义务1、乙方自行承揽工作量并自行解决工程中遇到的各种问题。乙方人
40、员在工程中应完全根据施工标准和合同规定内容施工。2、协作甲方根据施工安排要求组织人员。3、供应施工所须要的工具及车辆。4、负责甲方工地代表到施工现场的来回交通。5、在此合同的有效期内，仔细做好工程中的平安防护工作，必需为其工作人员购买人身保险以及必需的劳动爱护用品，如出现任何因乙方违反平安操作规程造成的人员伤亡事故以及其他非甲方缘由所致的有关工程事故、纠纷，责任应完全由乙方负责，甲方不负责任何间接和干脆责任。6、乙方有责任保管好各种工程材料，施工过程中发生的材料丢失、损坏，由乙方负全责。7、若有抢修工程，乙方须无条件协作甲方，否则甲方有权利对乙方进行惩罚。8、由于乙方工程不合格给甲方造成的社会
41、负面影响特殊是影响今后中标工作的开展，视情节严峻甲方赐予惩罚。六 工程质量严格根据施工规范和合同要求进行施工。对于不合格工程甲方有权向乙方提出甲方供应的材料费赔偿和工程款折扣，折扣额度依据考核结果进行折扣。对于施工质量存在严峻缺陷，乙方不能在甲方要求时间内整改时，达到终验要求时，终止本协议，有甲方另行支配。出现此状况时，甲方不担当乙方由此造成的损失，并由此造成的甲方损失由乙方担当。七 物料管理1、所需辅材由乙方供应；2、工程完工后所剩主材、设备，暂由乙方保管，不得擅自倒卖。八 工程资料乙方施工完毕后，由乙方负责向甲方上报资料，甲方整理后上报建设方。九学问产权和保密甲乙方对在签订和履行本协议过程中从对方获知的技术信息和商业信息及业主的技术信息和商业信息（统称商业隐私），负有保密责任。无论在协议有效期内或协议终止后任何时间，未经对方书面同意，均不得以任何方式不当地运用或向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许可运用或共享。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。十 质保期及责任工程的质保期为验收合格后12个月。质保期内乙方应依据建设方要求进行调整并做出快速反应。